齐齐哈尔市讷河市2024年一级造价工程师《造价管理》全真模拟试题含解析

齐齐哈尔市讷河市2024年一级造价工程师《造价管理》全真模拟试题第1题：单选题(本题1分)工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.预测的市场交易价格第2题：单选题(本题1分)PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率第3题：单选题(本题1分)下列方法中，可用于编制施工项目成本计划的是（）。A.时间序列法B.技术进步法C.流程图法D.分层法第4题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.4B.3C.2D.1第5题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第6题：单选题(本题1分)下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施第7题：单选题(本题1分)某建设项目建设期２年，运营期１０年，建设投资（不含建设期利息）为６０００万元．其中，第１年自有资金投入４０００万元，第２年自有资金投入２０００万元，贷款年利率为１０％，流动资金５００万元，全部为自有资金，运营期各年净收益均为１１００万元，则该项目投资收益率为（）。A.16．42%B.16．92%C.17．23%D.18．33%第8题：单选题(本题1分)某工程组织成倍节拍流水施工，4个施工段，4个施工过程的流水节拍分别为5，10，10，15，则该工程的流水工期为（）天。A.50B.55C.60D.70第9题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A.通风与空调工程B.电梯工程C.土方开挖工程D.土建工程第10题：单选题(本题1分)根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（）天。A.30B.45C.60D.90第11题：单选题(本题1分)（）是指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价。A.无利润报价法B.不平衡报价法C.增加建议报价法D.多方案报价法第12题：单选题(本题1分)属于PPP项目定性评价基本指标的是（）。A.全命周期整合程度B.全寿命周期成本测算准确性C.运营收入增长潜力D.预期使用寿命长短。第13题：单选题(本题1分)投资项目的资本结构是否合理，可通过分析（）来衡量。A.负债融资成本B.权益资金成本C.每股收益变化D.权益融资比例第14题：单选题(本题1分)某工程项目由ABCDEFG工作组成，工作持续时间及逻辑关系如下表。当使用单代号网络图表达该项目的进度计划时，所有相邻两项工作之间的时间间隔的最大值是（）。A.1B.2C.3D.4第15题：单选题(本题1分)价值工程活动中，功能整理的主要任务是（）。A.建立功能系统图B.分析产品功能特性C.编制功能关联表D.确定产品功能名称第16题：单选题(本题1分)下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费第17题：单选题(本题1分)应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数（）。A.大于0B.等于1C.大于1D.小于1第18题：单选题(本题1分)根据《合同法》的相关规定，下列说法中不正确的是（）。A.判断合同是否成立的依据是合同是否产生法律约束力B.要约邀请不是合同成立的必经过程C.承诺生效的地点为合同成立的地点D.判断合同是否成立的依据是承诺是否生效第19题：单选题(本题1分)根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第20题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的经济措施是（）。A.重视工程设计多方案比选B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工第21题：单选题(本题1分)下列关于施工合同内容的改变，不属于工程变更的是（）。A.取消一项施工任务B.延长合同工期C.解除施工合同D.改变合同工程的基线第22题：单选题(本题1分)建设项目的造价是指项目总投资中的（）。A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费和设备费之和D.固定资产投资总额第23题：单选题(本题1分)在下列投资方案经济效果评价指标中，属于投资方案盈利能力动态指标的是（）。A.内部收益率和投资收益率B.净现值率和利息备付率C.净现值率和内部收益率D.净现值和总投资利润率第24题：单选题(本题1分)产品功能可从不同角度进行分析，按功能的性质不同，产品功能可分为（）。A.必要功能和不必要功能B.基本功能和辅助功能C.使用功能和美学功能D.过剩功能和不足功能第25题：单选题(本题1分)某工程划分为4个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为2天、6天和4天,8天，则需要派出（）个专业工作队。A.10B.6C.8D.5第26题：单选题(本题1分)工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是（）。A.人员机动，组织灵活B.多方指导，辅助决策C.权力集中，职责分明D.横向联系，信息流畅第27题：单选题(本题1分)单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。A.发包人，承包人B.承包人，发包人C.单位法人，承包人D.发包人，单位法人第28题：单选题(本题1分)下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中，正确的是（）。A.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不超过1年B.保险的赔偿必须采用现金支付方式C.保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少D.被保险人为减少损失而采取措施所发生的全部费用，保险人应予赔偿第29题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同编，下列关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人准备履行债务时，定金应当收回B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款第30题：单选题(本题1分)某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。A.大于400万元B.小于400万元C.等于400万元D.