BT项目招标文件范本

BT建设项目招标文件招标编号：招标单位：代理公司：日期：

目录招标公示…………………2第一章投标人须知前附表及投标人须知………………5一、投标人须知前附表………………5二、投标须知…………7第二章招标文献…………9第三章投标文献的编制与提交…………10第四章开标、评标与定标………………16第五章合同订立…………20第六章投标文献格式……………………21一、招标文献确认书…………………21二、法定代表人证明…………………22三、授权书……………23四、投标书……………24五、履约支付保函……………………25第七章施工合同…………26第八章招标人及招标代理机构对招标文献确实认……42TOC\o"1-9"招标公告BT项目招标公示工程地址：投资模式：BT模式(Building—Transfer，即建设—移交)经同意，采用BT方式建设新校区一期工程。现向社会公开招标选择项目投资人，具体事项公示以下：一、项目概况（一）（二）工程质量、工期规定：工程质量必须符合现行国家颁发的《工程施工质量验收规范》合格原则；工期个月。（三）计价及投资回报：工程量计价根据执行现行的《***建设工程工程量清单计价规范》和《***建设工程清单计价费用定额》。规范或定额未涉及的项目子项目单价由双方协商拟定。材料价格参考造价主管部门公布的同期《工程造价信息》执行。造价信息中未公布的材料价格由双方共同招标，不能招标的询价后拟定。暂定价产品(材料)和设备由双方共同招标采购，不能招标的认质认价签证拟定。投资回报（含融资成本、管理费等）在工程验收合格后,一次性计入回购总价款。投资回报为前期费用和建筑安装工程费（扣除质保金）之和乘以总投资回报率。（四）回购资金来源：（五）付款方式：（六）（七）投标人参加投标，需交万元人民币投标确保金。中标人在收到中标告知书后投标确保金自动转变为履约确保金。二、项目投资人的条件（一）项目投资人须为在中华人民共和国境内注册的投资公司或含有符合有关项目资质规定的施工公司或其它法人。施工公司含有独立法人资质，房屋建筑工程施工总承包公司资质为级及以上，项目建造师须含有房屋建筑工程专业级注册建造师执业证书（含临时执业证书）；投资公司或其它法人如无对应的施工资质能够联合施工公司构成联合体投标，施工公司资质规定同上，联合体应明确牵头人和双方责任。（二）项目投资人含有较强的资金实力和能满足本建设项目的融资能力，履约信誉度高，诚实可信，无不良统计。三、中标人拟定方式本项目采用公开招标的方式拟定中标人。四、其它（一）报名地点：联系人：（二）报名时间：年月日--年月日；（三）招标文献获取方式和时间另行告知。（四）报名时需提供下列资料：营业执照副本、资质等级证书副本、安全生产许可证，联合体投标人还需提供联合体合同。二○一○年月日第一章投标人须知前附表及投标人须知一、投标人须知前附表项号条款号内容阐明与规定11.1工程名称21.1工程地点31.1工程规模约万元41.3招标方式公开招标（BT方式）51.2质量规定工程质量应达成国家现行有关施工质量验收规范合格原则61.4工期规定施工总工期：日历天72招标范畴设计院设计图纸中的全部内容83投标人专业类别及资质等级房屋建筑工程施工总承包公司资质为级及以上，项目建造师须含有房屋建筑工程专业级注册建造师执业证书（含临时执业证书）；投资公司或其它法人如无对应的施工资质能够联合施工公司构成联合体投标，施工公司资质规定同上，联合体应明确牵头人和双方责任。93资格审查方式104.2踏勘现场时间：地点：投标人自行踏勘1113.6投标货币人民币1213.4计价方式工程量计价根据执行现行的《***建设工程工程量清单计价规范》和《***建设工程清单计价费用定额》。1315投标使用期日历天（从投标截止之日算起）1410投标担保收款单位：开户银行：银行帐号：交纳时间：项号条款号内容阐明与规定1518答疑年月日时前，投标人将所碰到的问题以电子邮件形式发送到(代理公司邮箱)，招标人不再集中召开招标答疑会。招标人将在年月日时前以澄清公示形式在网（网址）“澄清变更答疑招标文献图纸下载”予以公示，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。1621投标文献构成及数量商务标（一正一副）1722.1投标文献提交地点及截止时间收件人：时间：年月日时分地点：1824开标会开标时间：年月日时分开标地点：2016.2履约担保数额：万元（施工合同订立后投标确保金自动转为履约确保金）收款单位：开户银行：银行帐号：2114回购方式22资金来源2326.3自有资金收款单位：开户银行：银行帐号：24代理费用及专家评审费二、投标人须知1．