建设工程施工协议书参考范文(八篇)_第1页
建设工程施工协议书参考范文(八篇)_第2页
建设工程施工协议书参考范文(八篇)_第3页
建设工程施工协议书参考范文(八篇)_第4页
建设工程施工协议书参考范文(八篇)_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第5页共5页建设工程施工协议书参考范文甲方(发包方):_____工作室代理人:联系电话:联系地址:乙方(承包方):_____工程队代理人:联系电话:联系地址:为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。第一条工程概况1、施工项目:_____2、有效期限:____年____月____日至____年____月____日3、工程地点:_____第二条管理人员为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员:1、乙方项目负责人:_____,联系电话:_____2、乙方现场安全负责人:_____,联系电话:_____第三条甲方安全责任1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包方,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:1、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。2、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底,严禁施工。6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。8、乙方施工过程中应做到日产、日清,确保施工场地卫生整洁。9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作,确保施工人员和乘客安全。10、建立整改责任制,对检查中发现的质量安全隐患,采取有效措施立即进行整改,落实专人负责监控,确保质量安全。11、制定安全紧急情况预案,一旦发生各类突发事故和紧急情况,要立即启动预案,并按照有关规定及时上报和妥善处理。12、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;(6)施工过程中,因违反工程相关规定的,被相关管理机关勒令停工的。第五条违约责任1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担相应责任,并赔偿第三方因此造成的全部损失。2、乙方未指定安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。第七条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第九条本协议一式两份,甲乙双方各执一份。第十条本协议签订地点在_____地。甲方:(盖章)负责人:(签字)签订时间:____年____月____日乙方:(盖章)负责人(签字)签订时间:____年____月____日建设工程施工协议书参考范文(二)发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程范围和内容:_____第二条甲方权利和义务1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2.提供必要的施工条件;3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6.按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7.严格按设计文件及《gb/t50312_____20_____》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051_____97》等规范要求施工;8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;10.线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11.施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。第五条竣工验收1.工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按____号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3.验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条质量保证1.保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;2.保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。第七条工程考核1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款_____%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。2.除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。3.不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款_____%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。4.未按期按____号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1.本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为_______________________________________________。2.工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)____号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[_____]____号文件执行。3.工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按____号文的规定调整相关费率后下浮_____%.4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1.双方协商同意可解除本合同。2.未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。4.有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方严重违约致使合同无法履行。5.一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他1.乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2.本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;3.本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章):_____地址:_____法定代表人:_____委托代理人:_____开户银行:_____帐号:_____电话:_____邮政编码:_____乙方(盖章):_____地址:_____法定代表人:_____委托代理人:_____开户银行:_____帐号:_____电话:_____邮政编码:_____签约日期:____年____月____日签约地点:_____建设工程施工协议书参考范文(三)发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第一条工程项目(一)工程名称:___________________________________。(二)工程地点:___________________________________。(三)工程内容:_____层栋,建筑面积____平方米,其它_____。(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_____。(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。(六)承包方式:___________________________________。第二条工程造价(预算或概算)人民币大写:_____万元,其中土建_____万元,安装_____万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天),自____年____月____日至____年____月____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。(二)开工前_____天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_____。在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_____。第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由____方采购供应至_____场地(仓库)。(二)工程所需:材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。(三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。(四)工程材料和设备差价的处理办法:_________________。(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_____;帐号:_____。(二)根据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:1、建筑工程按当年计划工作量35%;2、安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40%;(三)工程款支付方式:1、工程进度达到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时,每次按当月完成工程工作量的____%付(收)款。2、工程累计进度达到____%时,按合同工程量付(收)款____%;进度达到____%时付(收)款____%;进度达到____%时付(收)款____%;进度达到____%时付(收)款____%,其余工程进度款由备料款抵充,余额____%待验收后结算,_____万元待保修期满后_____天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后_____天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。第七条双方责任(一)甲方责任:1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_____天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸_____份,机电设备安装图_____份及有关资料_____份,地质勘探报告_____份,(其中包括竣工用图_____套)。2、开工前_____天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。5、委派_____为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。