不确定第31题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目第32题：单选题(本题1分)工程计价依据具有复杂性，其中，人工单价、材料价格、机械台班费是（）的计算依据。A.设备和工程量B.人工、材料、机械等实物消耗量C.设备单价D.工程单价第33题：单选题(本题1分)在狭义的项目融资中，贷款银行对所融资项目关注的重点是（）。A.抵押人所提供的抵押物的价值B.项目公司的资信等级C.项目本身可用于还款的现金流量D.项目投资人的实力和信用等级第34题：单选题(本题1分)某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1.5元，估计股利年增长率为10%，筹资费用率为股票市价的8%；发行300万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。A.10.96%B.12.38%C.12.79%D.12.98%第35题：单选题(本题1分)企业增资扩股属于（）筹措方式。A.新设项目法人资本金B.信贷融资C.既有项目法人资本金D.债券融资第36题：单选题(本题1分)建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须（）造价。A.分布组合B.分层组合C.多次计算D.单独计算第37题：单选题(本题1分)下列关于项目风险评价判别标准的说法中，正确的是（）。A.偿债备付率越高，风险越小B.IRR标准差小，风险大C.回收期标准差大，风险小D.净现值大于或等于0的累计概率值越大，风险越小第38题：单选题(本题1分)某企业发行总面额为800万元的债券，票面利率为12%。发行费用率为4%，发行价格为900万元，公司所得税税率为33%，则该债券的发行成本率为（）。A.12.50%B.11.11%C.8.38%D.7.44%第39题：单选题(本题1分)工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织第40题：单选题(本题1分)关于垫资的说法，正确的是（）。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息第41题：单选题(本题1分)当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满（）年，承包人请求发包人返还工程质量保证金。A.1B.2C.3D.4第42题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第43题：单选题(本题1分)下列工程寿命周期成本中，属于社会成本的是（）。A.建筑产品使用过程中的电力消耗B.工程施工对原有植被可能造成的破坏C.建筑产品使用阶段的人力资源消耗D.工程建设征地拆迁可能引发的不安定因素第44题：单选题(本题1分)在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。A.头脑风暴法.B.德尔菲法C.德比克法D.歌顿法第45题：单选题(本题1分)下列不属于横道图优点的是（）。A.能够较为准确的反映各工作之间的逻辑关系B.简单C.便于掌握工程费用的全貌D.直观第46题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.7%D.11%第47题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位第48题：单选题(本题1分)某工程采用合作体承包模式，当合作体中的某一家公司倒闭时，则（）。A.其他成员单位及合作体机构不承担项目合同的经济责任B.其他成员单位及合作体机构按投资比例承担项目合同的经济责任C.其他成员单位及合作体机构平均分担项目合同的经济责任D.由项目部承担项目合同的经济责任第49题：单选题(本题1分)投资项目的资本结构是否合理，可通过分析（）来衡量。A.负债融资成本B.权益资金成本C.每股收益变化D.权益融资比例第50题：单选题(本题1分)工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工第51题：单选题(本题1分)施工承包单位采用目标利润法编制施工成本计划时，项目实施中所能支出的最大限额为合同标价扣除（）后的余额。A.预期利润、税金B.税金、应上缴的管理费C.预期利润、税金、全部管理费D.预期利润、税金、应上缴的管理费第52题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.木门窗安装工程B.外墙防水工程C.土方开挖工程D.智能建筑工程第53题：单选题(本题1分)在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应（）。A.分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B.先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价C.分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题D.分析结构、施工工艺的基础之上确定建筑产品的功能第54题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第55题：单选题(本题1分)下列关于项目清偿能力指标的说法中，正确的是（）。A.资产负债率越高，表明股东因借入资金获得的收益越大B.偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越低C.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高D.资产负债率中的负债，只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产第56题：单选题(本题1分)某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息（）万元。A.1388.80B.1484.80C.1538.98D.1738.66第57题：单选题(本题1分)价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.结构C.价值D.功能第58题：单选题(本题1分)经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，以下说法正确是（）。A.融资前分析以静态分析为主，动态分析为辅B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析C.融资前分析以动态分析为主，静态分析为辅D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析第59题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工，其中施工过程m=3，施工段n=4，流水节拍t=2，其中施工过程I与施工过程Ⅱ间隔一天，求该流水施工总工期为（）天。