一建《法规及相关知识》试题库资料练习含答案-卷7

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《法规及相关知识》

一、单选题。

1.单选题

下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担"吊销安全生产许可证”法律责

任的违法行为是（）。

A、取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B、转让安全生产许可证的

C、未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

2.单选题

根据我国《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延

3.单选题

李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，

所造成的损失（）承担赔偿责任。

A.仅由甲公司

B.由甲公司和李某共同

C.仅由乙公司

D.仅由李某

4.单选题

投标有效期应从（）之日起计算。

A.开始提交投标文件B提交投标保证金

C.确定中标结果D.招标文件规定的提交投标文件截止

5.单选题

关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）.

A、承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地

B、货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还

C、由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任

D、货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权

6.单选题

2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5

月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订

了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运

至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生

效日为（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

7.单选题

建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时,不作为编制依据的是（）O

A.项目批准文件B.城市规划

C.项目投资概算D.国家规定的建设工程勘察深度要求

8.单选题

根据《民法典》规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保

证人（）

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

9.单选题

根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为

()。

A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时

10.单选题

甲建筑公司向乙公司发函采购红砖，函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回

函表示如果延长10天可如约供货。根据《民法典》，乙公司的回函属于

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

11.单选题

根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是()

A.在试用期间被证明不符合用条件的

B.炳非园工负伤，在规定的医疗期内的

C.严重违反用人单位的规素制度的

D被依法追充刑事责任的

12.单选题

同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级

依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（）的资质

等级许可范围承揽工程。

A.甲施工单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.三家内部约定

13.单选题

根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁

决，关于裁决权限的说法，正确的是（）«

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请

全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行

裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常

务委员会裁决

14.单选题

根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可

以按日连续处罚。关于"按日连续处罚"的说法，正确的是（）。2016

A、责令改正,拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B、是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C、责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D、地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

15.单选题

建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。（2015考题）

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C施工单防斤在地

D.施工项目业主住所地

16.单选题

仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一

方可按有关规定向（）申请执行。

A.人民法院

B.仲裁委员会

C.人民检察院

D.当地人民政府

17.单选题

关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。

A、行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B、涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C、人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D、人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

18.单选题

用人单位与劳动者自()建立劳动关系。

A.用工之日

B.用人单位报劳动保障部门备案之日

C.签订合同之日

D.劳动者领取工资之日

19.单选题

下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.国家标准

B彳亍业标准

G技术标准

D.企业标准

20.单选题

行政强制措施由()设定。

A法律

B.宪法

C部门规章

D彳亍政法规

21.单选题

《安全生产许可证条例》的直接立法依据是()。

A.《中华人民共和国宪法》

B.《建设工程安全生产管理条例》

C.《中华人民共和国安全生产法》

D.《中华人民共和国行政许可法》

22.单选题

甲公司欲开西门借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定：甲公司向乙公司

支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

23.单选题

根据《民法典》的规定，下列财产可以设立抵押的是()。

A.土地所有权

B.集体所有的宅基地

C.公立幼儿园的教育设施

D.生产原材料

24.单选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，管理人员和作业人员每年至少进行()次安

全生产教育培训并考核合格。

A.1

B.2

C.3

D.5

25.单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是().

A、建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列

B、国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C、省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D、企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡

建设主管部门应当依法查处

26.单选题

施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金6万元，

合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金3万元。交货日期届满，水泥厂无法

交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又

能获得支持的是()o

A.请求水泥厂双倍返还定金12万元

B.请求水泥厂双倍返还定金12万元，同时请求甲支付违约金3万元

C.请求水泥厂返还定金6万元

D.请求水泥厂支付违约金3万元，同时请求甲返还定金6万元

27.单选题

某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人

员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由()负责。

A.发包人

B.施工方

C.发包人和施工方共同

D.监理方

28.单选题

某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公

司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程

又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。

A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效

B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效

C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效

D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

29.单选题

下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价

B.招标人在招标前预先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价

D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格

30.单选题

政府投资建设某小学的教学楼，根据有关法律规定，其勘察设计合同价在()万元人民币以

上必须招标.

