施工外包合同(2024版)

编号：__________施工外包合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

施工外包合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量及工程量清单2.5工程质量标准2.6工程期限第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整条件及方法3.3支付方式及支付时间表第四章：承包商的责任和义务4.1承包商的基本责任4.2承包商的施工组织与管理4.3承包商的质量保证措施4.4承包商的安全生产责任4.5承包商的技术和资料提供第五章：发包人的责任和义务5.1发包人的基本责任5.2发包人的协调与支持5.3发包人的工程款支付责任5.4发包人的现场管理责任第六章：合同的变更和解除6.1合同变更的条件6.2合同变更的程序6.3合同解除的条件6.4合同解除的程序第七章：违约责任7.1承包商的违约行为及责任7.2发包人的违约行为及责任7.3违约责任的计算和赔偿方式第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼的地点和法院第九章：合同的生效、终止和解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同解除后的善后处理第十章：合同的附则10.1合同的补充条款10.2合同的修改和附件10.3合同的有效期和续约条件第十一章：合同附件11.1工程量清单11.2施工图纸和技术规范11.3合同价的详细计算书第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力条款第十三章：合同的签字盖章13.1合同双方的签字盖章程序13.2合同的副本及份数第十四章：合同的保管和转让14.1合同的保管责任14.2合同的转让条件及程序合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1发包人：指_________（发包人全称）1.1.2承包商：指_________（承包商全称）1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指合同约定的施工项目。1.2.2工程量：指根据工程图纸和技术规范所确定的施工数量。1.2.3合同价：指承包商为完成工程所报价的总金额。第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称：_________（工程名称）2.2工程地点：_________（工程地点）2.3工程内容：_________（工程内容）2.4工程量及工程量清单：见附件一（工程量清单）2.5工程质量标准：见附件二（工程质量标准）2.6工程期限：自合同签订之日起至_________（工程完工日期）止。第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元3.2价格调整条件及方法：合同价款调整的条件和方式如下：3.2.1调整条件：3.2.2调整方法：3.3支付方式及支付时间表：3.3.1支付方式：3.3.2支付时间表：见附件三（支付时间表）第四章：承包商的责任和义务4.1承包商的基本责任4.1.1承包商应按合同约定完成工程的施工。4.1.2承包商应保证工程质量符合合同约定的质量标准。4.2承包商的施工组织与管理4.2.1承包商应制定详细的施工组织设计，并提交发包人审批。4.2.2承包商应按照施工组织设计进行施工，并保证施工安全。4.3承包商的质量保证措施4.3.1承包商应建立健全质量保证体系，确保工程质量。4.3.2承包商应按合同约定进行工程质量的自检和发包人检查。4.4承包商的安全生产责任4.4.1承包商应严格遵守国家的安全生产法律法规，保证施工安全。4.4.2承包商应负责施工现场的安全防护和环境保护工作。4.5承包商的技术和资料提供4.5.1承包商应向发包人提供完整的施工图纸和技术规范。4.5.2承包商应向发包人提供工程的进度报告和质量报告。第五章：发包人的责任和义务5.1发包人的基本责任5.1.1发包人应按照合同约定支付合同价款。5.1.2发包人应提供施工所需的基础设施和施工条件。5.2发包人的协调与支持5.2.1发包人应负责协调解决施工过程中的相关问题。5.2.2发包人应提供必要的施工许可和批准文件。5.3发包人的工程款支付责任5.3.1发包人应按照支付时间表及时支付工程款。5.3.2发包人应根据承包商的工程进度和质量情况进行付款。5.4发包人的现场管理责任5.4.1发包人应对施工现场进行有效管理，确保施工顺利进行。5.4.2发包人应负责施工现场的安全和环境保护工作。第六章：合同的变更和解除6.1合同变更的条件6.1.1合同变更的条件如下：6.1.2合同变更的申请程序：6.2合同变更的程序6.2.1合同变更的审批程序：6.2.2合同变更的执行程序：6.3合同解除的条件6.3.1合同解除的条件如下：6.3.2合同解除的申请程序：6.4合同解除的程序6.4.1合同解除的审批程序：6.4.2合同解除的执行程序：第七章：违约责任7.1承包商的违约行为及责任7.1.第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼的地点和法院8.2.1仲裁地点：_________（仲裁地点）8.2.2诉讼法院：_________（诉讼法院）第九章：合同的生效、终止和解除9.1合同的生效条件9.