A.10B.11C.12D.13第60题：单选题(本题1分)工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数第61题：多选题(本题2分)资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括（）。A.支付给股东的各种股息和红利B.向债权人支付的贷款利息C.发行股票或债券支付的印刷费D.支付给其他债权人的各种利息费用E.发行手续费、律师费第62题：多选题(本题2分)某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＜0，进度偏差（SV）＜0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用>已完工程计划费用C.拟完工程计划费用>已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用>已完工程计划费用第63题：多选题(本题2分)下列工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程造价和工程进度的方法有（）。A.控制图法B.因果分析法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.直方图法第64题：多选题(本题2分)下列流水施工组织方式中，各施工段之间一定没有空闲时间的有（）。A.等节奏流水施工B.非节奏流水施工C.异步距异节奏流水施工D.等步距异节奏流水施工E.成倍节拍流水施工第65题：多选题(本题2分)建筑工程一切险中物质损失的除外责任有（）。A.台风引起水灾的损失B.自然磨损C.原材料缺陷引起损失D.工程档案文件损毁E.维修保养发生的费用第66题：多选题(本题2分)关于工程造价基本概念的理解正确的有（）。A.从业主的角度看，工程造价就是工程的发包价格B.静态投资包含动态投资C.动态投资包含静态投资D.静态投资就是建设项目总投资E.非生产性工程项目的总投资就是固定资产投资第67题：多选题(本题2分)关于增值税部分，下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有（）。A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额C.购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额D.从境外单位或者个人购进服务.无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额E.购进免税农产品，按照买价和7％的扣除率计算进项税额第68题：多选题(本题2分)影响债务资金筹措的主要因素是指（）。A.债务成本B.债务期限C.债务偿还D.债务序列E.债权保证第69题：多选题(本题2分)在工程项目限额设计实施程序中，目标推进通常包括（）两个阶段。A.制定限额设计的质量目标B.限额初步设计C.制定限额设计的造价目标D.限额施工图设计E.制定限额设计的进度目标第70题：多选题(本题2分)建设单位审查工程竣工结算的内容包括（）。A.审查结算资料递交手续、程序的合法性，以及结算资料具有的法律效力B.审查结算资料的完整性、真实性和相符性C.总承包单位分包工程项目的界面划分和总承包单位的配合费用D.工程施工合同范围以外调整的工程价款E.工程施工合同的合法性和有效性第71题：多选题(本题2分)下列关于名义利率和有效利率的说法中，正确的有（）.A.名义利率是计息周期利率与一个利率周期内计息周期数的乘积B.有效利率包括计息周期有效利率和利率周期有效利率C.当计息周期与利率周期相同时，名义利率等于有效利率D.当计息周期小于利率周期时，名义利率大于有效利率E.当名义利率一定时，有效利率随计息周期变化而变化第72题：多选题(本题2分)施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容不包括有（）。A.工程竣工决算的整体性B.工程量计算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的合理性第73题：多选题(本题2分)工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少第74题：多选题(本题2分)下列项目目标控制方法中，可用于控制工程质量的有（）。A.S曲线法B.控制图法C.排列图法D.直方图法E.横道图法第75题：多选题(本题2分)下列属于按索赔事件的性质分类的有（）。A.合同中明示的索赔B.工程延期索赔C.工程加速索赔D.合同被迫终止索赔E.费用索赔第76题：多选题(本题2分)固定资产双倍余额递减法折旧的特点有（）。A.每年计算折旧的固定资产价值不变B.折旧率逐年降低C.计算年折旧率时不考虑预计净残值率D.折旧年限比平均年限法折旧年限短E.前期折旧额高，后期折旧额低第77题：多选题(本题2分)施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有（）。A.确定总体施工准备条件B.计算工程量C.确定各单位工程的施工期限D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系E.确定主要施工方法第78题：多选题(本题2分)组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量相差幅度尽量要大B.施工段的数量应尽可能多C.每个施工段内要有足够的工作面D.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合E.多层建筑物应只能分施工段不能分施工层第79题：多选题(本题2分)根据《价格法》，经营者有权制定的价格有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格第80题：多选题(本题2分)关于施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（）。A.保险期限应至施工合同规定的工程竣工之日二十四时止B.工程量提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过五年E.保险期内工程停工的，保险人仍应承担保险责任

