光伏施工合同

光伏施工合同合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为光伏发电项目的投资主体，乙方具备光伏发电工程施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方进行光伏施工的事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：________________光伏发电项目1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于光伏支架安装、光伏组件安装、电气设备安装、电缆敷设、调试及验收等。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥_________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细施工预算，甲方应在收到预算后十个工作日内予以确认或提出修改意见。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限为______个月。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。延长的期限及费用双方另行协商确定。四、工程质量4.1乙方应按照光伏发电项目相关法律法规、国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，不得擅自变更设计。如确需变更，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可变更。4.3工程验收合格标准：按照光伏发电项目相关法律法规、国家标准、行业标准和甲方要求进行验收，确保工程安全、可靠、环保、经济、美观。五、违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.3双方如因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。七、合同的解除和终止（1）乙方严重违反合同约定，影响工程进度和质量。（2）乙方丧失光伏发电工程施工资质或破产、清算、停业整顿。（3）不可抗力因素导致工程无法继续进行。（1）甲方未按约定时间支付合同价款，影响乙方正常施工。（2）甲方未经乙方同意，擅自变更设计，导致工程无法继续进行。（3）不可抗力因素导致工程无法继续进行。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________一、附件列表：1.光伏发电项目设计文件2.光伏发电工程施工图纸3.光伏发电项目相关法律法规、国家标准、行业标准4.乙方光伏发电工程施工资质证明文件5.合同总价款支付凭证6.工程验收报告7.质量保证金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。3.乙方擅自变更设计，未经甲方同意，视为违约。4.甲方未经乙方同意，擅自变更设计，视为违约。5.不可抗力因素导致工程无法继续进行，不视为违约，但需根据实际情况协商解决。三、法律名词及解释：1.光伏发电项目：利用太阳能光伏效应将光能转换为电能的发电项目。2.光伏支架：用于固定光伏组件的支架结构。3.光伏组件：将太阳能直接转换为电能的半导体器件。4.电气设备：包括光伏发电系统中的逆变器、电缆、开关等设备。5.质量保证金：为确保工程质量，乙方在工程验收合格后，甲方保留的一部分合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方申请延期，并协商延长施工期限。2.付款延误：甲方应按时支付合同价款，如有延误，应支付违约金。3.设计变更：如需变更设计，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可变更。4.工程质量问题：乙方应确保工程质量，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为光伏发电项目的投资主体，乙方具备光伏发电工程施工