建筑工程施工作业分包合同范本_第1页
建筑工程施工作业分包合同范本_第2页
建筑工程施工作业分包合同范本_第3页
建筑工程施工作业分包合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页建筑工程施工作业分包合同范本甲方：（建设单位名称）乙方：（总包公司名称）丙方：（分包公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方协商一致，就乙方将甲方承包的工程项目工作内容部分分包给丙方进行施工，达成以下合同条款：第一条工程项目信息1.甲方为建设单位，项目名称：（工程项目名称），位于（具体地址）；2.乙方是总包公司，有资质和能力承担工程项目施工任务；3.丙方是分包公司，有资质和能力承担工程项目的分包施工任务。第二条分包内容1.甲方委托乙方对工程项目的（具体工作内容）进行全权设计和施工；2.乙方将工程项目中的（具体工作内容）分包给丙方进行施工。第三条分包价格及支付方式1.乙方将工程项目的（具体工作内容）分包给丙方的价格为（具体金额）；2.乙方应在接受甲方支付工程款项后，按照《中华人民共和国合同法》规定的付款时限支付给丙方并提供相应的付款凭证。第四条工期安排1.工程项目的总工期为（具体时间）；2.乙方应按照工期计划要求和分包合同约定的施工期限，安排并监督丙方按时完成分包工作。第五条安全质量责任1.甲、乙、丙三方应按照国家相关法律法规和工程项目技术规范的要求，保证工程项目施工过程中的安全和质量；2.乙方作为总包公司，对丙方进行施工过程中的安全和质量进行全面监管和管理，确保分包工作按照合同约定的要求进行。第六条变更和索赔1.如工程项目发生设计变更或施工过程中出现无法预见的情况，甲、乙、丙三方应按照合同约定的程序进行变更和索赔，并互不影响施工进度；2.变更和索赔的费用和时间应由甲、乙、丙三方协商一致后确定。第七条违约责任1.如果甲方、乙方或丙方违反本合同的任何条款和约定，应向受到损失的对方承担违约责任，并承担相应的法律责任；2.对于因不可抗力因素导致的工程项目延误或无法完成的情况，各方应及时通知其他方，并协商解决办法。第八条争议解决本合同履行过程中如发生争议，应由各方协商解决；协商不成的，提交经合法登记注册机关批准的仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第九条合同的生效与解除1.本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效；2.本合同在工程项目完工验收合格后，自动解除。第十条其他约定1.本合同附件包括但不限于工程项目的相关图纸、技术要求和施工方案；2.本合同

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论