A.25

B.50

C.100

D.200

31.单选题

注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确

的做法是()。

A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造

师签章

C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进

行

D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

32.单选题

下列关于仲裁委员会独立性原则的说法，错误的是().

A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系

B.仲裁委员会之间也没有隶属关系

C.仲裁庭进行仲裁，受行政机关的业务指导

D.仲裁庭进行仲裁，不受仲裁委员会的干涉

33.单选题

根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决

A.全国人大常委会

B.最高法院

C.国务院

D.全国人民代表大会

34.单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成

的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生()起及时补报

A、60H

B、50H

C、40日

D、30日

35.单选题

某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先

没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照（）。

A.交易习惯

B.国家标准

U行业标准

D.IS09000标准

36.单选题

有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责

任，其执法部门是（）。

A.知识产权保护部门

B.工商行政部门

C.政府相关管理部门

D.著作权行政管理部门

37.单选题

根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，错误的是（）O

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

38.单选题

建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告

后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.24

B.12

C.36

D.48

39.单选题

某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月

15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运

至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

40.单选题

某分项工程某月计划工程量为3200m2,计划单价为15元/m2;月底核定承包商实际完

成工程量为2800m2,实际单价为20元/m2,则该工程的已完工作实际费用（ACWP）

为（）元。

A.42000

B.48000

C.56000

D.64000

41.单选题

根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）,若经评估材料价格上涨的风险发

生的概率等级4,损失等级3,则此种风险等级为（）级。

A.I

B.n

c.m

D.IV

42.单选题

施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方

案且情节严重的（）。

A.责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿

B.仅承担赔偿责任

C.降低资质等级，直至吊销资质证书

D.追究刑事责任

43.单选题

关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。2014

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

44.单选题

关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷

C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷

D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼

45.单选题

下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担"吊销安全生产许可证"法律责

任的违法行为是()0

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

46.单选题

甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不

服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，贝II()。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.监理公司负主要责任

47.单选题

下列情形中，视同为工伤的情形是（）.

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的

48.单选题

下列物权种类中，属于担保物权的是（）.2017

A、抵押权

B、使用权

C、收益权

D、地役权

49.单选题

当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据

证明（），人民法院应予准许重新鉴定。（2015）

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

50.单选题

关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。（2015）

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

51.单选题

建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收

合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是（）。（2016）

A.施工企业B.建设单位

C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定

52.单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（）进行调查。

A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

53.单选题

（2020年考题）根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文

物的是（）.

A.遗存于中国内水的起源国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

54.单选题

某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模

板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合

同为（）合同。

A.可变更、可撤销

B.有效

C.无效

D.效力待定

55.单选题

以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）O

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

56.单选题

甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费

2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设

工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.甲与建设单位

D.甲与施工单位

57.单选题

以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）。

A.城市房地产管理法

B.城市房地产开发经营管理条例

C.建设工程质量管理条例

D.建设工程勘察设计管理条例

58.单选题

关于仲裁审理的说法，正确的是（）.2018考题

A、仲裁审理，必须开庭审理作出裁决

B、涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理

C、申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决

D、被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

59.单选题

以下属于用益物权的是（）.

A.地役权

B.抵押权

C.质权

D.留置权

60.单选题

某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向

（）报告。

A.建设单位负责人和安全生产监督部门

B.总监理工程师

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.县级以上地方人民政府

61.单选题

中国仲裁协会是（）»

A.国家行政机关的组成部分

B.国家司法机关的组成部分

C.国家事业单位的组成部分

D.依法成立的社团法人

62.单选题

关于中标的表述中，不正确的是（）.

