工程施工临时判决合同书

工程施工临时判决合同书第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于：1.业主拥有位于【地址】的土地，并计划进行【工程名称】的施工（以下简称“工程”）；2.承包商具备进行工程所需的资质和能力；3.业主和承包商同意根据本合同的规定，由承包商进行工程的施工。双方经充分协商，一致同意按以下条款签订本工程施工临时判决合同书（以下简称“合同”）：一、工程范围1.1承包商应根据业主提供的工程图纸、规范和施工方案，进行工程的施工。1.2工程范围包括但不限于土建、安装、装修等相关工程。二、合同价款2.1双方确认，根据工程量清单和承包商的报价，合同价款为人民币【金额】元。2.2业主应根据工程进度向承包商支付工程进度款。三、工期3.1承包商应自合同签订之日起【工期】天内完成工程。3.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。四、质量保证4.1承包商应按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，承包商应提供【保修期限】年的质保服务。五、违约责任5.1如一方违反合同规定，另一方有权要求违约方承担违约责任。5.2承包商应按照业主的要求及时完成工程，否则应承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。七、合同附件7.1本合同附件包括但不限于工程图纸、规范、施工方案等。7.2附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。八、其他8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。特此声明，本合同经双方充分协商，自愿签订，共同遵守。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________附件：1.工程图纸2.施工方案3.工程规范4.工程量清单5.承包商报价单第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“监理公司”）：鉴于：1.业主拥有位于【地址】的土地，并计划进行【工程名称】的施工（以下简称“工程”）；2.承包商具备进行工程所需的资质和能力；3.监理公司具备对工程进行监理的资质和能力；4.业主、承包商和监理公司同意根据本合同的规定，由承包商进行工程的施工，并由监理公司对工程进行监理。各方经充分协商，一致同意按以下条款签订本工程施工临时判决合同书（以下简称“合同”）：一、工程范围1.1承包商应根据业主提供的工程图纸、规范和施工方案，进行工程的施工。1.2监理公司应对工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合国家相关标准和规范。二、合同价款2.1双方确认，根据工程量清单和承包商的报价，合同价款为人民币【金额】元。2.2业主应根据工程进度向承包商支付工程进度款。三、工期3.1承包商应自合同签订之日起【工期】天内完成工程。3.2如因不可抗力等原因导致工期延误，各方应协商解决。四、质量保证4.1承包商应按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。4.2监理公司应对工程质量进行监督检查，确保工程质量符合要求。4.3工程验收合格后，承包商应提供【保修期限】年的质保服务。五、违约责任5.1如一方违反合同规定，其他两方有权要求违约方承担违约责任。5.2承包商应按照业主的要求及时完成工程，否则应承担违约责任。六、监理公司的职责和权利6.1监理公司应按照国家相关标准和规范，对工程的施工过程进行全程监理。6.2监理公司有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督检查，并提出整改要求。6.3监理公司应向业主提供监理报告，报告工程的施工情况、质量状况和存在的问题。6.4监理公司有权要求承包商按照工程图纸、规范和施工方案进行施工，并有权要求承包商整改不符合要求的部分。七、业主的权利和利益7.1业主有权对工程的施工过程进行监督和检查，并提出整改要求。7.2业主有权要求承包商按照工程图纸、规范和施工方案进行施工，并有权要求承包商整改不符合要求的部分。7.3业主有权要求监理公司对工程的施工过程进行全程监理，并有权要求监理公司提供监理报告。7.4业主有权要求承包商提供质保服务，并有权要求承包商赔偿因工程质量问题造成的损失。八、乙方的违约及限制条款8.1如承包商违反合同规定，业主有权要求承包商承担违约责任，并有权要求承包商赔偿因违约造成的损失。8.2如承包商违反工程图纸、规范和施工方案进行施工，业主有权要求承包商整改，并有权要求承包商承担整改费用。8.3如承包商未按时完成工程，业主有权要求承包商支付逾期竣工违约金。