的延期交房赔偿协议范本合集

的延期交房赔偿协议范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：*******公司，地址：*******，负责人(授权签订本协议)：********，联系方式：******乙方：*******实际住址：*******联系方式：*******甲乙双方在****年****月****日签订了《商品房买卖合同》，合同商定乙方购买甲方开发的*****小区**号楼**单元**室商品房一套，房屋面积为*****平方米(合同号：*******，备案号：********合同登记备案*****字第201********号),由于贵公司的缘由，造成实际交房时间为****年****月****日，比合同商定时间延迟*****日。现就双方履行合同中消失的纠纷，经双方自愿公平协商，达成以下协议：一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方乐观帮助乙方办理房产证。二、双方依据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的商定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜全都达成协议如下：********甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：*******元(￥*******元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主见其他任何赔偿。三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金*****元。四、本协议一经双方签字盖章后马上生效。甲方：******有限公司签字：********签订日期：********乙方：********签订日期：********的延期交房赔偿协议范本(第二篇)合同标题：的延期交房赔偿协议范本摘要：本协议由甲方（房屋开发商/出租方/卖方）和乙方（购房人/承租人/买方）共同订立，就乙方所购买/承租之房产延期交房的事宜以及相关赔偿事宜达成一致。本协议内容简洁明了，以确保双方的权益和责任。协议内容：第一条延期交房1.1甲方承诺将在原计划交房日期之前完成房产交付。1.2若因不可抗力等不可预见原因导致乙方购房/承租的房产无法按时交付，甲方应提前通知乙方并说明延期的原因。第二条延期手续2.1甲方须在延期后三日内向乙方提供书面延期通知，并及时向相关部门办理所有延期手续。2.2乙方有权向甲方要求提供延期通知的有效证明材料，以确保甲方的延期通知合法有效。第三条延期后的补偿3.1若延期交房，甲方应按延期天数收取适当的延期费用，并与乙方协商确定具体数额。3.2甲方应在延期交房后三日内向乙方支付延期费用，乙方需提供相应的开具合法发票的收据。3.3如延期交房导致乙方因此无法正常使用房产，甲方应承担由此产生的合理赔偿责任。第四条协议解除4.1若甲方因故无法在延期交房后六个月内交房，乙方有权解除本协议。4.2本协议解除后，甲方应及时返还乙方已支付的房款/租金，并承担由此产生的其他费用，同时乙方不再承担任何其他赔偿责任。第五条争议解决5.1双方因履行本协议发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的法院裁决。5.2协议内容及争议解决均适用中华人民共和国法律。第六条其他6.1本协议自双方签字、盖章之日起生效，并在交房后失效。6.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（签字、盖章）：___________________乙方（签字、盖章）：___________________日期：___________________的延期交房赔偿协议范本(第三篇)延期交房赔偿协议甲方：（开发商/出租人/销售商/施工方）地址：联系电话：乙方：（购房人/承租人/订购方/业主）地址：联系电话：鉴于甲方和乙方就房屋交付日期（或竣工日期）存在延期的情况，在友好协商的基础上，双方达成如下协议：1.甲方承诺延期交房的原因及具体延期日期。乙方理解并同意延期交房的原因，接受延期交房的新日期。2.甲方将按照协议规定的新日期，完成房屋的交付（或竣工）工作，确保房屋符合相关合同约定的质量标准。3.甲方在延期交房期间，应按照相关法律法规和合同约定，承担相应的赔偿责任。具体赔偿方式为：a.若延期交房时间超过合同约定的天数（或月数），甲方应按每延期一天（或一个月）支付乙方约定的赔偿金额。具体赔偿金额为____________（金额数字及币种）。b.若因甲方原因导致无法按约定的最终交房日期进行交付的，乙方有权选择取消交易，并要求甲方返还全部已支付款项，并支付额外的违约金____________（金额数字及币种）。乙方也有权选择继续履行该合同。4.若乙方选择继续履行该合同，则甲方应为乙方提供适当的补偿，如安排临时住所、提供暂时性的安置和过渡方案等。5.双方同意在协议生效后，互相配合并及时履行各自的义务。6.本协议一式两