学校绿化带改造施工合同

PAGEPAGE1学校绿化带改造施工合同甲方（委托方）：×××学校乙方（承包方）：×××绿化公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方绿化带改造施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：×××学校绿化带改造工程1.2工程地点：×××学校1.3工程内容：包括但不限于绿化带设计、土方工程、绿化种植、灌溉系统安装、景观照明等。1.4工程面积：××平方米1.5工程期限：自合同签订之日起××天二、工程价款及支付方式2.1工程总价款为人民币（大写）：×拾×万×仟×佰×拾×元整（小写）：￥×××××元。2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款，即￥×××××元；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%，即￥×××××元；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的35%，即￥×××××元；（4）剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。三、工程质量和验收3.1乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。3.2工程验收：（1）隐蔽工程验收：乙方完成隐蔽工程施工后，应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后×天内进行验收；（2）中间验收：工程进度达到50%时，甲乙双方进行中间验收；（3）竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方在接到报告后×天内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收单。四、工期延误4.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，乙方支付甲方工程总价款×%的违约金。4.2因甲方原因导致工期延误，乙方不承担违约责任，且甲方应支付乙方因工期延误产生的相关费用。五、工程变更5.1合同履行过程中，甲方提出变更工程内容、标准等，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后×天内提出变更方案和报价，经双方协商一致后签订书面变更协议。5.2因工程变更导致工程价款增加或减少，甲乙双方应签订补充协议，明确调整后的工程价款。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付工程总价款×%的违约金。6.2乙方未能按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已支付款项的×%作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格、价款结清之日止。甲方（盖章）：×××学校乙方（盖章）：×××绿化公司甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：________年____月____日2024带目录带附件详细版-学校绿化带改造施工合同目录一、合同双方二、工程概况三、工程价款及支付方式四、工程质量和验收五、工期延误六、工程变更七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件合同正文一、合同双方甲方（委托方）：×××学校乙方（承包方）：×××绿化公司二、工程概况1.工程名称：×××学校绿化带改造工程2.工程地点：×××学校3.工程内容：包括但不限于绿化带设计、土方工程、绿化种植、灌溉系统安装、景观照明等。4.工程面积：××平方米5.工程期限：自合同签订之日起××天三、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币（大写）：×拾×万×仟×佰×拾×元整（小写）：￥×××××元。2.付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款，即￥×××××元；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%，即￥×××××元；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的35%，即￥×××××元；（4）剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。四、工程质量和验收1.乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。2.工程验收：（1）隐蔽工程验收：乙方完成隐蔽工程施工后，应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后×天内进行验收；（2）中间验收：工程进度达到50%时，甲乙双方进行中间验收；（3）竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方在接到报告后×天内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收单。五、工期延误1.因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，乙方支付甲方工程总价款×%的违约金。2.因甲方原因导致工期延误，乙方不承担违约责任，且甲方应支付乙方因工期延误产生的相关费用。六、工程变更1.合同履行过程中，甲方提出变更工程内容、标准等，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后×天内提出变更方案和报价，经双方协商一致后签订书面变更协议。2.因工程变更导致工程价款增加或减少，甲乙双方应签订补充协议，明确调整后的工程价款。七、违约责任1.甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付工程总价款×%的违约金。2.乙方未能按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已支付款项的×%作为违约金。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格、价款结清之日止。甲方（盖章）：×××学校乙方（盖章）：×××绿化公司甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：________年____月____日附件：1.工程设计方案2.施工图纸3.工程量清单4.工程进度计划5.验收标准及方法6.质保金扣留及退还规定7.变更协议书（模板）附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.工程量清单4.工程进度计划5.验收标准及方法6.质保金扣留及退还规定7.变更协议书（模板）法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，是调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。3.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决争议。4.质保金：指合同当事人为保证工程质量，约定由承包方在合同价款中预留的一部分金额，用于支付维修、更换等费用。5.变更协议：指合同当事人在合同履行过程中，对原合同内容进行修改、补充所签订的书面协议。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：可能导致工程延期完工，影响学校正常教学秩序。解决办法：乙方应严格按照工程进度计划施工，如发生延误，应及时与甲方沟通，共同协商解决。2.质量问题：可能导致工程验收不合格，影响学校环境。解决办法：乙方应按照验收标准及方法进行施工，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应及时进行整改，直至达到验收标准。3.工程变更：可能导致工程价款、工期等方面的调整。解决办法：双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款调整等事项。4.付款问题：可能导致乙方资金紧张，影响工程进度。解决办法：甲方应按照合同约定的付款