2023-2024一级建造师之一建工程法规专项刷题训练

2023-2024一级建造师之一建工程法规专项刷题训练

姓名：学号：得分：

1、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对各类能源消耗实行分类计量和统计

D.对能源消费应实行包费制

正确答案：D

2、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（）进行调查。

A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

正确答案：B

3、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。（2015真题）

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

正确答案：D

4、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

正确答案：C

5、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，（）。

A.视为拒绝竣工结算文件

B.视为认可竣工结算文件

C.承包人重新提出竣工结算文件

D.待争议解决后再进行结算

正确答案：B

6、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、

维修等措施，重新界定使用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实

正确答案：C

7、依照《民法典》，诉讼时效届满后，()o

A.当事人的诉权消灭

B.当事人的实体权利消火

C.当事人自愿履行的，无效

D.义务人可以提出不履行义务的抗辩

正确答案：D

8、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是0。

A.记过

B.责令停止营业

C.暂扣或者吊销许可证

D.停业整顿

正确答案：A

9、任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用()

A.国有土地

B.集体土地

C.地方土地

D,单位土地

正确答案：A

10、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。

A.监理单位统一组织

B.总承包单位统一组织

C.总承包单位和分包单位各自

D.建设单位统一组织

正确答案：B

11、（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除

合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。

A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同

C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同

D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失

正确答案：D

12、《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，（），并处或

者单处罚金。

A.处3年以下有期徒刑或者拘役

B.处3年以上7年以下有期徒刑

C.处3年以下有期徒刑或者管制

D.处5年以上10年以下有期徒刑

正确答案：A

13、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20

年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案,

其中符合《民法典》规定的是（）。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁

正确答案：C

14、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行

为涉嫌触犯（）o

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

正确答案：B

15、根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是()»

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购

由其他单位实施的

正确答案：B

16、按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设计要求、()和合同约定对建筑材料、

建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.施工技术标准

B.总监理工程师的要求

C.监理单位的要求

D.建设行政主管部门的要求

正确答案：A

17、2014年3月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程。2014年7月10

日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在幕墙施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司10名施

工工人死亡。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由（）。

A.甲公司承担主要责任

B.甲公司和乙公司共同承担责任

C.丙公司承担主要责任

D.甲公司和丙公司承担连带责任

正确答案：D

18、民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权属于（）

A.一般授权

B.特别授权

C.无条件授权

D.全面授权

正确答案：B

19、三个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按（）的业务许可范围承揽工程。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.三者中资质等级低的单位