工程介绍1.1工程概况：1）工程名称：拟采用BT方式建设新校区一期工程BT建设项目2）工程地点：滁州市3）工程规模：约万元。1.2质量规定：1）质量原则：合格。2）按照《建设工程质量管理条例》，严格推行BT乙方的质量责任和义务。3）严格执行《工程建设原则强制性条文》的有关条款，确保建设工程施工质量。1.3招标方式：1）公开招标（BT方式）1.4工期规定：1）个日历天2.招标范畴招标范畴：采用BT方式建设，总建筑面积约万平方米的BT建设项目3.投标人的资格规定3.1房屋建筑工程施工总承包公司资质为级及以上，项目建造师须含有房屋建筑工程专业级注册建造师执业证书（含临时执业证书）；投资公司或其它法人如无对应的施工资质能够联合施工公司构成联合体投标，施工公司资质规定同上，联合体应明确牵头人和双方责任。3.2本项目采用资格后审，合格投标人必须是资格后审合格的施工单位。3.3滁州市（含县市）市外建筑公司时，中标人收到中标告知书之日起5日内向滁州市建设行政主管部门提出申请，办理入滁备案手续。4.日程安排4.1购置招标文献年月日(北京时间)在购置招标文献，现金支付,每份元/份，售后不退。4.2答疑年月日时前，投标人将所碰到的问题以电子邮件形式发送到(代理公司邮箱)，招标人不再集中召开招标答疑会。招标人将在年月日时前以澄清公示形式在网（网址：）“澄清变更答疑招标文献图纸下载”予以公示，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标人：地址：联系人：联系电话：招标代理机构：地址：联系人：联系电话：传真：4.3递交投标文献年月日上午时（北京时间），全部投标人将投标文献密封送达地。4.4开标年月日时（北京时间），在监督机构的监督下，由招标代理机构组织公开开标。5.投标费用不管投标成果如何，投标人应承当其参加本投标活动所涉及的一切费用。6.踏勘现场6.1投标人应自行对工程现场及周边环境进行踏勘，方便投标人获取有关编制投标文献和订立合同所需的全部资料。无论投标人与否踏勘过现场，均被认为在递交投标文献之前已经踏勘现场，对本合同项目的全部风险和义务已经十分理解，并在其投标文献中已充足考虑了现场和环境条件。6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人运用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。6.3投标人及其人员通过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承当有关的责任和蒙受损失。投标人应对由本次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引发的费用和开支承当责任。第二章招标文献7.招标文献的构成7.1招标文献涉及下列内容：第一章投标人须知前附表及投标人须知第二章招标文献第三章投标文献的编制及提交第四章开标、评标、定标第五章合同订立第六章投标文献格式第七章招标单位、代理机构对招标文献确实认招标文献除上述内容外，招标人按有关规定所发出的书面有效答疑纪要、补充告知或修订函件等，均是招标文献的构成部分，对投标人起约束作用。8.招标文献的澄清8.1投标人在收到招标文献后，应认真检查招标文献的全部内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念含糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等,应按照本须知第4.2款中有关提交书面质疑所规定的截止时间，及时向招标人提出书面质疑。不管是招标人根据需要主动对招标文献进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文献做出澄清，招标人都将按本须知第4.2款所明确的时间和方式以书面形式予以回复。招标人有关澄清招标文献的任何形式的书面文献都将作为招标文献的正当构成部分，对投标人起约束作用。8.2无论投标人对招标文献全部内容（含本须知第7款所述全部内容）与否认真阅读，招标人均认为投标人对招标文献全部内容已不存在疑义并已充足理解，其投标文献已充足考虑到本招标工程所存在的多种风险。9.招标文献的修改9.1招标文献发出后，在投标截止日天前，无论出于何种因素，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文献进行修改。