2024建设工程三通一平施工合同

2024建设工程三通一平施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为2024年建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.乙方为具备相应资质和能力的三通一平施工单位，愿意承担该项目的三通一平施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容1.1本合同是指乙方承担甲方2024年建设工程项目的三通一平施工工作，包括：（1）供水管道铺设；（2）排水管道铺设；（3）供电线路铺设；（4）通讯线路铺设；（5）场地平整。1.2乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成上述工作，并保证施工质量和安全。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）乙方完成施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）乙方完成施工进度达到100%并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。2.3甲方支付乙方款项时，应按照国家相关法律法规的规定，开具正规发票。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照约定的施工期限完成施工任务。如乙方因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第四条施工质量与标准4.1乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保施工质量。4.2乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。4.3施工过程中，乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方的合理要求予以执行。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照违约金计算方式向甲方支付违约金。5.2乙方施工质量不符合约定的，应负责返工、修复，并承担相应费用。5.3甲方未按照约定时间支付款项的，应按照违约金计算方式向乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.2024年建设工程项目的设计图纸和技术要求；2.三通一平施工方案和施工计划；3.乙方资质证明文件；4.合同总价款支付的银行转账凭证；5.施工进度报告和验收报告；6.违约金计算公式和相关法律法规文件；7.争议解决机构的相关信息。二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务，认定标准为超过合同约定的竣工日期；2.乙方施工质量不符合约定，认定标准为国家相关法律法规和行业标准；3.甲方未按照约定时间支付款项，认定标准为超过合同约定的付款日期。三、法律名词及解释：1.三通一平：指供水管道、排水管道、供电线路和场地平整的施工；2.施工进度：指施工任务的完成情况，以完成的工作量和时间为基础；3.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的经济赔偿；4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定补救措施，确保施工进度恢复正常；2.施工质量问题：乙方应立即进行整改，直至达到约定的质量标准；3.款项支付纠纷：双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如有争议可通过协商解决；4.争议发生：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备三通一平施工资