正确答案：D

20、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公

司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.可变更、可撤销

B.有效

C.无效

D.效力待定

正确答案：B

21、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日,

事后乙分包单位应提出（）主张来切实保护自己合法权益。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

正确答案：D

22、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行

债务。

A.金融机构

B.败诉方

C.执行法院

D.胜诉方

正确答案：D

23、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的

规定不正确的是

A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外

B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级

文物主管部门批准

C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

正确答案：C

24、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求

购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根

据《民法典》，此协议为（）。2016

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案：B

25、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格100万元。甲收取乙的货款后，将交付

设备的义务转让给了丙。根据《民法典》，此种转让应当0。

A.经乙方同意

B.经丙方同意

C.通知乙方

D.公告

正确答案：A

26、建筑节能分部工程施工完成后，（）对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建

筑节能分部工程质量验收表》。

A.设计单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.施工单位

正确答案：D

27、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案：B

28、关于特种设备的使用的说法，正确的是()o

A.报废的特种设备经修理合格后可投入使用

B.使用单位在检验合格有效期届满前15天，向特种设备检验机构提出定期检验要求

C.特种设备安全技术档案中不包括特种设备的设计文件

D.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部

门办理使用登记

正确答案：D

29、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪

造的。则甲施工单位违背了合同订立中的0。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案：B

30、根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中错误的是（）。

A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标

B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标

C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

正确答案：D

31、依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建

设项目，必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.400

正确答案：D

32、关于工程总承包的说法，正确的是（）。2017

A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的

采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单

位负责，承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程

的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

正确答案：A

33、下列法律责任的承担方式中，属于民事责任的是（）。

A.罚金

B.排除妨碍

C.没收财产

D.没收违法所得

正确答案：B

34、关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。

A.施工现场的生活垃圾实行散装清运

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件

C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境

保护行政主管部门提出申请

正确答案：B

35、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（）。

A.全员每半年应至少进行1次安全生产教育培训

B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经企业考核合格后方可任职

C.进入新施工岗位的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业。作业人员更换了施工现场，如

果岗位相同，无需培训

D.采用新工艺时;应当对作业人员进行安全教育培训

正确答案：D

36、根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设

施的，必须事先报经()批准。

A.设区的市级以上生态环境主管部门

B.县级以上生态环境主管部门

C.县级以上公安部门

D.当地人民政府

正确答案：B

37、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应

当()向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内

B.15日内

C.6个月内

D.及时

正确答案：D

38、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应

当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.因用户装修引起的卫生间渗漏

C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D.地震导致的剪力墙裂缝

正确答案：C

39、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情

况实施监督的机构是（）。

A.建设项目规划审查部门

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.工程建设标准批准部门

正确答案：C

40、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位

正确答案：A

41、（2019年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）

A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请

B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证

C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成

D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的，责令限期补报,并处罚款

正确答案：B

42、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。

A.派遣单位与用工单位

B.用工单位与劳动者

C.用工单位与当地人民政府

D.派遣单位与劳动者

正确答案：A

43、某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付

了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付

给施工单位（）。

A.10万元

B.7万元

C.6万元

D.4万元

正确答案：B

44、施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作

出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照（）处罚。

A.原处罚数额按日连续

B.原处罚数额双倍

C.原处罚数额按月连续

D.不超过100万

正确答案：A

45、某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家

进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.施工单位

D.监理单位

正确答案：C

46、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

正确答案：C

47、根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）o

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

正确答案：A

48、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

正确答案：D

49、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务而发生的债称为（）。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

正确答案：D

50、下列有关物权的种类说法，正确的是（）。

A.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利

B.收益权是所有权最基本的权利，是其内容的核心

C.租赁权是一种用益物权

D.不动产被征用的，用益物权人无权获得补偿

正确答案：A

51、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案：C

52、某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议,

也不能依其他方法确定，则应当由()。

A.供货商送货并负担运费

B.施工企业自行提货并负担运费

C.供货商送货，施工企业负担运费

D.施工企业自行提货，供货商负担运费

正确答案：B

53、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建

设单位应当委托具有相应()资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测

正确答案：C

54、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需

的一半面积设计

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死

角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生

态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场

地新建绿化

正确答案：C

55、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为350平方米的修缮工程

正确答案：C

56、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。(2014)

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

正确答案：B

57、为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审

理活动或诉讼活动，这体现了（）。

A.合议制度

B.公开审判制度

C.回避制度

D.两审终审制度

正确答案：C

58、根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于地域管辖的是0。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

正确答案：D

59、关于知识产权的说法，正确的是（）。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权

D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

正确答案：A

60、建设单位为了贷款，将自己公司的一套房产抵押，对该抵押合同理解正确的是()。

A.抵押担保合同属于贷款合同的从合同

B.抵押担保合同的效力低于贷款合同的效力

C.贷款合同于抵押担保合同各自独立

D.担保合同被确认无效，由担保人承担全部责任

正确答案：A

61、某高速公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

正确答案：A

62、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案：A

63、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是（）。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿

责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务

或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

正确答案：B

64、关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.表见代理属于无权代理，代理行为有效

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

正确答案：C

65、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的是（）。

A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

正确答案：A

66、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（）年。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案：B

67、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司

的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

正确答案：B

68、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在

A.可撤销.

B.有效

C.可变更

D.无效

正确答案：D

69、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A.有期徒刑

B.警告

C.没收违法所得

D.拘留

正确答案：A

70、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交

（）讨论决定。

A.上级法院院长

B.审判委员会

C.首席仲裁员

D.高级法院审判委员会

正确答案：B

71、下列属于防止地下水污染的具体规定的是()。

A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B.禁止在水体清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆和容器

C.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质

D.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

正确答案：C

72、根据《民法典》，当事人对合同价款约定不明确，合同价款的确定规则为()。

A.按照订立合同时履行地的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地的市场价格履行

C.按照纠纷发生时履行地的市场价格履行

D.按照订立合同时订立地的市场价格履行

正确答案：A

73、关于工程建设标准的说法，正确的是()o(2016)

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

正确答案：B

74、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

正确答案：C

75、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

正确答案：D

76、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。2014

A.重点是防治排放污染物

B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

正确答案：B

77、张某知道李某以自己的名义和吴某进行代理活动，但是没有作任何表示，吴某不但不知道李某没有代理

权，并完全相信其有代理权，则有关承担代理责任正确的理解是0。

A.代理无效，因为未经张某追认

B.李某和吴某对代理后果承担连带责任

C.李某对自己的代理后果承担全部责任

D.张某对代理的后果承担全部责任

正确答案：D

78、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其

房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为0。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

