2024006第六章建设工程施工合同管理

2024006第六章建设工程施工合同管理合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方承建甲方工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：__________二、合同工期2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期延误：__________三、施工组织和管理3.1乙方应按照甲方的要求，组建项目管理团队，负责工程项目的施工组织和管理。3.2乙方应确保项目管理团队的专业素质和业务能力，满足工程项目的需求。3.3乙方应遵守国家和地方的法律法规，严格按照施工图纸、施工规范和工程技术要求进行施工。3.4乙方应确保施工现场的安全文明施工，采取有效措施防止安全事故的发生。四、工程质量与验收4.1乙方应保证工程质量，确保工程项目的质量标准达到约定的要求。4.2乙方应按照甲方的要求，提供工程验收所需的相关资料和文件。4.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求，办理工程移交手续。五、合同价款与支付5.1合同价款：__________5.2支付方式：__________5.3支付期限：__________5.4乙方应开具合法的发票，甲方可按照约定进行支付。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________6.2乙方未按照约定质量标准完成工程，应承担重新施工的费用，并支付甲方因此造成的损失。6.3甲方未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或终止合同。8.2双方应相互配合，共同完成工程项目的施工任务。8.3合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。8.4本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满后自行终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸和技术规范2.施工组织设计3.工程量清单4.材料和设备采购合同5.施工进度计划6.安全生产管理制度7.质量保证措施8.环保措施9.工程验收标准和方法10.乙方资质证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于工期延误的违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，属于工程质量违约行为。3.甲方未按照约定时间支付合同价款，属于支付违约行为。4.甲方擅自变更、解除或终止合同，属于合同解除违约行为。5.双方未相互配合，导致工程进度受到影响，属于合作违约行为。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指甲方为完成一定建设项目的施工任务，与乙方签订的明确双方权利义务的协议。2.合同工期：是指合同约定的工程完成的时间。3.工程质量：是指工程项目的质量标准，包括结构安全、使用功能、观感质量等。4.违约金：是指违约方按照约定或者根据法律规定向守约方支付的赔偿金。5.工期延误：是指乙方未按照合同约定的时间完成工程。6.工程验收：是指对完成的工程项目进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度拖延：乙方应加强项目管理，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工规范和质量标准进行施工，发现问题及时整改。3.支付纠纷：双方应明确支付条款，按照约定时间办理支付手续，如有争议可通过协商解决。4.合同变更：如需变更合同内容，应采用书面形式，经双方协商一致后签署补充协议。5.安全事故：乙方应加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生，如有发生应立即报告并采取措施处理。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同管理。