9.2招标文献的修改将以书面形式递交给全部购置招标文献的投标人，招标文献一经招标人修改，将以修改后的招标文献为准，对全部投标人均产生约束力。投标人的法定代表人或委托代理人在收到修改后的招标文献的同时应向招标人办理有关签收统计（以传真方式递交给购置招标文献的投标人时，应以确认书方式确认收到的修改后的招标文献）。9.3招标文献、招标文献澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。当招标文献、招标文献澄清、修改内容互相矛盾时，以最后发出的告知（或纪要）或修改文献为准；电话或口头咨询和回复的意思解释均不含有法律约束力。9.4招标人确保招标文献澄清或修改在投标截止时间最少日前以书面形式发给全部投标人。为了使投标人在编写投标文献时有充足的时间对招标文献的修改部分进行研究，招标人能够视其修改的工作量，酌情考虑与否延长递交投标文献的截止时间，并将修改后的递交投标文献截止时间以书面形式告知投标人。10.投标担保投标确保金应按照前附表14项的规定执行。没有按规定提交投标确保金的投标人递交的投标文献，应视为不响应招标文献而予以回绝。第三章投标文献的编制与提交11.投标文献的语言及度量衡单位11.1投标人与招标人之间与投标有关的全部往来告知、函件和投标文献均应使用中文。使用其它语种的资料应附有经权威翻译机构核准的中文译文。对资料的理解将以中文译文为准。11.2投标文献使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。12.投标文献的构成12.1投标文献由商务标构成12.2商务标涉及（本招标文献附有格式的必须采用）：（1）招标文献确认书原件（2）法定代表人证明（或法定代表人证明及授权书原件）（3）投标书原件（4）银行支付保函原件（5）缴纳“自有资金”款项转账单复印件（6）联合体合同原件（联合体投标人提供）联合体投标人的投标书必须是联合体的牵头人订立。13.工程报价、计价、结算13.1报价范畴:13.2投标人应按投标文献格式报价。投标人结合本工程的具体状况，并根据自己的经营状况、供货渠道、实力状况和市场行情，以及公司本身发展的方略自主报价。13.3投标人应先到工地踏勘以充足理解工地位置、状况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的状况，任何因无视或误解工地状况而造成的索赔或工期延长申请将不获同意。13.4工程计价本招标项目计价方式：工程量清单计价（1）执行定额：a、《***建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-）b、《***建设工程消耗量定额综合单价》c、《***建设工程清单计价施工机械台班费用定额》（2）材料采购及价格：材料价格参考造价主管部门公布的同期《工程造价信息》执行。造价信息中未公布的材料和设备价格由双方共同招标（3）人工费：施工期间的政策性文献按实调节。（4）安全文明施工费用：安全文明方法费提取、支付办法以及违反商定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性规定执行，做到专款专用。13.5建安工程结算（1）建安工程合同价：由BT甲方委托有资质的中介机构，按13.4的计价原则编制本项目的工程量清单及控制价。BT乙方复核后予以确认并作为本项目的建安合同价，该控制价作为BT合同的构成部分。本合同采用固定单价合同。（2）建安工程造价：合同价±工程量变更造价＋新增工程量清单项目造价±施工技术方法费调节±材料价风格节±合理工程索赔。（3）工程量调节工程实施过程中遇下列状况，应按实调节分部分项工程量清单项目的数量：a、工程量清单数量误差或漏项的；b、设计变更引发清单项目工程量的增减；c、设计变更引发新的工程量清单项目。d、工程量调节必须经BT甲方及其委托的监理单位、审计局委托的跟踪审计单位共同签字确认方为有效。（4）材料及机械台班价风格节在工程合同工期内，若工程所在地造价管理部门公布的材料信息价平均上涨超出开标时材料信息价的5%，5%以内部分由承包人承当，5%以外部分由发包人承当；若工程所在地造价管理部门公布的材料信息价平均下跌超出开标时材料信息价的5%，5%以内部分由承包人受益，5%以外部分由发包人受益。信息价上没有的重要材料，以BT甲方编制的工程控制价中的对应重要材料价格为上涨或下跌（±5%以上）调节基数。施工机械费执行。（5）综合单价调节综合单价的调节，除合同另有商定外，应按照下列方法拟定：a、BT甲方提供的工程量清单的工程量有误，或设计变更引发工程量清单项目的工程量增减，执行合同原有的综合单价。