2024装饰公司施工合同

编号：__________2024装饰公司施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024装饰公司施工合同合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3合同效力1.4合同解释权第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程性质2.3工程规模2.4工程预算第三章：工程内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工工艺3.4施工材料第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3付款方式4.4发票开具第五章：工期及进度5.1施工期限5.2施工进度计划5.3工期延误5.4工期提前第六章：质量保证6.1质量标准6.2质量监督6.3质量问题处理6.4保修期限第七章：安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3安全生产培训7.4安全生产费用第八章：变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除后果第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定9.3违约赔偿方式9.4违约争议解决第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖10.4法律适用第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止后的权利义务处理第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权保护12.4不可抗力第十三章：附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3材料清单13.4验收标准第十四章：附则14.1合同签订日期14.2合同编号14.3合同副本数量14.4合同的有效期合同编号2024DECO第一章：总则1.1合同主体甲方：________装饰设计有限公司乙方：________施工有限公司1.2合同签订地点和时间签订地点：________签订时间：2024年__月__日1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且双方就尾款事宜办理完毕后失效。1.4合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二章：工程概况2.1工程地点________市________区________路________号2.2工程性质________（住宅/商业/办公楼等）2.3工程规模________平方米2.4工程预算总预算：人民币________元（大写：________元整）第三章：工程内容3.1施工范围包括但不限于：________、________、________等。3.2施工标准按照________标准执行。3.3施工工艺采用________工艺。3.4施工材料材料品牌和型号：________。第四章：合同价格4.1合同总价人民币________元（大写：________元整）4.2价格调整机制如遇材料价格波动超过________%，双方协商调整合同价格。4.3付款方式甲方支付工程预付款________%，进度款________%，尾款________%。4.4发票开具乙方开具正规增值税发票。第五章：工期及进度5.1施工期限计划开工日期：2024年__月__日计划竣工日期：2024年__月__日5.2施工进度计划详见附件进度计划表。5.3工期延误每延误一天，乙方支付甲方违约金人民币________元。5.4工期提前经甲方同意，提前完成工程不视为违约。第六章：质量保证6.1质量标准按照国家________标准执行。6.2质量监督甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方整改。6.3质量问题处理发现质量问题，乙方应在接到通知后________小时内予以解决。6.4保修期限工程保修期为________年，自工程竣工验收合格之日起计算。第八章：变更与解除8.1合同变更条件合同执行过程中，如需变更，应由双方协商一致并书面确认。8.2合同变更程序变更内容经双方确认后，签署《合同变更协议》并盖章生效。8.3合同解除条件不可抗力或双方协商一致可解除合同。8.4合同解除后果解除合同后，乙方应按约定完成工程收尾工作，并办理相关手续。第九章：违约责任9.1违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行、擅自变更等。9.2违约责任认定违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.3违约赔偿方式违约方应支付合同总价________%的违约金。9.4违约争议解决违约争议按照本合同第十章的争议解决方式处理。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方应通过友好协商解决，协商不成时可采取仲裁或诉讼方式解决。10.2仲裁机构双方约定仲裁机构为________仲裁委员会。10.3诉讼管辖双方约定诉讼管辖法院为________人民法院。10.4法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章且甲方支付预付款后生效。11.2合同变更程序变更须双方书面确认，并经签字盖章生效。11.3合同终止条件工程验收合格，双方办理完毕尾款支付手续后合同终止。11.4合同终止后的权利义务处理乙方应在合同终止后________日内向甲方移交所有工程资料和剩余款项。第十二章：其他约定12.1保密条款双方应对合同内容和相关商业秘密予以保密，违反者应承担违约责任。12.2广告宣传未经对方书面同意，不得使用对方名称、标志进行广告宣传。12.3知识产权保护乙方应保护甲方提供的图纸、设计等知识产权，不得侵犯或泄露。12.4不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任。第十三章：附件13.1施工图纸详见附件图纸。13.2技术说明书详见附件技术说明书。13.3材料清单详见附件材料清单。13.4验收标准详见附件验收标准。第十四章：附则14.1合同签订日期2024年__月__日14.2合同编号2024DECO14.3合同副本数量甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。14.4合同的有效期自合同生效之日起至合同终止之日止。甲方签字：_______________日期：2024年__月__日乙方签字：_______________日期：2024年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方按照约定的标准和质量完成工程。1.3甲方变更权甲方有权在合同执行过程中提出变更要求。乙方应及时响应甲方的变更请求，并按照甲方的要求进行调整。1.4甲方提前完工要求甲方有权要求乙方提前完成工程。乙方应在接到甲方要求后，及时制定提前完工计划，并报甲方批准。1.5甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权终止合同。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择材料供应商，但需保证材料质量符合合同要求。2.2乙方施工质量保证乙方应按照约定的标准和质量完成工程，并承担因施工质量问题导致的后果。2.3乙方工期保证乙方应保证按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。2.4乙方保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密和图纸等进行保密，不得泄露给第三方。2.5乙方维修责任工程验收合格后，乙方应对工程进行保修。在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责维修。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对甲乙双方的商业秘密和合同内容予以保密，不得泄露给无关方。3.4第三方中介的违约责任第三方中介如违反合同约定，应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失。3.5第三方中介的解除权甲乙双方任何一方有权解除与第三方中介的合同，但应提前通知对方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术说明书3.材料清单4.验收标准5.工程进度计划表6.合同变更协议7.仲裁协议8.诉讼管辖确认书9.商业秘密保密协议10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.不履行合同义务2.延迟履行3.擅自变更4.材料质量不达标5.施工质量不达标6.工期延误7.提前完工不符合约定8.泄露商业秘密9.第三方中介未履行协调职责10.第三方中介泄露商业秘密三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方的一种经济赔偿。3.保修期：工程验收合格后，乙方对工程进行保修的时间期限。4.仲裁：一种替代诉讼的争议解决方式，由双方约定的仲裁机构进行审理。5.诉讼管辖：指法院对特定案件的审判权限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，并报甲方批准。2.材料质量问题：乙方应立即更换不合格材料，并承担由此产生的费用。3.施工质量问题：乙