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承

担法律责任

63.单选题

（2020年考题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。

A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实

B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则

D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

64.单选题

（2020年考题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然

通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）.

A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同

C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同

D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失

65.单选题

某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为

该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。

A.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

B.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

C.法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

D.法院可以直接判决减少部分罚款金额

66.单选题

建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

67.单选题

根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。

A.举证期限届满前

B.首次开庭前15日

C.不迟于举证期限届满前7日

。一审法庭辩论终结前

68.单选题

王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主

一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利.这种调解方式为（）.

A彳亍政调解

B.法院调解

C.仲裁调解

D.民间调解

69.单选题

（2020年考题）关于城市维护建设税的说法，正确的是（）.

A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据

B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳

C.城市维护建设税税率统一为5%

D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人

70.单选题

关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）.

A.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

B.法院审理行政诉讼案件不适用调解

C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

D.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

二、多选题。

71.多选题

某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于

三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法

中，正确的有（）。

A.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

B.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理

E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

72.多选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中属于重大生产安全事故

的是()。

A.3人死亡事故

B.10人死亡事故

C.30人死亡事故

D.50人重伤事故

E.5000万元直接经济损失事故

73.多选题

按照《民法典》，下列选项中属于要约邀请有()

A.投标书

B.招标公告

C.拍卖公告

D.招股说明书

E.寄送价目表

74.多选题

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品

混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，（）。

A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款

B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款

C.造成损失的，依法承担赔偿责任

D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

E情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任

75.多选题

关于施工合同的义务下列说法正确的是（）。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

76.多选题

下列关于地役权的说法，正确的有()。

A.地役权属于用益物权

B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权

C.地役权自地役权合同生效时设立

D.地役权未经登记,不能设立生效

E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的地役权对受让

人具有约束力

77.多选题

工程重大安全事故罪的312罪主体可以是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.安全生产监督机构

D.监理单位

E.主要责任人

78.多选题

根据《建筑工程施T许可管理办法》，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可

证的法律责任，说法正确的有()。

A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证

B.由原发证机关重新核验施工许可证

C.由原发证机关撤销施工许可证

D.对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款

E.责令建设单位停止施工

79.多选题

四节一环保指的是()。

A.节能

B.节电

C.节水

D.节地

E.环境保护

80.多选题

当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人().

A.可以向分包单位请求赔偿

B.可以向总承包单位请求赔偿

C.只能以总承包单位为被告起诉

D.可以总承包单位和分包单位为被告起诉

E.可以向分包单位请求赔偿，要求总承包单位承担连带责任

81.多选题

关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有()。

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

B.每月检查时间不少于其工作日的20%

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到现场进行带班检查

D.工程开工时，应到施工现场带班检查

E.工程项目出现险情时，应到施工现场带班检查,及时消除险情和隐患

82.多选题

连带责任保证的法定保证期间属于().

A.诉讼时效期间B.可变期间

C.指定期间D.除斥期间

E.不可变期间

83.多选题

根据《绿色施工导则》水源利用中，应当优先采用（）。2014

A.地下水作为混凝土搅拌用水

B.市政自来水作为混凝土冲洗用水

C.中水搅拌

D.中水饮用

E.收集雨水养护

84.多选题

适用我国《著作权法》保护的作品是（）。

A.节能空调

B.计算方法

C.公司名称

D.计算神欠件

E.施工图纸

85.多选题

在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

86.多选题

当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。（2014）

A、第一次开庭时

B、提交答辩状期时

C、被告收到起诉状副本之日起15日内

D、法庭辩论终结前

E、第一审判决］乍出前

87.多选题

根据《民法典》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同

的有（）。

A.发生泥石流1省以建工厂选址覆盖

B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行

C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D.施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值

E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

88.多选题

下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。

A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷

B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

89.多选题

按照《建设工程质量管理条例》的要求，施工单位必须按照工程（），对建筑材料、建筑

构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.监理单位的要求

B.设计要求

C.建设行政主管部门的要求

D.施工技术标准

E.合同约定

90.多选题

按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.分部工程的质量必须优良

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件

E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定

91.多选题

甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了

调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，

根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力

92.多选题

（2020年考题）根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必

须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）.