b、BT甲方提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引发新的工程项目，其对应综合单价的拟定办法为：Ⅰ、合同中有类似工程项目综合单价的，可参考合同中类似项目的综合单价计算拟定。II、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同商定的组价原则或参考“清单计价根据”提出合适的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后作为结算根据。III清单项目中项目特性或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调节其综合单价。（6）方法项目变动引发合同价的调节a由于承包人变化施工技术方法，造成的价格变动，合同价不予调节。b因发包人规定或工程量的增减变化原来施工技术方法，造成的价格变动的，应扣减对应的原施工技术方法合同价后，按工程量清单漏项的合同价调节方式，进行合同价调节。（7）合同风险下列各项工程方法费用按控制价中的价格一次包死，不作调节：按合同工期组织施工所发生的抢工费、安全方法费；合同工期内夜班费；大型机械进退场费、脚手架费；二次倒运材料运输费；外地施工公司运输费、迁移费等。13.6投标货币本工程的投标报价和中标后的价款结算与支付，均以人民币“元”为单位。14.项目回购14.1回购期限及投资回报质量确保金在质保期满后10日无息支付给中标人。14.2回购款及质保金（1）＝回购基数×（1+%×回购期月数+中国人民银行同期贷款基准利率×计息时间）回购基数＝建安工程造价×（1-优惠率）×%＋（前期借款）质量确保金=建安工程造价×（1-优惠率）×5%，另行支付。建安工程造价必须通过审计局委托的跟踪审计单位进行审计。15.投标使用期15.1投标文献使用期为从投标文献截止之日起计算，本工程的投标使用期为60天，在此期限内，全部投标文献均保持有效。15.2在特殊状况下，招标人在原定投标文献使用期内能够根据需要向投标人提出延长投标文献使用期的规定，投标人应立刻以传真等书面形式对此规定向招标人作出回复；投标人能够回绝招标人的规定，而不会因此被没收投标确保金。同意延期的投标人应对应地延长投标确保金的使用期，但不得因此而提出修改投标文献的规定。在延长久内，本须知第15条和第16条有关投标确保金的退还与没收的规定仍然合用。16.投标担保使用期16.1投标确保金在投标文献使用期满后30天内保持有效，招标人如果按本须知“15.2款”的规定延长了投标文献使用期，对同意延长投标使用期的投标人其投标确保金的使用期也对应延长。16.2非中标候选人的投标确保金，在开标后7日内无息退还。中标人的投标确保金直接转为履约确保金，中标候选人的投标确保金在招标人与中标人订立合同后5日内无息退还。17.投标人如有下列状况，将没收其投标确保金：17.1在投标文献使用期内撤回投标文献；17.2中标人未能按本须知第34条的规定订立合同书；17.3第一中标候选人无正当理由放弃中标的；17.4开标后投标人在投标使用期内撤回投标的；17.5有围标、串标行为的；17.6投标人提交的投标文献有虚假材料的；17.7有违反法律、法规的其它行为。18.答疑18.1详见前附表第15条；18.2未提出投标质疑不作为否认投标人资格的理由。19.投标文献的格式及其订立19.1投标文献涉及本须知第12条中所规定的内容，投标人提交的投标文献必须毫无例外地使用招标文献第六章所提供的投标文献格式（表格能够按同样格式扩展）。19.2投标文献的文字除必须填写的内容外均需采用打印。必须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写，笔迹应清晰易于识别。19.3商务标的《投标书》采用招标文献提供的格式，投标人法定代表人签字（或盖章），并加盖投标人法人章，否则，其投标书无效。联合体投标人必须是联合体牵头人或其委托的代理人签字或盖章。20.投标文献的密封投标文献使用档案袋密封，并加盖投标人法人印章，密封袋封面须注明工程名称、投标人名称。21.投标文献的份数商务标二份，一正一副。22.投标的截止22.1投标人应按前附表第17项所规定的时间和地点将投标文献提交招标代理机构；22.2招标人若按本须知第9条规定以补遗书方式酌情延长提交投标文献的截止时间，则投标人的全部权力和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；22.3有效投标人少于3个的，招标人将在有关部门的监督下，根据招标文献有关规定，组织竞争性谈判。