2024施工合同范本常用

2024施工合同范本常用合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________乙方：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________鉴于甲方为项目业主，乙方为施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方在甲方项目地进行施工建设事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程规模：________________________1.4工程内容：________________________1.5工程预算：________________________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、双方权利和义务2.1甲方权利和义务（1）负责办理工程建设的相关手续，确保工程合法合规进行；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（4）协调解决工程施工过程中出现的问题，确保工程按期完成。2.2乙方权利和义务（1）按照合同约定完成工程施工，确保工程质量、安全、进度达到预期目标；（2）遵守国家法律法规，严格执行施工标准，确保工程安全；（3）承担自身施工范围内的一切费用，包括但不限于人力、材料、设备等；（4）服从甲方管理，配合甲方完成相关工作。三、合同价格3.1本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）合同签订后七个工作日内，支付乙方工程预算的__%；（2）工程进度达到__%时，支付乙方工程预算的__%；（3）工程验收合格后，支付乙方剩余工程款项。四、工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收合格标准：（1）达到设计文件要求的功能和使用要求；（2）符合国家、行业有关质量、安全、环保等方面的规定；（3）隐蔽工程验收合格；（4）工程外观整洁、美观，满足使用和观赏要求。五、工程安全5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。5.2乙方应承担由于自身原因导致的人身伤亡、财产损失等一切后果。六、工期延误6.1乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成所有合同义务之日终止。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：__________________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.施工方案

4.工程预算书

5.施工合同履行证书

6.工程验收标准

7.安全生产管理协议

8.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。

2.乙方未按设计文件和施工标准施工，导致工程质量不符合约定，视为违约。

3.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。

4.乙方在施工过程中发生安全事故，未能及时报告甲方并采取措施，视为违约。

5.甲方未提供施工场地或协调解决工程施工过程中出现的问题，导致工程进度延误，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的项目业主。

2.乙方：指合同中的施工单位。

3.工程质量：指工程满足设计文件要求的功能和使用要求，符合国家、行业有关质量、安全、环保等方面的规定。

4.工程工期：指合同约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。

5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时甲方同意延长工期，并根据实际情况协商赔偿。

2.遇到工程质量问题：

解决办法：乙方及时整改，直至符合合同约定标准。甲方有权要求乙方支付违约金。

3.遇到支付款项问题：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付工程款项。

4.遇到安全事故：

解决办法：乙方立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。甲方协助乙方处理安全事故相关事宜。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目。

2.适用于施工单位