参考答案1、【正确答案】：D【试题解析】：项目财务分析关注的是项目的实际货币效果，它根据预测的市场交易价格去计量项目投入和产出物的价值。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P260本题考查的是项目融资的主要方式。年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。3、【正确答案】：B【试题解析】：成本计划的编制方法：（1）目标利润法。（2）技术进步法。（3）按实计算法。（4）定率估算法（历史资料法）。4、【正确答案】：A【试题解析】：①⑤⑦，①②④⑤⑦，①②④⑥⑦，①③⑥⑦均为关键线路。5、【正确答案】：A【试题解析】：选项B属于由承包人承担的，选项C,承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选项D重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润6、【正确答案】：D【试题解析】：选项ABC属于主动控制的措施；被动控制的措施包括：1）应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施。2）明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理。3）建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正。7、【正确答案】：B【试题解析】：自有资金投资，不考虑建设期利息，并且投资总额＝建设投资＋运营资金。项目总投资＝建设投资＋运营资金＝６０００＋５００＝６５００（万元）项目投资收益率＝１１００/６５００×１００％＝１６．９２３％8、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P113首先计算流水步距为流水节拍的最大公约数为5，然后计算各施工过程所需的施工队数为1，2，2，3，最后计算流水工期=[4+（1+2+2+3）-1]×5=55（天）9、【正确答案】：C【试题解析】：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。A选项属于分部工程。D选项属于单位工程。10、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P362本题考查的是工程竣工结算的审查。5000万以上的审查时限是60天。11、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P332知识点：施工投标报价策略。多方案报价法是指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价，即：如果某条款做某些改动，报价可降低多少。12、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P258本题考查的是项目融资的主要方式。定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充指标。13、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P245资本结构是否合理，一般是通过分析每股收益的变化来进行衡量的。14、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P121、129本题考查的是网络图绘制。15、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P207本题考查的是价值工程方法。功能整理的主要任务就是建立功能系统图。因此，功能整理的过程也就是绘制功能系统图的过程。16、【正确答案】：A【试题解析】：静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。17、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：功能评价。第i个评价对象的价值系数V=第i个评价对象的功能评价值F/第i个评价对象的现实成本C。功能价值系数1）V＝1。评价对象的价值为最佳，无须改进。2）V＜1。功能现实成本大于功能评价值。一种可能是由于存在着过剩的功能，另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。3）V＞1。功能现实成本低于功能评价值，表明该部件功能比较重要，但分配的成本较少。功能与成本的分配可能已较理想，或者有不必要的功能，或者应该提高成本。18、【正确答案】：A【试题解析】：判断合同是否成立的依据是承诺是否生效，承诺生效时合同成立，承诺生效的地点为合同成立的地点。。要约邀请不是合同成立的必经过程19、【正确答案】：D【试题解析】：债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。20、【正确答案】：C【试题解析】：经济措施包括动态比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，对节约投资者采取有力奖励措施等。21、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P352知识点：工程变更与索赔管理。工程变更包括以下五个方面：①取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施；②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；③改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；④改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；⑤为完成工程需要追加的额外工作。22、【正确答案】：D【试题解析】：建设项目总造价是指项目总投资中固定资产投资额。23、【正确答案】：C【试题解析】：A项，投资收益率是静态指标。B项，利息备付率是静态指标。D项，没有总投资利润率这个指标。24、【正确答案】：C【试题解析】：按功能的性质分类，产品的功能可分为使用功能和美学功能。使用功能是从功能的内涵反映其使用属性，是一种动态功能。美学功能是从产品的外观反映功能的艺术属性，是一种静态的外观功能。25、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是有节奏流水施工。有节奏流水施工是指在组织流水施工时，每一个施工过程在各个施工段上的流水节拍都各自相等的流水施工。K=2，施工队数=2/2+6/2+4/2+8/2=10个。26、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目管理组织机构形式。直线制是一种最简单的组织机构形式，直接进行单线垂直领导。直线制组织机构的主要优点：结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。27、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是增值税。单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人。否则，以承包人为纳税人。28、【正确答案】：C【试题解析】：选项A，被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过两年；选项B，保险人可有三种赔偿方式，即以现金支付赔款、修复或重置、赔付修理费用；选项D，被保险人为减少损失而采取必要措施所产生的合理费用，保险人可予赔偿，但本项费用与物质损失赔偿金额之和以受损的被保险财产的保险金额为限。