延期交房违约赔偿承诺书_第1页
延期交房违约赔偿承诺书_第2页
延期交房违约赔偿承诺书_第3页
延期交房违约赔偿承诺书_第4页
延期交房违约赔偿承诺书_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE1延期交房违约赔偿承诺书甲方(卖方):________________身份证号:________________乙方(买方):________________身份证号:________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方延期交房给乙方造成的损失,达成如下赔偿承诺:一、甲方承诺按照《商品房买卖合同》的约定,将房屋交付给乙方使用。如甲方未能按照合同约定的日期交付房屋,甲方应承担延期交房的违约责任。二、甲方承诺,如甲方延期交房,应按照以下标准向乙方支付违约赔偿金:1.延期交房在30天以内的(含30天),甲方应向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约赔偿金;2.延期交房超过30天至60天的(含60天),甲方应向乙方支付合同总价款的1%作为违约赔偿金;3.延期交房超过60天至90天的(含90天),甲方应向乙方支付合同总价款的1.5%作为违约赔偿金;4.延期交房超过90天的,甲方应向乙方支付合同总价款的2%作为违约赔偿金。三、甲方应在延期交房之日起30日内,将违约赔偿金支付给乙方。如甲方未按约定支付违约赔偿金,乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息,利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。四、甲方承诺,如甲方延期交房,乙方有权选择继续履行合同或者解除合同。如乙方选择解除合同,甲方应在收到乙方书面解除合同通知之日起30日内,将已支付的合同价款退还给乙方,并按照本承诺书的约定支付违约赔偿金。五、本承诺书自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至甲乙双方履行完毕合同义务之日止。六、本承诺书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(签字/盖章):________________乙方(签字/盖章):________________签订日期:________________注:以上内容仅供参考,具体合同条款请根据实际情况和相关法律法规进行调整。如有需要,请咨询专业律师。2024带目录带附件详细版-延期交房违约赔偿承诺书目录一、前言二、定义与术语三、承诺内容四、违约赔偿金的计算与支付五、解除合同的权利六、承诺书的生效与终止七、争议解决八、附件九、签署前言甲方(卖方):________________身份证号:________________乙方(买方):________________身份证号:________________鉴于甲方未能按照《商品房买卖合同》的约定日期交付房屋给乙方,为明确双方的权利义务,保障乙方的合法权益,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方延期交房给乙方造成的损失,达成如下赔偿承诺:定义与术语1."合同"指甲乙双方签订的《商品房买卖合同》。2."延期交房"指甲方未能按照合同约定的日期交付房屋给乙方。3."违约赔偿金"指甲方根据本承诺书的约定向乙方支付的赔偿金。承诺内容甲方承诺按照合同的约定,将房屋交付给乙方使用。如甲方未能按照合同约定的日期交付房屋,甲方应承担延期交房的违约责任。违约赔偿金的计算与支付1.延期交房在30天以内的(含30天),甲方应向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约赔偿金;2.延期交房超过30天至60天的(含60天),甲方应向乙方支付合同总价款的1%作为违约赔偿金;3.延期交房超过60天至90天的(含90天),甲方应向乙方支付合同总价款的1.5%作为违约赔偿金;4.延期交房超过90天的,甲方应向乙方支付合同总价款的2%作为违约赔偿金。甲方应在延期交房之日起30日内,将违约赔偿金支付给乙方。如甲方未按约定支付违约赔偿金,乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息,利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。解除合同的权利如甲方延期交房,乙方有权选择继续履行合同或者解除合同。如乙方选择解除合同,甲方应在收到乙方书面解除合同通知之日起30日内,将已支付的合同价款退还给乙方,并按照本承诺书的约定支付违约赔偿金。承诺书的生效与终止本承诺书自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至甲乙双方履行完毕合同义务之日止。争议解决如甲乙双方就本承诺书的履行发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件附件一:《商品房买卖合同》附件二:甲方身份证明文件附件三:乙方身份证明文件签署甲方(签字/盖章):________________乙方(签字/盖章):________________签订日期:________________注:以上内容仅供参考,具体合同条款请根据实际情况和相关法律法规进行调整。如有需要,请咨询专业律师。附件列表:1.《商品房买卖合同》2.甲方身份证明文件3.乙方身份证明文件法律名词及解释:1.违约责任:指合同当事人未能履行合同约定的义务,应当承担的法律责任。2.违约赔偿金:指甲方未能按照合同约定的日期交付房屋给乙方,应向乙方支付的赔偿金。3.解除合同:指甲乙双方在合同履行过程中,根据合同约定或法律规定,经双方协商一致或单方行使解除权,终止合同关系的法律行为。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项:1.甲方延期交房的原因:在执行过程中,可能需要明确甲方延期交房的具体原因,以便判断甲方是否应当承担违约责任。2.违约赔偿金的计算与支付:在执行过程中,应确保违约赔偿金的计算准确无误,并在约定的时间内支付给乙方。3.解除合同的程序:在解除合同的过程中,应严格按照合同约定或法律规定进行,确保解除合同的合法性。4.证据的保留:在执行过程中,甲乙双方都应保留好相关证据,如通信记录、支付凭证等,以备不时之需。解决办法:1.明确延期交房的原因:甲乙双方应在合同中约定延期交房的具体原因,以便在执行过程中判断甲方是否应当承担违约责任。2.违约赔偿金的计算与支付:甲乙双方应按照合同约定的计算方法进行违约赔偿金的计算,并在约定的时间内支付给乙方。如有争议,可寻求专业律师的帮助。3.解除合同的程序:甲乙双方应严格按照合同约定或法律规定进行解除合同的程序,如有疑问,可咨询

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论