四川建设工程施工合同简版

四川建设工程施工合同简版合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，经双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条合同工期本工程的合同工期为__________天，自开工之日起算。第三条质量标准3.1本工程的质量标准应符合国家及行业的相关标准和规范。3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。3.3工程质量的验收按照《建设工程质量管理条例》的规定进行。第四条合同价款及支付4.1工程总价款为__________元（大写：__________元整）。4.2甲方分期支付工程进度款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%。4.3工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的10%工程款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金的标准为__________元/天。5.2甲方未按照约定的付款时间支付工程进度款，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金的标准为__________元/天。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应当支付乙方相应的工程价款。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料及设备采购合同5.工程验收标准及方法6.工程进度计划7.付款凭证8.工程变更协议9.施工安全协议10.环境保护协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.甲方未按照约定的付款时间支付工程进度款，认定为违约行为。3.乙方未按照设计文件和施工图纸进行施工，认定为违约行为。4.工程质量不符合约定的质量标准，认定为违约行为。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托承包方进行工程建设的单位或个人。2.承包方：指接受发包方委托进行工程建设的单位或个人。3.工期：指合同约定的工程完成的时间。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依照法律规定应当承担的金钱责任。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合设计文件和合同约定。6.工程变更：指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因对原合同内容进行修改。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，根据实际情况商定合理的竣工日期。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，直至达到约定的质量标准。3.付款纠纷：解决办法：按照合同约定的付款条款和时间履行付款义务，如有争议可通过协商解决或依法维权。4.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，及时报告有关部门并按法律法规处理。5.环境保护问题：解决办法：遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染，确保施工环境符合要求。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。2.适用于发包方为政府部门、企事业单位、个人等，承包方为具有相应资质的建筑企业或个人。3.适