29、【正确答案】：B【试题解析】：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。（A错误）给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。（C错误）当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。（D错误）30、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是净现值与净年值。工程经济中常规投资项目的净现值函数曲线随着利率的增加而递减。如果利率（基准收益率）为8%时，净现值为400万元，那么利率（基准收益率）为10%（大于8%）时，净现值一定小于400万元。31、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P62本题考查的是工程项目建设程序。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。32、【正确答案】：D【试题解析】：（1）设备和工程量计算依据包括项目建议书、可行性研究报告、设计文件等。（2）人工、材料、机械等实物消耗量计算依据包括投资估算指标、概算定额、预算定额等。（3）设备单价计算依据包括设备原价、设备运杂费、进口设备关税等。（4）工程单价计算依据包括人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费等。33、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P246狭义的项目融资则是指一种有限追索（极端情况下为无追索）的融资活动，是以项目的资产、预期收益、预期现金流量等作为偿还贷款的资金来源。34、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：资金成本的计算。{1.5/[50×（1-8%）]+10%}×500/800+{300×12%/[300（1-4%）]}×300/800=12.98%。35、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。既有项目法人资本金包括内部资金来源和外部资金来源。内部资金来源包括企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让。外部资金来源包括企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。36、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工方的项目管理。1.计价的单件性产品的单件性决定了每项工程都必须单独计算造价37、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P201债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障越高。仅限于偿债能力评价，不是风险评价。财务（经济）内部收益率大于或等于基准收益率的累计概率值越大，风险越小；标准差越小，风险越小。财务（经济）内部收益率大于或等于基准收益率的累计概率值越大，风险越小;标准差越小，风险越小;财务（经济）净现值大于或等于零的累计概率值越大，风险越小;标准差越小，风险越小。38、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P241知识点：资金成本与资金结构。根据公式：KB=It（1-T）／[B（1-f）]，得KB=800×12%×（1-33%）／[900×（1-4%）]=7.44%.39、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P286本题考查的是工程项目策划的主要内容。工程项目构思策划内主要内容有：（1）工程项目的定义；（2）工程项目的定位；（3）工程项目的系统构成；（4）其他。描述项目系统的总体功能属于工程项目的系统构成的内容。40、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：工程施工合同管理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。41、【正确答案】：B【试题解析】：有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：1）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；2）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满2年；3）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满;当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告90后起满2年。42、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。43、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P219知识点：工程寿命周期成本及其构成。工程寿命周期社会成本是指工程产品在从项目构思、产品建成投入使用直至报废不堪再用全过程中对社会的不利影响。与环境成本一样，工程建设及工程产品对于社会的影响可以是正面的，也可以是负面的。因此，也必须进行甄别，剔除不属于成本的系列。比如，建设某个工程项目可以增加社会就业率，有助于社会安定，这种影响就不应计算为成本。另一方面，如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。44、【正确答案】：D【试题解析】：.歌顿法是美国人歌顿在1964年提出的方法。这个方法是在会议上提方案，但究竟研究什么问题，目的是什么，只有会议的主持人知道，以免其他人受约束。这种方法的指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路。在研究新方案时，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，而是只对大家作一番抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，以激发出有价值的创新方案。这种方法要求会议主持人机智灵活、提问得当。提问太具体，容易限制思路；提问太抽象，则方案可能离题太远。见教材第二章第四节P108。【考核要点】方案创造的方法。45、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P358知识点：工程费用的动态监控。横道图具有简单直观的优点，便于掌握工程费用的全貌。但这种方法反映的信息量少，因而其应用具有一定的局限性。