高端室内设计合同范本

高端室内设计合同范本高端室内设计合同合同编号：[合同编号]本合同由以下双方签署，即甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“室内设计公司”），双方同意按照以下条款和条件进行合作。一、项目描述1.1业主委托室内设计公司为其提供高端室内设计服务。1.2项目名称：[项目名称]项目地址：[项目地址]项目面积：[项目面积]项目预算：[项目预算]1.3室内设计公司将根据业主的需求和项目要求，提供设计方案、施工图纸、材料选择、家具配置等相关服务。二、费用和付款方式2.1室内设计费用：2.1.1业主应根据室内设计公司提供的设计方案，支付设计费用。设计费用为[设计费用]，根据设计进展和阶段性提交的设计文件，分阶段支付。2.1.2如需进行额外设计或变更，双方将协商确定相应额外费用。2.2施工费用：2.2.1业主可选择由室内设计公司负责施工或自行寻找施工团队。2.2.2如由室内设计公司负责施工，业主应支付施工费用。具体费用将根据施工图纸和施工合同中的约定确定。2.3付款方式：2.3.1设计费用支付方式：业主应在合同签订后的[付款期限]内支付[首付款比例]%的首付款，剩余款项根据设计进度分为[分期数]期支付。2.3.2施工费用支付方式：如业主选择由室内设计公司负责施工，则施工费用将根据工程进展和工程量进行分期支付。三、工期和交付3.1设计工期：3.1.1室内设计公司应在合同签订后的[设计工期]内提交初步设计方案，并根据业主的反馈进行修改和完善。3.1.2最终设计方案应在[设计工期]内提交，以供业主审查和确认。3.2施工工期：3.2.1如由室内设计公司负责施工，双方将在合同签订后商定具体的施工工期。3.2.2室内设计公司应确保施工工期的合理性，并尽力避免工期延误。3.3交付：3.3.1设计文件交付：室内设计公司应在最终设计方案获得业主确认后，将设计文件交付给业主，包括设计图纸、材料清单等。3.3.2完工交付：如由室内设计公司负责施工，室内设计公司应确保工程按照设计文件要求完成，并在工程完工后进行验收，并将工程交付给业主。四、知识产权和保密4.1知识产权：4.1.1室内设计公司对设计方案和设计文件拥有知识产权。业主在支付全部费用后，可获得设计方案和设计文件的使用权，但不得进行复制、转让或修改等行为，除非经室内设计公司书面同意。4.1.2室内设计公司有权在设计作品中署名或标识。4.2保密：4.2.1双方同意对于在合作过程中获得的商业机密和保密信息予以保密，并不得向第三方透露或使用，除非取得对方的书面同意或法律法规另有规定。五、违约和纠纷解决5.1违约：5.1.1如一方违反本合同的任何条款和条件，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任，并采取合理的补救措施。5.1.2如业主在指定的时间内未支付费用，室内设计公司有权暂停工作并停止提供设计和施工服务。5.2纠纷解决：5.2.1双方应尽力通过友好协商解决合同履行中的争议和纠纷。5.2.2如协商无法解决，任何一方可将纠纷提交至有管辖权的法院解决。六、其他条款6.1本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至项目完成并交付。6.2本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。6.3本合同一式两份，双方各持一份，并具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（室内设计公司）：签字：