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2合同的生效条件还包括：9.2合同的终止条件9.2.1合同终止的条件如下：9.2.2合同终止后的处理方式：9.3合同解除后的善后处理9.3.1合同解除后的善后处理方式：9.3.2合同解除后的权益处理：第十章：合同的附则10.1合同的补充条款10.1.1补充条款的内容：10.1.2补充条款的生效条件：10.2合同的修改和附件10.2.1合同修改的程序：10.2.2附件的内容和效力：10.3合同的有效期和续约条件10.3.1合同的有效期：10.3.2合同的续约条件：第十一章：合同附件11.1工程量清单11.1.1工程量清单的编号和日期：11.1.2工程量清单的审批情况：11.2施工图纸和技术规范11.2.1图纸和技术规范的编号和日期：11.2.2图纸和技术规范的审批情况：11.3合同价的详细计算书11.3.1计算书的编号和日期：11.3.2计算书的审批情况：第十二章：其他约定12.1保密条款12.1.1保密信息的内容：12.1.2保密信息的期限和泄露责任：12.2知识产权保护12.2.1知识产权的保护范围：12.2.2知识产权的侵权责任：12.3不可抗力条款12.3.1不可抗力的定义和范围：12.3.2不可抗力的后果和处理：第十三章：合同的签字盖章13.1合同双方的签字盖章程序13.1.1签字盖章的程序：13.1.2签字盖章的有效条件：13.2合同的副本及份数13.2.1合同正本的份数和保管：13.2.2合同副本的份数和分发：第十四章：合同的保管和转让14.1合同的保管责任14.1.1合同的保管责任：14.1.2合同的保管期限：14.2合同的转让条件及程序14.2.1合同转让的条件：14.2.2合同转让的程序：合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包商）：_________签订日期：_________签字：（甲方代表）（乙方代表）多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更工程内容1.1.1甲方有权根据项目需要变更工程内容。1.1.2甲方应在变更工程内容前与乙方进行充分沟通，并达成一致意见。1.1.3甲方变更工程内容时，应根据实际情况重新调整合同价款。1.2甲方延迟支付工程款1.2.1甲方应在合同约定的付款时间内支付工程款。1.2.2如甲方延迟支付工程款，应按照延迟支付的天数向乙方支付滞纳金。1.2.3甲方延迟支付工程款超过合同约定的期限，乙方有权暂停施工。1.3甲方现场管理1.3.1甲方应对施工现场进行有效管理，确保施工顺利进行。1.3.2甲方应负责施工现场的安全和环境保护工作。1.3.3甲方应协调解决施工过程中的相关问题，提供必要的施工许可和批准文件。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保证2.1.1乙方应保证工程质量符合合同约定的质量标准。2.1.2乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。2.1.3乙方应按照合同约定进行工程质量的自检和发包人检查。2.2乙方施工组织与管理2.2.1乙方应制定详细的施工组织设计，并提交甲方审批。2.2.2乙方应按照施工组织设计进行施工，并保证施工安全。2.2.3乙方应负责施工现场的安全防护和环境保护工作。2.3乙方技术支持和资料提供2.3.1乙方应向甲方提供完整的施工图纸和技术规范。2.3.2乙方应向甲方提供工程的进度报告和质量报告。2.3.3乙方应在合同约定的时间内完成工程。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介应负责协调甲方和乙方的合同履行，确保合同顺利进行。3.1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.1.3第三方中介应有偿提供其服务，费用由甲方和乙方协商承担。3.2第三方中介的违约责任3.2.1如果第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。3.2.2如果第三方中介的行为导致甲方和乙方之间的纠纷加剧，第三方中介应承担调解不力的责任。3.2.3第三方中介的违约责任应根据其违约程度和合同约定进行赔偿。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸和技术规范3.合同价的详细计算书4.工程进度报告和质量报告5.补充条款6.修改和附件7.支付时间表8.合同变更和解除的相关文件9.争议解决的仲裁或诉讼文件10.合同附件的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方延迟支付工程款1.1认定：甲方未在合同约定的付款时间内支付工程款。1.2违约责任：按照延迟支付的天数向乙方支付滞纳金，延迟支付超过合同约定的期限，乙方有权暂停施工。2.甲方变更工程内容2.1认定：甲方在合同履行过程中单方面变更工程内容。2.2违约责任：根据实际情况重新调整合同价款，乙方有权要求额外赔偿。3.乙方质量保证3.1认定：乙方未能保证工程质量符合合同约定的质量标准。3.2违约责任：乙方应承担质量不符合标准的修复费用，赔偿甲方因此造成的损失。4.乙方延迟交付工程4.1认定：乙方未在合同约定的时间内完成工程。4.2违约责任：乙方应按照延迟交付的天数向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失。三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.滞纳金：因延迟履行合同义务而应支付的违约金。5.违约金：因违约行为而应支付的赔偿金。6.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误1.1原因：设计变更、材料供应延误等。1.2解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时乙方应采取措施加快进度。2.质