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目

B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日

E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

93.多选题

（2019年考题）关于施工企业安全费用的说法，正确的有（）

A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低

B.安全费用，以工程造价为计提依据

C.安全费用不计入工程造价

D.房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程

E.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用

94.多选题

关于增值税纳税人的说法，正确的有（）。

A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人

B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人

C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记

D.小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记，不

作为小规模纳税人计算应纳税额

E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人，无需交纳增值税

95.多选题

关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。

A行政法规的效力彳氐于法律

B.地方性法规的效力低于地方政府规章

C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律

D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决

E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

96.多选题

根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，正确的有（）O

A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最高面积设计

B.施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置

C.对于施工周期较长的现场，可按建筑临时绿化的要求，安排场地新建绿化

D.临时设施占地面积有效利用率大于90%

E.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

97.多选题

下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）.

A.用于墙体的砌筑砂浆试块

B.用于混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

E.用于承重结构的混凝土试块

98.多选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的法定条件有（）.

A.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.有施工企业签署的工程保修书

E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件

99.多选题

关于建设工程返修的说法，正确的有（）。

A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建

B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修

C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修

D.对于非施工单位原因造成的质量缺陷，施工单位应当负责返修

E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责

100.多选题

根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。（2015考题）

A.钱某取得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分别注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【参考答案】

一、单选题。

1.B

解析：教材P225

【知识点】转让安全生产许可证应承担的法律责任。建筑施工企业转让安全生产许可证

的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证。

2.D

解析：A项，不可抗力。B项，预期违约，C、D项要注意比较：迟延履行的，经催告后在

合理期限内仍不履行的，才可以解除。因此，C项正确，D项错误。

3.B

解析：P73-75

《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的

名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等

级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，

建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

4.D

解析：投标有效期是从投标人提交投标文件截止之日起计算，一般至中标通知书签发日期

止。在此期限内，所有招标文件均保持有效。故选D.

5.B

解析:P186-188

本题考查的是运输合同的法律规定。在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承

运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因

此受到的损失。货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付

运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担

损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者

合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。承运人的主要权利是

求偿权、特殊情况下的拒运权和留置权。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运

输。

6.B

解析：本题考核的是建筑工程一切险。建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前工程

用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准。

7.C

解析：根据《建设工程勘察设计管理条例》第25条的规定，编制建设工程勘察、设计文

件，应当以下列规定为依据：Q）项目批准文件；⑵城市规划（铁路，交通、水利等专业建

设工程，还应当以专业规划的要求为依据）；（3）工程建设强制性标准：（4）国家规定的建设

工程勘察、设计深度要求。

8.B

解析：2009年建设工程法规考题第62题

本题考查的是合同权利的转让。

根据《民法典》的规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保

证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定；债权人许可债务人

转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证

责任。

综上所述，本题的正确答案为B.