正确答案：D

79、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D,建设工程安全生产监督站

正确答案：A

80、我国车辆购置税实行法定减免税，下列不属于车辆购置税免税范围的是（）。

A.外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其外交人员自用车辆

B.回国服务的留学人员用人民币现金购买1辆个人自用的国产小汽车

C.城市公交企业购置的公共汽电车辆

D.长期来华定居专家进口的1辆自用小汽车

正确答案：B

81、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中

标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明（）。

A.要约不能撤回

B.要约具有法律效力

C.承诺不能撤销

D.要约邀请具有法律效力

正确答案：B

82、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是（）。

A.安全生产监督管理部门人员

B.事故单位工会代表

C.监察机关人员

D.事故单位技术负责人

正确答案：D

83、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是（）。

A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施

C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装

正确答案：C

84、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍（）。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

正确答案：D

85、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的是（）。

A.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.全国重点文物保护单位不得拆除

正确答案：A

86、《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

正确答案：C

87、根据《招标投标法实施条例》的规定，以下属于投标人相互串通投标的情形是（）。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

正确答案：C

88、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

B.招标人预先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

D.招标人从几名中标候选人中确定中标人

正确答案：D

89、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应

从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起Od内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

正确答案：D

90、下列提起诉讼的案件中，做法正确的是（）。

A.在一起侵权纠纷中，张某起诉被告李某，因李某住所地距离较远，张某遂在自己住所地法院起诉李某

B.甲公司欠付乙公司50万，乙公司起诉时发现甲公司分立成为了丙公司和丁公司，丙公司在A地，乙公司

在B地。为避免麻烦，甲公司在自己住所地人民法院向丙、丁两公司提起诉讼

C.建设单位和勘察单位签订勘察合同后因价款发生争议协商不成，勘察单位可向建设单位住所地人民法院提

起诉讼

D.建设单位与施工单位在施工合同中约定，若发生纠纷由施工单位住所地人民法院管辖，现双方因为工程质

量产生争议，施工单位向住所地人民法院提起诉讼

正确答案：C

91、某市质量监督站科长李某因涉嫌制假被公安机机关拘留。处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。

市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，

其中超出行政复议范围的事项是（）。

A.被拘留

B.被罚款5000元

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得额

正确答案：C

92、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明

工程合理使用年限,工程合理使用年限是指从（）之日起计算。

A.工程提请竣工验收

B.工程移交

C.工程竣工验收合格

D.工程投入使用

正确答案：C

93、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由()审批。

A.国家发展和改革委员会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院对外贸易经济行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

正确答案：C

94、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行

政行为之日起()个月内提出。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案：D

95、建筑物倒塌造成他人损害的，应当由建设单位与施工单位向受害人承担责任，该责任属于（）。

A,违约责任

B.连带责任

C.公平责任

D.过错责任

正确答案：B

96、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

正确答案：A

97、根据《著作权法》，著作权是（）。

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

正确答案：B

98、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

正确答案：D

99、《行政诉讼法》规定，行政诉讼期间，法院对行政诉讼的一审判决下列（）情形,可以判决变更。

A.具体行政行为适用法律、法规错误的

B.具体行政行为违反法定程序的

C.具体行政行为的工作人员滥用职权的

D.具体行政行为的处罚显失公正的

正确答案：D

100、下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是（）。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请

C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明

D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续

正确答案：C

101、2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月

1日，人民法院作出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的,

应当在()前向上一级人民法院提起上诉。

A.2014年5月15日

B.2014年5月17日

C.2014年5月22日

D.2014年6月7日

正确答案：C

102、诉讼时效是指权利人在法定的期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以()效果的法律制度。

