腻子粉施工合同

腻子粉施工合同合同编号：__________合同各方：鉴于业主委托施工方进行腻子粉施工，为确保双方的权利和义务，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据业主的要求，施工方负责对上述工程地点的墙面、顶面进行腻子粉施工，具体施工范围和施工标准详见附件。第二条合同价格2.1双方确认，施工方完成本合同约定的工程内容后，业主应支付施工方合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同总价款包括但不限于施工材料费、人工费、机械使用费、交通费、税费等。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工时间表进行施工，确保工程按时完成。3.2施工方如因特殊情况无法按照约定的时间完成工程，应提前通知业主，并协商延期。第四条施工质量4.1施工方应按照约定的施工标准进行施工，确保工程质量。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督，并提出意见和建议。施工方应认真听取并及时整改。4.3工程完工后，施工方应提供完整的施工资料，包括施工图、验收报告等。第五条付款方式5.1双方确认，合同总价款分为三次支付。具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后五个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程完工并验收合格后，业主支付合同总价款的40%。5.2每次付款前，施工方应向业主提交相应的工程进度报告和付款申请。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。6.3业主如未按约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：施工标准和验收标准一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料合格证4.施工人员资格证书5.施工进度计划6.验收标准和方法7.工程量清单8.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：按照逾期天数向业主支付违约金，计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。2.业主未按约定时间支付合同价款：按照逾期天数向施工方支付违约金，计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。3.施工质量不符合约定：施工方需按照业主的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。4.施工方未按照约定的施工标准进行施工：施工方需按照业主的要求进行整改，直至达到约定的施工标准。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行工程施工的当事人。2.乙方：指接受甲方委托进行工程施工的当事人。3.合同总价款：指双方约定的工程施工完成后，甲方应支付给乙方的全部费用。4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。5.施工方案：指施工方为完成工程施工所制定的具体施工方法、步骤和工艺。6.验收标准：指双方约定的判断工程施工质量是否达到约定标准的依据。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并根据延期天数计算违约金。2.施工质量问题：解决办法：施工方按照业主的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。3.付款延迟：解决办法：双方协商确定付款时间，并按照逾期天数计算违约金。4.施工过程中的争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适