9.B

解析：本题考核的是建设单位出具质量保修书的时间。《建设工程质量管理条例》规定，

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修

书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

10.c

解析：2021、2020版教材P127/2019版教材P126

《民法典》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。发出要约的人称为要约人，接

受要约的人称为受要约人。在国际贸易实务中，也称为发盘、发价、报价。

《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖

公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约邀请可以是向特定人发出，

也可以是向不特定的人发出。要约邀请只是邀请他人向自己发出要约，如果自己承诺才成

立合同。因此，要约邀请处于合同的准备阶段，没有法律约束力。因此对比要约和要约邀

请的含义，可发现乙公司的回函属于新要约。

11.B

解析：有下列情形之一的用人单位提前30日以书面形式通知劳动本人或额外支付劳动1

个月工资后可以解除劳动合同（1）劳动青病或青非因工负伤在规定的医疗期满后不能从

事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的（2）劳动者不能胜任工作经过培训或者

调整工作岗位仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化致

便劳动合同无法行经用人单位与劳动者协商未能就变更劳动合同内容达成协议的劳动者有

下列情形之一的用人单位可以解除劳动合同：（1在试用期间被证明不符合录用条件的

（2）严重反用人单位的规章制度的;（3）严失职营私舞弊给用人单位造成重大损的；（4）

劳动同时与共他用人单位立劳动关系对完成本单位的工作任务造成严重影响或者经用人单

位提出拒不改正的;（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合

同无效的;（6）被依法追究刑事资任的

12.A

解析：本题考核的是联合承包资质等级的确定。由同一专业单位组成的联合体，应按照资

质等级较低的单位确定资质等级。

13.D

解析：P1-6

地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：Q）同一机关

制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。（2）地方性法规与部门规

章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为

应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规

章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。⑶部门规章之间、部门规章与地方政

府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定

不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

14.A

解析：本题考查的是大气污染的防治。《环境保护法》第59条还规定，"企业事业单位

和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出

处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。

15.A

解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠

纷案件适用法律问题的解释》中规定："建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行

地。“

16.A

解析：2021、2020版教材P362/2019版教材P361

仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民

事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。

17.C

解析：教材P377

【知识点】行政诉讼的审理、判决和执行。选项A,正确的说法应为行政诉讼期间，除该

法规定的情形外，不停止行政行为的执行。选项B,正确的说法应为人民法院公开审理行

政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件，当事

人申请不公开审理的，可以不公开审理。选项C是正确的。选项D,正确的说法应为人民

法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规

定的自由裁量权的案件可以调解。

18.A

解析：2021、2020版教材P149/2019版教材P148

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。

19.C

解析：2021版教材P291/2020版教材P290/2019版教材P289

《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

20.A

解析：2021、2020版教材P373/2019版教材P372

本题考核的是行政强制的设定。行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院

行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法

律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。

21.C

解析：2021/2020版教材P4

依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规.（二）上位法优于下位

法。本题中，《安全生产许可证条例》的直接立法依据是《中华人民共和国安全生产

法》。

22.B

解析：2021/2020版教材P19

地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权

利。甲公司欲借用乙公司的道路并签订合同，属于利用他人不动产的权利为自己提高效

益，即为地役权，故甲公司取得的是地役权。

23.D

解析：2021版教材P37

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设

用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建

造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财

产。

24.A

解析：2021/2020版教材P224/2019版教材P223

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，

应当具备下列安全生产条件：（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育

培训并考核合格。

25.A

解析:P64-71

本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。选项B错误，《建筑业企业资质管理规

定》中规定，国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。选

项C错误，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业

企业资质的统一监督管理。选项D错误，企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县

级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事

实、处理结果或者处理建议及时告知该建筑业企业资质的许可机关。

26.A

解析：违约金与定金双倍罚则不能并用，如果对方双倍返还定金，则不能要违约金；如果

索要违约金，则不能要求对方双倍返还定金，但是可以要求对方单倍返还定金。

27.B

解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244

造成暂时停止施工的原因很多，可能是因为施工单位，也可能是建设单位、设计单位或监

理单位的问题，还有不可抗力或违法行为被责令停止施工等。一般来说，除不可抗力要按

合同约定执行外，其他则要分清责任，谁的责任就由谁承担费用。但不论费用由谁承担，

施工单位都必须做好现场防护，以防止在暂停施工期间出现施工现场的作业人员或者其他

人员的安全事故，并为今后继续施工创造良好的作业环境。

28.B

解析：2021、2020版教材P113/2019版教材P112

本题考核的是工程分包。工程分包是允许的，但必须依法进行。分包单位将其承包的建设

工程再分包的属于违法分包，因此乙和丙的合同无效。

29.D

解析：2021、2020版教材P100/2019版教材P99

本题考察的是：禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人

