垃圾场建设工程施工合同(2024版)

编号：__________垃圾场建设工程施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

垃圾场建设工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具第四章：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保修第六章：施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收6.4材料和设备保管第七章：施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3施工安全管理7.4环境保护第八章：变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款8.4变更工期第九章：违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二章：合同的履行与监督12.1合同履行12.2合同监督12.3合同检查12.4合同修改第十三章：其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力13.4附则第十四章：附件14.1合同附件14.2相关文件合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：1.1.1名称：1.1.2地址：1.1.3联系人及联系方式：1.2承包人：1.2.1名称：1.2.2地址：1.2.3联系人及联系方式：第二章：工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：第三章：合同价格3.1合同总价：3.1.1合同总价金额：3.1.2币种：3.2价格调整：3.2.1价格调整的条件：3.2.2价格调整的程序：3.3支付方式：3.3.1支付方式：3.3.2支付时间：3.4发票开具：3.4.1发票类型：3.4.2发票开具的要求：第四章：合同工期4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期延误：4.3.1工期延误的原因：4.3.2工期延误的处理：4.4工期提前：4.4.1工期提前的条件：4.4.2工期提前的程序：第五章：工程质量5.1质量标准：5.1.1工程质量标准：5.1.2材料质量标准：5.2质量控制：5.2.1质量控制措施：5.2.2质量控制机构：5.3质量验收：5.3.1验收标准：5.3.2验收程序：5.4质量保修：5.4.1保修期限：5.4.2保修范围：第六章：施工材料与设备6.1材料供应：6.1.1材料供应的责任：6.1.2材料供应的时间：6.2设备供应：6.2.1设备供应的责任：6.2.2设备供应的时间：6.3材料和设备验收：6.3.1验收程序：6.3.2验收标准：6.4材料和设备保管：6.4.1保管责任：6.4.2保管措施：第七章：施工组织与管理7.1施工组织设计：7.1.1设计要求：7.1.2设计提交时间：7.2施工现场管理：7.2.1管理要求：7.2.2管理措施：7.3施工安全管理：7.3.1安全管理要求：7.3.2安全措施：7.4环境保护：7.4.1环保要求：7.4.2环保措施：第八章：变更与调整8.1变更范围：8.1.1变更的范围包括：8.1.2变更的范围不包括：8.2变更程序：8.2.1变更的申请：8.2.2变更的审批：8.3变更价款：8.3.1变更价款的计算方式：8.3.2变更价款的支付时间：8.4变更工期：8.4.1变更工期的计算方式：8.4.2变更工期的处理：第九章：违约责任9.1发包人违约：9.1.1发包人违约的情形：9.1.2发包人违约的责任：9.2承包人违约：9.2.1承包人违约的情形：9.2.2承包人违约的责任：9.3违约赔偿：9.3.1赔偿金额的计算方式：9.3.2赔偿的支付时间：第十章：争议解决10.1争议解决方式：10.1.1争议解决的优先方式：10.1.2争议解决的备选方式：10.2调解：10.2.1调解的组织：10.2.2调解的结果：10.3仲裁：10.3.1仲裁机构：10.3.2仲裁地点：10.4诉讼：10.4.1诉讼地点：10.4.2诉讼的时效：第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：11.1.1合同生效的条件：11.1.2合同生效的证明文件：11.2合同变更：11.2.1合同变更的条件：11.2.2合同变更的程序：11.3合同解除：11.3.1合同解除的条件：11.3.2合同解除的程序：第十二章：合同的履行与监督12.1合同履行：12.1.1履行的责任：12.1.2履行的期限：12.2合同监督：12.2.1监督的方式：12.2.2监督的机构：12.3合同检查：12.3.1检查的时间：12.3.2检查的程序：12.4合同修改：12.4.1修改的条件：12.4.2修改的程序：第十三章：其他约定13.1知识产权保护：13.1.1保护的范围：13.1.2保护的措施：13.2保密条款：13.2.1保密信息：13.2.2保密期限：13.3不可抗力：13.3.1不可抗力的定义：13.3.2不可抗力的处理：13.4附则：13.4.1附则的内容：第十四章：附件14.1合同附件：14.1.1附件的名称：14.1.2附件的编号：14.2相关文件：14.2.1文件的名称：14.2.2文件的编号：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方指定的材料供应商提供的材料。若乙方对甲方指定的材料供应商提供的材料有异议，乙方应在验收材料时提出，并由甲方协商解决。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。若乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。1.3甲方变更工程内容甲方有权根据实际情况变更工程内容。若甲方提出的工程变更导致乙方增加费用，甲方应承担相应的增加费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。若工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用，并支付违约金。2.2乙方提交工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告。若乙方未按合同约定的工期完成工程，乙方应支付违约金。2.3乙方保护甲方知识产权乙方应对甲方提供的工程设计图纸、技术资料等知识产权予以保护，不得泄露给第三方，也不得未经甲方同意使用于其他项目。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定。第三方中介的报酬应在合同中明确。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。3.4第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行其职责，导致合同无法履行或造成损失，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应合同4.设备供应合同5.工程进度报告6.工程质量验收报告7.保修条款8.变更申请单9.违约金计算公式10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工场地未按约定提供设计图纸或技术资料未按约定指定材料供应商2.乙方违约：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提交工程进度报告未按约定保护甲方知识产权3.第三方中介违约：未能公正、中立地处理合同争议泄露甲方和乙方的商业秘密未能按时提交调解或仲裁结果三、法律名词及解释：1.合同违约：违反合同约定的行为2.违约金：因违约行为而支付的赔偿金额3.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况4.知识产权：法律赋予权利人对其智力成果的专有使用权5.保修：在一定期限内对工程质量问题进行修复和维护6.第三方中介：独立于甲方和乙方，协助处理合同争议的第三方机构四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程计划定期召开进度协调会议必要时调整人员配置和施工方法2.工程质量问题：加强质量检测和验收及时处理质量投诉引入质量保证金制度3.合同争议：及时沟通，避免误