九、争议解决9.1各方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。十、合同附件10.1本合同附件包括但不限于工程图纸、规范、施工方案等。10.2附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十一、其他11.1本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。特此声明，本合同经各方充分协商，自愿签订，共同遵守。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________丙方（监理公司）：________________签订日期：________________附件：1.工程图纸2.施工方案3.工程规范4.工程量清单5.承包商报价单总结第三方介入的意义和目的：第三方介入工程施工临时判决合同书，主要是为了确保工程的顺利进行和工程质量的保障。监理公司作为独立的第三方，能够客观、公正地对工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合国家相关标准和规范。通过第三方的介入，可以有效避免工程质量问题和工程进度的延误，保障业主的权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的业主，对工程的顺利进行和工程质量的保障有着直接的利益和责任。甲方作为主导，能够对工程的施工过程进行监督和第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于：1.委托方计划进行【项目名称】的设计（以下简称“项目”）；2.设计方具备进行项目设计所需的资质和能力；3.监理方具备对项目设计进行监理的资质和能力；4.委托方、设计方和监理方同意根据本合同的规定，由设计方进行项目的设计，并由监理方对设计过程进行监理。各方经充分协商，一致同意按以下条款签订本项目设计临时判决合同书（以下简称“合同”）：一、设计范围1.1设计方应根据委托方提供的设计要求和资料，进行项目的方案设计、初步设计和施工图设计。1.2监理方应对设计过程进行全程监理，确保设计质量符合国家相关标准和规范。二、合同价款2.1双方确认，根据设计方的设计任务和报价，合同价款为人民币【金额】元。2.2委托方应根据设计进度向设计方支付设计进度款。三、设计周期3.1设计方应自合同签订之日起【设计周期】天内完成项目的设计。3.2如因不可抗力等原因导致设计周期延误，各方应协商解决。四、质量保证4.1设计方应按照国家相关标准和规范进行设计，保证设计质量。4.2监理方应对设计质量进行监督检查，确保设计质量符合要求。五、违约责任5.1如一方违反合同规定，其他两方有权要求违约方承担违约责任。5.2设计方应按照委托方的要求及时完成设计，否则应承担违约责任。六、监理方的职责和权利6.1监理方应按照国家相关标准和规范，对设计过程进行全程监理。6.2监理方有权对设计的质量、进度、合规性等方面进行监督检查，并提出整改要求。6.3监理方应向委托方提供监理报告，报告设计的过程、质量状况和存在的问题。6.4监理方有权要求设计方按照设计要求和资料进行设计，并有权要求设计方整改不符合要求的部分。七、乙方的权利和利益7.1设计方有权要求委托方提供完整、准确的设计要求和资料，并有权要求委托方对设计要求和资料进行澄清和补充。7.2设计方有权要求监理方对设计过程进行全程监理，并有权要求监理方提供监理报告。7.3设计方有权要求委托方按照合同约定支付设计进度款和设计费用。7.4设计方有权要求委托方赔偿因设计变更或设计要求不明确等原因导致的设计费用增加。八、甲方的违约及限制条款8.1如委托方违反合同规定，设计方和监理方有权要求委托方承担违约责任，并有权要求委托方赔偿因违约造成的损失。8.2如委托方未按时支付设计进度款，设计方有权暂停设计工作，并有权要求委托方支付逾期付款违约金。8.3如委托方提供的设计要求和资料不完整、不准确，设计方有权要求委托方补充和澄清，并有权要求委托方承担因此造成的设计费用增加。九、争议解决9.1各方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。十、合同附件10.1本合同附件包括但不限于设计要求、设计资料等。10.2附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十一、其他11.1本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。特此声明，本合同经各方充分协商，自愿签订，共同遵守。甲方（委托方）：________________乙方（设计方）：________________丙方（监理方）：________________签订日期：________________附件：1.设计要求2.设计资料总结乙方为主导的目的和意义：乙方作为设计方，其主导合同的目的是为了确保设计过程的顺利进行和设计质