建筑装饰工程施工合同范本(三)

第页共页建筑装饰工程施工合同范本(三)建筑装饰工程施工合同甲方：（委托方）名称：地址：邮编：法定代表人：联系人：电话：乙方：（承包方）名称：地址：邮编：法定代表人：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方为其进行建筑装饰工程施工的事宜，达成如下合同：第一条工程背景和基本情况甲方委托乙方进行以下建筑装饰工程施工：工程名称：工程地点：建设单位：工程概况：第二条工期及施工内容1.工期：本工程合同工期为______年（个月），自合同签订之日起计算。2.施工内容：（1）详细列明需要乙方施工的项目内容，包括但不限于建筑装饰工程的施工范围、工程量、工程质量要求等。第三条工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币（大写）______元。2.工程价款支付方式：（1）预付款：双方约定预付款为总价款的______%，即人民币（大写）______元，在合同签订后______日内，由甲方一次性支付给乙方。（2）进度款：双方约定进度款分为______个阶段，每个阶段的进度款比例和金额如下：阶段比例金额（元）阶段一______%______阶段二______%______阶段三______%______（3）竣工结算款：在工程竣工验收合格后，甲方收到验收合格证明后的______日内，由甲方支付给乙方。3.工程价款支付的具体时间和账户将以书面形式约定并委托具备营业执照、具备相应资质的银行办理付款事宜。第四条保证金1.保证金金额为人民币（大写）______元，于合同签订之日起______天内由甲方一次性支付给乙方。2.保证金的用途将以书面形式约定，并按照合同约定的要求进行处理。3.工程竣工验收合格后，乙方应在______日内返还甲方支付的保证金。第五条竣工验收1.工程竣工验收应符合国家和行业标准，并遵守相关法律法规的要求。2.工程竣工验收由双方共同组成的验收小组进行，甲方有权邀请第三方专业评估机构对工程进行评估。3.若工程竣工验收不合格，乙方应在收到甲方整改通知后______日内进行整改，并重新申请验收。第六条违约责任1.若乙方未按合同约定的工期履行工程施工义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）工期延误的罚款：乙方每延误一天，甲方有权要求乙方按合同价款的______%计算并支付罚款。（2）申请仲裁或向法院起诉，要求乙方支付甲方因工期延误造成的额外损失。2.若乙方未按合同约定的工程质量和技术要求履行工程施工义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）申请仲裁或向法院起诉，要求乙方进行整改，并承担整改费用。（2）申请仲裁或向法院起诉，要求乙方支付甲方因工程质量问题造成的损失赔偿。第七条争议解决1.本合同的履行过程中，如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成的，甲方和乙方约定以仲裁的方式解决。2.仲裁地点：____________仲裁机构：____________适用的仲裁规则：____________第八条其他约定1.本合同的补充和修改必须以书面形式进行，并由甲、乙双方签字确认后生效。2.本合同的附件包括但不限于工程图纸、技术标