A.剥夺当事人的权利

B.拒绝履行其给付义务

C.义务人得到法院的保护

D.原来的债权债务关系消灭

正确答案：B

103、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是

()o2017

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

正确答案：D

104,下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（）。

A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物

C.遗存于中国内水起源国不明的文物

D.遗存公海区域内的起源于中国的文物

正确答案：D

105、根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，应当制定国家标准的是0。

A.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求

B.工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法

C.工程建设行业专用的信息技术要求

D.工程建设通用的试验、检验和评定等方法

正确答案：D

106、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒

不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.监理公司负主要责任

正确答案：B

107、根据《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全

教育培训并考核合格。

A.6个月

B.2年

C.1年

D.3年

正确答案：C

108、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案：D

109、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（）。

A.赔偿损失

B.降低资质等级

C.责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

正确答案：D

110、根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》，取消的考核事项是（）。

A.企业资产

B.省级以上荣誉与奖项

C.二级以上企业的工程业绩

D.最低等级资质外中级以上职称人员

正确答案：D

111、（）是指权利人在法定的期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以拒绝履行其给付义务

效果的法律制度。

A.时效

B.委托

C.诉讼时效

D.诉讼时效的中止

正确答案：C

112、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后0小时内报告工

程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

正确答案：D

113、可以撤销建筑业企业资质的情形是()。

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案：C

114、王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某在2009年曾

失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业,

王某领取失业保险金的期限为()。

A.12

B.18

C.24

D.26

正确答案：C

115、根据《民法典》规定，下列物权当中，不需要登记就可设立的是()。

A.农村土地承包经营权

B.建设用地使用权

C.地役权

D.宅基地使用权

正确答案：C

116、下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益,

维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案：C

117、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案：D

118、项目负责人的安全生产责任不包括（）。

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.确保安全生产费用的有效使用

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案

正确答案：D

119、王某的受聘单位因经营不善破产，其本人的建造师注册证书和执业印章应该（）。

A.变更到其他单位继续使用

B.失效并交回原注册单位注销

C.由原注册单位吊销

D.在本单位3年到期办理延续注册

正确答案：B

120、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）。

A.诉讼时效期间一般为2年

B.诉讼时效期间一般为3年，法律另有规定的除外

C.国际货物买卖合同争议，诉讼时效期间为4年

D.就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，诉讼时效期间为1年

正确答案：A

121、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

正确答案：D

122、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报告于2014年6月15日批准，工程于

2014年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于0前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级

以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.2014年6月15日

B.2014年6月30日

C.2014年7月10日

D.2014年7月15日

正确答案：B

123、关于民事法律责任,下列说法中正确的是

A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪

B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段

C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序

D.民事责任主要体现为人身责任

正确答案：B

124、某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约。该建筑材料供应商在承诺有效期内对该要约

作出了完全同意的答复，则该买卖合同成立的时间为（）。

A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时

B.施工企业发出订购建筑材料的要约时

C.建筑材料供应商发出答复文件时

D.施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时

正确答案：A

125、《工程建设标准强制性条文》对设计、施工人员来说是（）。

A.实施工程监理时首先要进行监理的内容

B.重要的、可操作的处罚依据

C.设计或施工时必须绝对遵守的技术法规

D.工程建设强制性标准实施监督的依据

正确答案：C

126、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。

A.可以委托工商行政管理部门执行

B.不可以强制执行

C.授权人民法院强制执行

D.移交检察机关强制执行

正确答案：B

127、下列事项中，只能制定法律的是（）。

A.城乡建设与管理

B.环境保护

C.税种设立

D.历史文化保护

正确答案：C

128、关于工程款支付结算制度，下列说法正确的是（）。

A.建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款，必须将剩余工程款支付计划做出并

公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其新项目开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付

正确答案：A

129、甲房地产开发公司将其取得的某住宅用地使用权转让给乙公司，乙公司决定将该土地用于修建高尔夫球

场，以下说法错误的是（）。

A.改变土地用途必须依法经有关部门批准

B.建设用地使用权转让必须依法办理变更登记

C.甲乙之间订立的合同，不得超过该土地的剩余使用期限

D.该土地的建设用地使用权到期后可以自动续期

正确答案：D

130、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

正确答案：B

131、施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。

A.建设单位

B.公安部门

C.人民法院

D.建设主管部门

正确答案：B

132、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（）。

A.一次性伤残补助金

B.一次性伤残医疗补助金

C.一次性伤残就业补助金

D.一次性工亡补助金

正确答案：C

133、按照《行政诉讼法》规定，行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销，并判决行政机构重新作出行政行

为，则行政机构不得（）。

A.作出与原行政行为基本相同的行政行为

B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为

C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

正确答案：D

134、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但

新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。

A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B.可以认定投标文件有效

C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

D.应当认定投标文件无效

正确答案：D

135、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（）。

A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

正确答案：B

136、下面不属于评标委员会成员的义务的是（）。

A.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处

B.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任

C.评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以

及与评标有关的其他情况

D.评标委员会成员认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

正确答案：D

137、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项

目实行总承包,则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任,签订()。

A.分包合同

B.安全生产协议

C.安全生产责任书

D.安全生产合同

正确答案：B

138、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量

合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为()。

A.一级

B.二级

C.三级

D.暂定级

正确答案：C

139、关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费

D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

正确答案：D

140、根据《住房和城建设部办公厅关于做好工程建设领域专亚技术人员职业资格“挂证等违法规行为专项惩

治工作的补充通知)，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则

上不认定为“挂证的是()

