经济开发区房屋维修合同书合集

经济开发区房屋维修合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。发包人(全称)：**(以下简称甲方)承包人(全称)：**(以下简称乙方)甲乙双方依据《XX建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的修理承包给乙方并达成如下几点：一、修理工程内容及要求1、乙方接到甲方或小区物业公司的修理联系单后，在条件容许的状况下，天之内组织人员或设备进行修理，修理完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。2、对已入住的客户修理，要求修理完毕后客户签字认定。3、承包人不在商定期限内派人修理的，发包人可以托付他人修理。4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。二、工程质量保修范围和内容承包人按相关规定对已修理工程进行保修，在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当已修理工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修方法》执行并商定已修理工程(同一位置)的质量保修期如下：1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年；3、装修工程为2年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7、其它项目保修期限商定如下：质量保修期自工程验收合格之日起计算。三、甲乙双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务1、由甲方工程师共同协作乙方施工，行使合同商定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺当进行。2、现场确定施工范围核实工程量。3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。4、按合同商定的期限支付工程款。5、负责各部门的关系协调。(二)乙方的权利与义务1、供应相关的施工方案。2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。3、抓好平安生产，严防事故发生，因平安事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。4每日完工后必需保证环境干净、洁净。四、修理计价及费用支付修理按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。五、修理费用修理费用由造成质量缺陷的责任方担当。六、违约责任甲乙双方务必严格履行合同的全部条款，不得违约，否则，另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的0%作为违约赔偿。下列状况为违约：1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。2、不能在规定的期限内完成工程任务。3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批判惩罚。七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。发包人(公章)：******承包人(签字)：******法定代表人(签字)：******身份证号码：****托付代理人(签字)：*********年***月***日***年***月***日经济开发区房屋维修合同书(第二篇)合同编号：______摘要：本合同由经济开发区房屋维修合同书组成，双方同意按照以下条款进行房屋维修工程的合作。该合同旨在明确双方的权利和义务，确保合作的顺利进行。甲方（业主）：姓名/名称：_______________地址：_________________联系电话：_______________乙方（承包商/维修公司）：姓名/名称：_______________地址：_________________联系电话：_______________鉴于：1.甲方是经济开发区房屋的合法业主，拥有该房屋的使用权。2.甲方在房屋维修方面需要专业服务，乙方是经济开发区的专业维修公司，愿意提供相关服务。基于上述鉴于，双方一致达成以下协议：第一条合作内容：1.乙方将负责对甲方房屋的维修工作。维修工作包括但不限于：水电维修、翻修、设备更换等。2.乙方将根据甲方的需求提供维修方案和报价，并经甲方确认后开始施工。第二条工期和交付：1.双方同意确定合理的维修工期。乙方将按照该工期完成维修工作。2.维修工作完成后，乙方将通知甲方进行验收。验收合格后，甲方需要支付剩余款项。第三条价格和支付方式：1.维修工程的总价为人民币_________元（大写：_____________）。2.甲方需支付总价的____%作为预付款，在合同签订后______个工作日内支付。3.维修工程验收合格后，甲方需支付总价的____%作为尾款，支付方式为________。第四条违约责任：1.若一方违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的______%。2.若乙方无故延迟工期超过______天，甲方有权解除合同并要求退还已支付的款项。第五条争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交合同所在地的仲裁机构进行仲裁。第六条其他事项：1.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。3.本合同涉及到的未尽事宜，双方可以进行补充协商，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（业主）：签字：__________________日期：__________________乙方（承包商/维修公司）：签字：__________________日期：__________________经济开发区房屋维修合同书(第三篇)合同编号：经济开发区房屋维修合同书甲方：（甲方全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是经济开发区内一房屋的所有权人，拥有相关房屋的维修管理权；乙方是一家具备合法经营资质的专业维修公司，具备为房屋提供维修服务的能力；甲乙双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条合作内容1.1甲方委托乙方对位于经济开发区的房屋进行维修管理服务，包括但不限于：（1）室内外墙体、门窗的维修；（2）屋顶、地板、天花板的维修；（3）管道、电路的维修；（4）公共设施的维修；（5）其他与房屋正常维护相关的事宜。第二条服务费用与支付方式2.1甲方应按照乙方提供的维修服务报价进行支付。2.2支付方式：甲方应于每次维修服务完成后十个工作日内，将应付款项支付给乙方。第三条维修质量3.1乙方承诺提供的维修服务符合相关法律法规和行业标准，并保证维修质量达到甲方要求。3.2若乙方提供的维修服务出现质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或补偿。第四条保密条款4.1双方同意对涉及到的商业秘密及个人信息进行保密，并在合同终止后依然承担保密义务。第五条违约责任5.1若甲方未按时支付服务费用，应按照合同约定支付逾期利息给乙方。5.2若乙方未按时履行维修义务，应按照实际损失向甲方进行赔偿。第六条合同终止6.1合同期限为____年，在合同期满前一个月，任何一方都可书面通知对方，提出终止合同的意愿。6.2未经达成书面一致意见，任何一方不得单方面终止合同。第七条争议解决7.1因履行本合同所发生的任何争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交相关法院诉讼解决。第八条其他事项8.1本合同一