电梯井道施工合同范本版

电梯井道施工合同范本版合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲方将电梯井道工程的施工任务委托给乙方，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：电梯井道土建施工，包括但不限于井道土建结构、井道内装饰、电梯设备安装预留孔洞等。1.4工程预算：本工程预算总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同价格及支付2.1合同价格：本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余款项在保修期满后无质量问题的情况下一次性支付给乙方。2.3支付时间及方式：具体支付时间及方式由甲乙双方在补充协议中约定。三、工程进度及质量3.1工程进度：乙方应按照甲乙双方约定的工期完成施工。3.2质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲乙双方约定的标准。3.3乙方应严格按照设计图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。四、甲乙双方的责任和义务4.1甲方责任：（1）提供施工场地，确保施工顺利进行；（2）按时支付合同款项；（3）协调解决乙方施工过程中遇到的问题。4.2乙方责任：（1）按照约定工期完成施工任务；（2）确保工程质量，承担因质量问题造成的损失；（3）遵守国家法律法规，确保施工安全；（4）负责施工过程中的环境保护和垃圾清运。五、违约责任5.1甲方违约：（1）未按约定时间支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（2）提供施工场地不符合要求，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。5.2乙方违约：（1）未按约定工期完成施工任务，乙方应支付甲方违约金；（2）工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复费用并支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止；7.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.电梯井道施工设计图纸2.施工方案和技术规范3.工程预算明细表4.付款凭证5.工程验收报告6.保修证书7.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，属于违约行为。2.甲方提供施工场地不符合要求，导致乙方无法正常施工，属于违约行为。3.乙方未按约定工期完成施工任务，属于违约行为。4.乙方工程质量不符合约定标准，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.电梯井道施工：指电梯井道土建施工，包括但不限于井道土建结构、井道内装饰、电梯设备安装预留孔洞等。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的违约责任。4.工期：双方约定的完成施工任务的时间。5.质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲乙双方约定的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付款项：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方支付款项；如甲方仍不支付，乙方可暂停施工，并依法向人民法院提起诉讼。2.甲方提供施工场地不符合要求：乙方应与甲方协商，要求甲方整改；如甲方不整改，乙方可暂停施工，并依法向人民法院提起诉讼。3.乙方未按约定工期完成施工任务：甲方有权要求乙方支付违约金；如乙方仍不履行，甲方可依法向人民法院提起诉讼。4.乙方工程质量不符合约定标准：甲方有权要求乙方承担修复费用并支付违约金；如乙方仍不履行，甲方可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.电梯井道施工合同适用于电梯安装工程项目。2.电梯井道