A.某国有企业改制,按该企业政策内退,但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在适价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

正确答案：C

141、某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日

和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其

最迟必须在()前行使。

A.2011年4月1日

B.2011年10月1日

C.2011年4月20日

D.2011年10月20日

正确答案：C

142、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案：C

143、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的

工程是（）。2016

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要公共服务设施

D.扩建办公楼

正确答案：C

144、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）。

A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算

C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算

D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应

当知道本人之日起计算

正确答案：B

145、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施,

应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A.建设行政主管部门

B.省级人民政府

C.县级以上人民政府

D.环境保护主管部门

正确答案：D

146、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

正确答案：A

147、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定

的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日

B.1个月

C.3个月

D.2年

正确答案：C

148、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是()。

A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

B.道路交通事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件

D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况

正确答案：D

149、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交

易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。☆ZOM真题

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%时

D.完成全部工作成果前

正确答案：B

150、（2020年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公

司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。

A.甲公司应当对乙公司承担违约责任

B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔

D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权

正确答案：C

151、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限

的是（）。

A.地方施工总承包序列一级资质

B.专业承包序列二级资质

C.专业承包序列不分等级资质

D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质

正确答案：D

152、行政诉讼案件不适用（）。

A.公开审理

B.二审终审

C.开庭审理

D.法院调解

正确答案：D

153、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()内，进行建设工程竣工

验收备案。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

正确答案：C

154、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是()。

A.需申请人在官网发布信息

B.先由申请人告知资质许可机关

C.需申请人缴纳罚款后补办

D.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办

正确答案：B

155、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某

将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的

（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.批评权和检举控告权

D.紧急避险权

正确答案：B

156、按照《安全生产许可证条例》的规定，负责地方建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理的部门是（）。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门

D.省、自治区、直辖市发改委

正确答案：A

157、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案

手续；装饰公司转包劳务的行为（）。

A.无效

B.有效

C.总包同意后有效

D.效力待定

正确答案：B

158、以下关于时效中止的正确表述是（）。

A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

B.因原告起诉，诉讼时效中止

C.因被告应诉，诉讼时效中止

D.因证人要求，诉讼时效中止

正确答案：A

159、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。

A.定额

B.标准

C.法定

D.合同

正确答案：D

160、诉讼时效的起算是指（）。

A.从权利人能行使请求权之日开始算起

B.从义务人能行使请求权之日开始算起

C.从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算

D.以上说法都不正确

正确答案：C

161、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当()，将保证安全施T

的措施报送有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.自开工报告批准之日起20日内

正确答案：C

162、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的

是()。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

正确答案：B

163、下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。

A.吊销企业营业执照

B.行政罚款

C.逮捕

D.行政拘留

正确答案：C

164、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作

业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。

A.警告

B.停工整顿

C.责令改正

D.罚款

正确答案：B

165、以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是()。

A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的

B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的

C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的

D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的

正确答案：D

166、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()o(2016)

A.建筑材料应该由建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责

任

正确答案：B

167、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级、一级至三级

B.特级、一级、二级

C.甲级、乙级、丙级

D.施工总承包、专业承包和施工劳务

正确答案：D

1685甲施工企业于2008年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2008年5月5日发出同意出售

的承诺信件。2008年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2008年5月9日”总经理知悉了该信

内容，遂于2008年5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。

A.2008年5月5日

B.2008年5月8日

C.2008年5月9日

D.2008年5月10日

正确答案：B

169、甲区A公司将位于丙市价值5000万元的写字楼转让给乙区B公司，后双方发生争议，经丁区人民调解

委员会调解达成协议：B公司在1个月内支付购房款。双方又对该协议申请法院作出司法确认裁定。关于本

案及司法确认的表述，下列选项正确的有()。

A.双方应自调解协议生效之日起30日内各自提出申请

B.可向甲区或乙区法院提出申请

C.该调解协议经裁定有效，B公司不履行的，A公司可向法院申请强制执行

D.司法确认申请被裁定驳回的，双方可变更原调解协议或达成新的调解协议，但不可以向法院起诉

正确答案：C

170、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。2017

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料•，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制