串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）

招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗

示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）

招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特

定投标人中标而采取的其他串通行为。

30.C

解析：2021/2020版教材P88

本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有

关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算

价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200

万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人

民币以上。

31.B

解析：2021/2020版教材P83

施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。建设工程合同包含多个

专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。专业工

程独立发包时，注册建造师执业范围涵盖该专业工程的，可担任该专业工程施工项目负责

人。分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文

件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。修改注册建造师签字并加盖执业印

章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建

造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字

并加盖执业印章。

32.C

解析：2021版教材P335/2020版教材P334/2019版教材P333

本题考察的是：仲裁独立性原则。《仲裁法》规定，仲裁委员会独立于行政机关，与行政

机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。在仲裁过程中，仲裁庭独立进行仲

裁，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，也不受其他仲裁机构的干涉，具有独立

性。

33.A

解析：2021/2020版教材P5

根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务

委员会裁决。

34.D

解析：本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。自事故发生之日起30日内，事

故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7d

内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时I卜报。

35.A

解析:2021、2020版教材P176/2019版教材P175

当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议

的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关

条款或者交易习惯确定的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，

按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

36.D

解析：对于著作权的保护，主要是民法保护。如果侵权行为同时损害公共利益的，可以由

著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，并可处

以罚款；情节严重的，著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、

工具、设备等；违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额1倍以上5倍以下的罚

款;没有违法经营额、违法经营额难以计算或者不足5万元的，可以并处25万元以下的罚

款：(1)未经著作权人许可，复制、发行、表构成犯罪的，依法追究刑事责任。

37.B

解析：企业不得聘用未满16周岁的未成年人。

38.A

解析：在进行建设工程或者在农业生产中"土可单位或者个人发现文物，应当保护现场，

立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后,如无特殊情况，应当在24小时

内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

39.C

40.C

解析：已完工作实际费用，简称ACWP,即到某一时刻为止，已完成的工作(或部分工

作)所实际花费的总金额。已完工作实际费用(ACWP)=已完成工作量x实际单价=2800x

20=56000.

41.C

解析:

42.C

解析：施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的,责令停业整顿，并处

10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成

重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损

失的，依法承担赔偿责任：①安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场

前未经查验或者查验不合格即投入使用的；②使用未经验收或者验收不合格的施工起重机

械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；③委托不具有相应资质的单位承担施工

现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；④在施工组

织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

43.B

解析：本题考查的是仲裁协议的规定。选项A或裁或诉，仲裁后不能再诉讼。选项C仲裁

协议是仲裁的前提条件，否则不能仲裁。选项D或裁或诉，有仲裁协议排除司法管辖。

44.A

解析：在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。合同纠

纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有

争议。侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生

侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷，

未经许可使用他方的专利、工法等而造成的知识产权侵权纠纷等。民事纠纷的法律解决途

径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。

45.B

解析：转让安全生产许可证的，没收违法所得，处以罚款，并吊销安全生产许可证。

46.B

解析：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全

事故的，由分包单位承担主要责任。

47.B

解析：ACD都是属于工伤

48.A

解析：本题考查的是物权的法律特征和主要种类。此题可以用排除法。财产所有权包括占

有权、使用权、收益权、处分权。故选项B、C排除。用益物权包括土地承包经营权、建

设用地使用权、宅基地使用权和地役权。故选项D排除。所以选择选项A。

49.D

解析：当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据

存在以下情形之一的，人民法院应当允许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴

定资格的；温馨提示（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）

经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴

定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

50.B

解析：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

51.A

解析：屋面防水工程的最低保修期限为5年。

所以协商的结果是不符合要求的。而第4年出现屋面渗漏，工程维修责任应该是施工单

位。

250

52.B

解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故分别

由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

53.A

解析:P220

水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产：（1）遗存