(二)乙方责任:1、收图后,在开工前_____天内完成施工图会审,在_____天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____住所:_____住所:_____甲方代表(签字):_____乙方代表(签字):_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____邮政编码:_____邮政编码:_____签订地签订地点:_____签订地点:_________年____月____日____年____月____日建设工程施工协议书参考范文(四)第一部分协议书发包人(全称):_____承包人(全称):_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_____工程地点:_____工程内容:_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____资金来源:_____二、工程承包范围承包范围:_____三、合同工期开工日期:_____竣工日期:_____合同工期总日历天数_____天。四、质量标准工程质量标准:_____五、合同价款金额(大写):_____元(人民币)$:_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:____年____月____日合同订立地点:_____本合同双方约定_____后生效。发包人:_____(公章)承包人:_____(公章)住所:_____住所:_____法定代表人:_____法定代表人:_____委托代理人:_____委托代理人:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____邮政编码:_____邮政编码:_____建设工程施工协议书参考范文(五)甲方(全称):_____乙方(全称):_____本履约保证金协议由双方于____年____月____日在订立。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。第一条保证金鉴于甲方与乙方签署了_____施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条保证金缴纳时间乙方应当在施工合同签订后____日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。第三条保证金额乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币_____元(¥_____元)作为履约保证金交付给甲方。第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌____日内。保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的.30%,及人民币陆拾万元。第五条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第六条其他本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。甲方:(公章)乙方:(公章)地址:_____地址:_____邮政编码:_____邮政编码:_____法定代表人:_____法定代表人:_____或授权代理人(签字):或授权代理人(签字):经办人:_____经办人:_____电话:_____传真:_____开户银行:_____帐号:_____建设工程施工协议书参考范文(六)发包方(以下简称甲方):住址:承包方(以下简称乙方):住址:依据相关法律、法规,今甲方将_____工程的外墙面砖分项工程,交给乙方施工,双方约定如下:一、承包范围外墙面打底、贴砖,框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。二、单价100╳100规格外墙砖单价为_____元/㎡;200╳400规格外墙砖:_____元/㎡;板底抹灰_____元/㎡;顶部抹光_____元/㎡,总价以实际面积结算。三、质量要求1、根据甲方技术交底的要求进行施工,不得出现空鼓等质量缺陷,保证工程质量。2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求,质量合格3、竣工验收必须达到优良标准,确保外墙无渗漏。四、付款甲方按乙方进度支付一定工资,乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_____%,经验收达标后余款在一个月内全部付清。五、甲乙双方职责甲方职责:1、乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。2、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责:1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险;2、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度;3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料,乙方在施工中要注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方按损失材料价值加倍罚款;4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,应照价赔偿;5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。六、工期从合同签订之日开始进场,在____月____日前全部完成并开始拆架。七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。八、违约责任甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、本协议的最终解释权归甲方所有十一、协议生效条款(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。(2)本协议于____年____月____日在_____(地点)签署。(3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。十二、未尽事宜,由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。甲方:代表人:签订地点____年____月____日乙方:代表人:签订地点____年____月____日建设工程施工协议书参考范文(七)甲方(发包方):代表人:乙方(责任方):责任人:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定,双方协商后约定,将_____工程_____项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。一、工程概况1、工程内容:2、承包方式:3、承包范围:4、合同总价:5、付款方式:二、双方责任1、甲方责任:(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。(4)工程完工时,及时安排人员组织验收。(5)及时支付工程款,不可拖欠劳动报酬。2、乙方责任:(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。(3)工人进入施工现场佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。(4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工。(5)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。(6)乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包,否则甲方有权立即收回本施工项目。(7)工程完工时,乙方应积极配合甲方完成验收。三、工程质量及验收标准风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求,必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。四、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、计划开工期限____年____月____日,计划完工期限____年____月____日,总历时____日。2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期____日,按结算总价的_____或_____元向甲方支付罚金。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。五、违约责任(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价_____%的违约金。(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为,甲方有权单方解除并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。六、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权八、附则1、本协议经双方签字、盖章后生效。2、本协议于____年____月____日在_____(地点)签署。3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。九、本协议未尽事宜,双方协商解决甲方:_____住址:_____代表人:签订地点:____年____月____日乙方:_____住址:_____责任人:签订地点:____年____月____日建设工程施工协议书参考范文(八)发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称:_____二、工程地点:_____三、工程内容:_____四、承包形式:_____五、工程立项批准文号:_____六、工程承包范围:_____第二条工程期限一、合同工期总日历天数_____天;开工日期:____年____月____日;竣工日期:____年____月____日。二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:1、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电_____天以上(每次连续_____小时以上),影响正常施工;停水停电_____天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_____方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_____元人民币(大写:_____)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后____日内,甲方支付_____元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_____元工程款;3、余款_____元作为质量保证金,待保修期满后_____个工作日内无息支付。第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_____%作为本合同的结算价款。1、甲方于____年____月____日支付_____元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_____%,留_____%做质保金,待保修期满后_____个工作日内付清。3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论