建筑项目水电工合同书

第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于：1.业主是本项目的合法所有者，拥有项目的土地使用权及开发权；2.承包方是具备相应资质的水电工安装企业，愿意承担本项目的水电工安装工程；3.业主与承包方均有意愿就本项目的水电工安装工程签订合同，以明确双方的权利和义务。经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于水电工安装、调试、验收等相关工作。二、合同价款2.1合同金额：双方确认，本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2付款方式：双方约定，本合同的付款方式为__________。三、工期3.1工期：承包方应自合同签订之日起计算，总工期为__________天。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订补充协议。四、质量标准4.1工程质量：承包方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2验收：工程完工后，双方应共同进行验收。验收合格后，承包方应向业主提交完整的验收资料。五、售后服务5.1质保期：承包方应提供__________年的质保期，自工程验收合格之日起计算。5.2售后服务：质保期内，如工程出现质量问题，承包方应免费进行维修。六、违约责任6.1业主违约：如业主未能按照约定支付合同价款，应向承包方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2承包方违约：如承包方未能按照约定完成工程，导致业主损失，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________。七、争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同附件8.1工程量清单8.2工程图纸8.3付款计划8.4验收标准九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于：1.业主是本项目的合法所有者，拥有项目的土地使用权及开发权；2.承包方是具备相应资质的水电工安装企业，愿意承担本项目的水电工安装工程；3.监理方是具备相应资质的工程监理企业，愿意承担本项目的工程监理工作；4.业主、承包方和监理方均有意愿就本项目的水电工安装工程签订合同，以明确各方权利和义务。经三方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于水电工安装、调试、验收等相关工作。二、合同价款2.1合同金额：双方确认，本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2付款方式：业主应按照约定向承包方支付合同价款。三、工期3.1工期：承包方应自合同签订之日起计算，总工期为__________天。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应协商解决，并签订补充协议。四、质量标准4.1工程质量：承包方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2验收：工程完工后，三方应共同进行验收。验收合格后，承包方应向业主提交完整的验收资料。五、监理方的权利和义务5.1监理方应按照国家及行业相关标准对工程进行监理，确保工程质量。5.2监理方有权对承包方的施工进行监督，对不符合质量标准的行为提出整改要求。5.3监理方应定期向业主报告工程进度及质量情况。六、业主的权利6.1业主有权对工程进度、质量进行监督，对不符合要求的行为提出整改要求。6.2业主有权要求承包方提供工程相关资料，以便进行工程验收。6.3业主有权要求监理方对工程进行监理，确保工程质量。七、乙方的违约及限制条款7.1乙方未能按照约定完成工程，导致业主损失，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________。7.2乙方在施工过程中，如出现质量问题，应承担修复费用，并按约定支付违约金。7.3乙方应按照约定向监理方提供工程相关资料，以便进行工程监理。八、争议解决8.1三方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、合同附件9.1工程量清单9.2工程图纸9.3付款计划9.4验收标准十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：__________乙方（承包方）：__________丙方（监理方）：__________签订日期：__________总结：1.第三方介入的意义和目的：引入监理方，对工程进行专业监理，确保工程质量，保障业主权益。2.甲方为主导的目的和意义：以甲方权益为主导，明确甲方的权利和义务，保障甲方在工程过程中的利益最大化。同时，通过限制乙方违约行为，降低工程风险，确保工程顺利进行。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于：1.委托方是本项目的合法所有者，拥有项目的土地使用权及开发权；2.设计方是具备相应资质的设计企业，愿意承担本项目的设计工作；3.监理方是具备相应资质的工程监理企业，愿意承担本项目的工程监理工作；4.委托方、设计方和监理方均有意愿就本项目的设计工作签订合同，以明确各方权利和义务。经三方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、设计概况1.1设计名称：__________1.2设计地点：__________1.3设计范围：包括但不限于项目设计、图纸审查、技术交底等相关工作。二、合同价款2.1合同金额：双方确认，本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2付款方式：委托方应按照约定向设计方支付合同价款。三、设计周期3.1设计周期：设计方应自合同签订之日起计算，总设计周期为__________天。3.2设计周期延误：如因不可抗力等原因导致设计周期延误，三方应协商解决，并签订补充协议。四、质量标准4.1设计质量：设计方应按照国家及行业相关标准进行设计，确保设计质量。4.2审查：设计完成后，三方应共同进行审查。审查合格后，设计方应向委托方提交完整的设计资料。五、监理方的权利和义务5.1监理方应按照国家及行业相关标准对设计进行监理，确保设计质量。5.2监理方有权对设计方的施工进行监督，对不符合质量标准的行为提出整改要求。5.3监理方应定期向委托方报告设计进度及质量情况。六、设计方的权利6.1设计方有权要求委托方提供设计所需的资料，以便进行设计工作。6.2设计方有权要求监理方对设计进行监理，确保设计质量。6.3设计方有权要求委托方按照约定支付合同价款。七、委托方的违约及限制条款7.1委托方未能按照约定支付合同价款，应向设计方支付违约金，违约金计算方式为：__________。7.2委托方在设计过程中，如出现不合理的要求，导致设计方损失，应承担赔偿责任。7.3委托方应按照约定向监理方提供设计相关资料，以便进行设计监理。八、争议解决8.1三方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、合同附件9.1设计量清单9.2设计图纸9.3付款计划9.4审查标准十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（设计方）：__________丙方（监理方）：___