46、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P363～364知识点：工程质量保证金预留与返还。发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。47、【正确答案】：A【试题解析】：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。48、【正确答案】：A【试题解析】：在合作体承包模式中，由于承包单位是一个合作体，各公司之间能相互协调，从而减少了建设单位的组织协调工作量。但当合作体中某一家公司倒闭破产时，其他成员单位及合作体机构不承担项目合同的经济责任，这一风险将由建设单位承担。49、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：资本结构。资本结构是否合理，一般是通过分析每股收益的变化来进行衡量的。50、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P204知识点：价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。51、【正确答案】：D【试题解析】：教材P352-356目标利润法。目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所能支出的最大限额。52、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是分部（子分部）工程。分部工程是指将单位工程按专业性质、建筑部位等划分的工程。智能建筑属于分部工程。53、【正确答案】：C【试题解析】：价值工程分析产品，首先不是分析其结构，而是分析其功能。在分析功能的基础之上，再去研究结构、材质等问题。54、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P180知识点：偿债能力指标。偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越高；短期负债能形成企业资产。56、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P162本题考查的是等值计算。2000×（1+8%）5-1200×（1+8%）2=1538.98（万元）。57、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。58、【正确答案】：C【试题解析】：融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅；融资后的盈利能力分析应包括动态分析和静态分析。59、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P110本题考查的是流水施工的基本组织方式。流水施工总工期=（3+4-1）×2+1=13（天）。60、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P114知识点：流水施工的基本组织方式。非节奏流水施工特点：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等、相邻施工过程的流水步距不尽相等、专业工作队数等于施工过程数、各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。61、【正确答案】：ABD【试题解析】：本题考查的是资金成本的构成、性质、作用。资金成本是指企业为筹集和使用资金而付出的代价。（1）资金筹集成本是指在资金筹集过程中所支付的各项费用，如发行股票或债券支付的印刷费、发行手续费、律师费、资信评估费、公证费、担保费、广告费等。（2）资金使用成本又称资金占用费，是指占用资金而支付的费用，主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。选项CE属于资金筹集成本62、【正确答案】：BE【试题解析】：CV=已完工程计划费用-已完工程实际费用；SV=已完工程计划费用-拟完工程计划费用选项A错误，应该是超支；选项B正确；选项C错误，题目给出条件不能判断是否拟完工程计划费用>已完工程实际费用；选项D错误，应该是已完工程实际进度拖后；选项E正确。参见教材P357。建匠教育全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠教育学习成就辉煌人生绝密★启用前63、【正确答案】：CD【试题解析】：知识点：工程项目目标控制的方法。S曲线可以控制工程造价和工程进度。与S曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。选项A.B.E是反映工程质量的方法64、【正确答案】：ADE【试题解析】：流水施工组织方式中，各施工段之间一定没有空闲时间的有:等节奏流水施工，等步距异节奏流水施工（也称为成倍节拍流水施工）。65、【正确答案】：BCDE【试题解析】：选项A属于自然灾害和意外事故造成的损失，属于保险责任；保险人对以下情况不承担赔偿责任：①设计错误引起的损失和费用。②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用。③因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。⑤维修保养或正常检修的费用。⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。66、【正确答案】：CE【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。选项A错误，从投资者（业主）的角度分析，建设工程造价就是建设工程项目固定资产总投资；选项B错误，动态投资包括静态投资；选项D错误，建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。67、【正确答案】：ABD【试题解析】：本题考查的是增值税。下列进项税额准予从销项税额中抵扣：从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额；从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额；购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额；从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。68、【正确答案】：BCDE【试题解析】：2021教材P232债务资金筹措应考虑的主要因素。主要包括以下几个方面：①债务期限。②债务偿还。③债务序列。④债权保证。⑤违约风险。⑥利率结构。⑦货币结构与国家风险。69、【正确答案】：BD【试题解析】：本题考查的是限额设计。限额设计实施程序（动态）：目标制定。造价/质量/进度/安全/环境目标。目标分解。有效途径和主要方法。目标推进。包