一级造价师之建设工程计价高分通关题库

一级造价师之建设工程计价高分通关题库

单选题（共60题）1、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】A2、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】C3、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】D4、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】A5、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B6、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（）前的总台班数。A.大修B.报废C.项目工程竣工D.满5年【答案】B7、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D8、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】A9、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】B10、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】C11、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费＋定额材料费C.定额人工费＋定额施工机具使用费D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费【答案】B12、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】D13、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】D14、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】D15、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（）。A.索赔事件发生沈天内B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内D.索赔事件发生56天内【答案】C16、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费【答案】B17、采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。A.发布招标文件的招标人B.编制清单的工程造价咨询人C.编制招标文件的招标代理人D.确定中标的投标人【答案】A18、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D19、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计曰工【答案】B20、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A.已完工程及设备保护费B.超高施工增加费C.大型机械设备进出场及安拆费D.施工排水、降水费【答案】A21、（2015年真题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】D22、由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（）。A.按不利于承包人的原则调整合同价款B.合同价款均应予以调整C.合同价款均不予以调整D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整【答案】A23、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（）。A.工料单价和实物量单价B.工料单价和全费用综合单价C.工料单价和综合单价D.清单综合单价和全费用综合单价【答案】C24、综合单价确定的步骤：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算综合单价；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（）。A.①④②③⑤B.②③④①⑤C.①②③④⑤D.②①⑤④③【答案】D25、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目最高投标限价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A26、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算【答案】D27、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（）。A.暂列金额B.暂估价C.措施项目费D.总承包服务费【答案】A28、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（）元。A.50B.65C.100D.150【答案】C29、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）。A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费【答案】C30、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费【答案】D31、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。A.打桩机械B.混凝土振拌机C.水墨石机D.吊装机械【答案】B32、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】A33、概算定额的确定基础是（）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】A34、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D35、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】B36、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写【答案】B37、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D38、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（）。A.到达进口国口岸B.货物起运C.货物装船D.指定的装运港货物被装上指定船时【答案】D39、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。A.507.00B.608.40C.633.75D.657.00【答案】C40、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较髙的工程D.不M承揽又不方便不投标的工程【答案】B41、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】D42、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】D43、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】C44、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】D45、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。A.6.30B.6.56C.6.58D.6.67【答案】C46、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】C47、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】B48、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.工程施工合同B.国家法律、法规C.工程建设强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证【答案】A49、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】B50、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C51、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C52、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。A.480.93B.488.94C.551.36D.632.17【答案】B53、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B54、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】B55、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C56、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.8则该砼输送泵的产量定额为（）。A.160m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A57、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】B58、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A59、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】C60、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】B多选题（共45题）1、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】BD2、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC3、在采用未发生任何调整的工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的计价原则包括()A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算B.措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算C.规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算E.总承包服务费应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】ABCD4、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.应按工程量清单计量规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工工程不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】AD5、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】ABC6、根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损坏E:承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用【答案】C7、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】D8、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】CD9、关于新增同定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E:建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【答案】AD10、为达到工程计价信息动态管理的目的，在工程计价信息管理中应遵循的基本原则有()A.标准化原则B.准确性原则C.有效性原则D.定量化原则E.高效处理原则【答案】ACD11、根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有()。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人因监理人要求照管工程的费用E:承包人设备的损坏【答案】ACD12、（2017年真题）在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数D.最大工序生产能力法E.设备系数法【答案】CD13、（2019年真题）采用成本计算估价法计算国产非标准设备的原价时，下列费用中，应作为利润计算基础的是（）。A.加工费B.辅助材料费C.废品损失费D.外购配套件费E.包装费【答案】ABC14、下列工程造价指数中，属于总指数的有（）。A.间接费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】BD15、关于工程造价指数，下列说法中正确的有（）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用平均数指数的形式表示【答案】B16、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】BD17、根据现行工程量计算规范，不宜采用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】AB18、当编制招标工程量清单时，需要合理考虑施工顺序，通常需要考虑的内容包括()。A.施工进度计划要满足合同对工期的要求B.各分部分项工程之间的关系C.当地的气候条件和水文要求D.现场的平面布置及各种技术措施E.施工方法和施工机械的要求【答案】BC19、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD20、关于工业建设项目的设备选用，其选用的重点因设计形式的不同而不同，应选择能满足（）要求的最适用的设备和机械。A.建设规模B.建筑结构C.生产工艺D.生产能力E.环保措施【答案】CD21、下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的有（）。A.在矩形民用住宅建筑中长宽比以4:3最佳B.住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度C.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价D.随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加E.衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数【答案】BC22、根据《标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有()。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E:发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】BD23、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB24、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，其他项目清单的暂列金额部分包括（）。A.施工合同签订时不可预见的所需材料采购费用B.总承包服务费C.尚未确定的所需服务的采购费用D.材料的暂估单价E.合同约定的可能发生的工程价款调整费用【答案】AC25、建设项目工程造价指数是由（）指数综合得到的。A.设备、工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E.工程建设其他费用指数【答案】AC26、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计分摊的“待摊投资”【答案】AC27、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】ACD28、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。A.招标人在填写暂列金额明细表时，可只列暂定金额总额B.设立暂列金额可达到合理确定和有效控制造价的目标C.招标人填写材料暂估单价及调整表时，应填写暂估单价D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E.招标人填写计日工表时，必须填写项目名称和暂定数量【答案】AC29、下列费用中，属于征地补偿费的是（）。A.土地使用权出让金B.土地补偿费C.安置补助费D.土地管理费E.土地契税【答案】BCD30、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间E.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间【答案】ABD31、（2020年真题）关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（）。A.工序作业时间＝基本工作时间×［1＋辅助工作时间占比（%）］B.工序作业时间＝基本工作时间＋辅助工作时间＋不可避免中断时间C.规范时间＝准备与结束时间＋不可避免中断时间＋休息时间D.定额时间＝基本工作时间/［1－辅助工作时间占比（%）］E.定额时间＝（基本工作时间＋辅助工作时间）/［1－规范时间占比（%）］【答案】C32、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】BCD33、下列关于建设项目决策阶段设备方案选择的说法，正确的有（）。A.设备选择应符合政府部门的技术标准要求B.尽量选用质量高的进口设备C.在保证设备性能前提下，力求经济合理D.注意进口设备的配套问题E.先确定设备的型号和数量后再确定生产工艺流程【答案】ACD34、关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式，但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】BD35、下列关于制约项目建设规模合理化因素的表述中，正确的是（）。A.确定项目生产规模的前提是项目资金供应情况B.先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益实现的保证C.市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素D.原材料市场、资金市场和劳动力市场对项目规模的选择起到制约作用E.市场风险分析是确定项目建设规模的重要依据【答案】CD36、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下