只要满足下列三个条件的投标人均可参加竞争性谈判：eq\o\ac(○,1)投标资格满足本招标文献规定；eq\o\ac(○,2)投标确保金已足额缴纳；eq\o\ac(○,3)。谈判组由招标人代表2名和全体专家评委构成，市招标局负责监督。22.4投标人在本招标文献规定的投标截止时间后提交的投标文献，招标人将拒收。23.投标文献的补充修改与撤回23.1投标人在提交投标文献后来，在规定的投标截止时间之前，能够书面形式补充修改或撤回已提交的投标文献，并告知招标人。补充、修改的内容为投标文献的构成部分；23.2投标人的补充、修改或撤回告知，应按本须知第20款有关规定编制、密封、标志和提交，并在投标文献密封袋上清晰标明“修改补充”或“撤回”字样；23.3投标撤回告知书也可采用传真的方式，但此传真应满足下列全部条件：招标人在投标截止时间前收到此传真；传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人法人印章；非常清晰地标明“撤回”字样；有投标人法定代表人的签字；23.4不符合22.3之规定的传真件均作无效解决；23.5在投标截止时间之后，投标人不得补充修改投标文献。第四章开标、评标和定标24.开标24.1招标人将按照前附表须知进行公开开标，并邀请全部投标人的法定代表人或其授权的代理人参加开标会议。参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权书（原件）以备核验其正当身份，投标建造师应携带本人身份证原件;投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师必须于年月日时，携带下列施工公司证件的原件参加开标会议，接受本工程资格审查委员会的资格审查和验证，验证后原件即退还：（1）法定代表人证明和本人身份证(或法定代表人证明、授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证；（2）公司法人营业执照副本；（3）公司资质证书副本；（4）公司安全生产许可证；（5）建造师注册证书；（6）建造师安全生产考核合格证书；对于投标申请人的建造师未准时参加本工程资格预审会，以及不能准时全部提供以上证件原件的投标申请人，该投标人的投标文献将被回绝。（手持或封入投标文献袋中的均视为携带）联合体投标人，除需提供上述资料外，还需提供投资人的营业执照及符合本文献规定的联合体合同。24.2开标会议由招标代理机构主持，开标应当按下列程序进行：（1）由宣布投标人的投标确保金、招标人宣布投标人的“自有资金”款项缴纳状况；（2）由资格审查委员会对投标人的资格进行审查；（3）由投标人或者其推选的代表检查全部投标文献的密封状况，也能够由招标人委托的公证机构进行检查并公证。密封袋未按规定密封的投标文献影响开标的，由招标人退还给投标人，不予开标。（4）当众启动投标文献，并宣读投标书中的有关内容。（5）将投标书送至评标室评标。（6）宣布最后得分状况、定标。（7）开标过程应当由招标代理机构做好统计，并存档备查。25.评原则备25.1组建评标委员会（1）评标工作由招标人依法组建的评标委员会承当。评标委员会由受聘的经济、技术专家构成，评标委员会组员由5人构成。（2）所受聘的技术、经济等方面的专家应符合有关法规的规定，由招标人从专家库中随机抽取。（3）评标委员会负责人由评标委员会推荐产生。评标委员会负责人负责评标活动的组织工作。25.2评标原则评标委员会应依法按下述原则进行评标：（1）公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁推行职责；（2）依法评标、严格保密；（3）反不正当竞争；（4）定性的结论由评标委员会全体组员根据少数服从多数的原则，以无记名投票方式决定；（5）评标活动及当事人应当接受依法实施的监督。25.3评原则备（1）招标代理机构介绍项目状况、（2）熟悉有关文献资料：评标委员会认真研究招标文献，理解和熟悉招标文献重要条款（涉及招标范畴、计价、报价根据，质量、工期，评标方法、评分原则、以及响应招标文献实质性内容的条款）。应编制评标所需的表格，特别是用于具体分析计算的表格。招标文献规定的评分原则和评审办法以外的不得作为评标的根据。（3）招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，涉及招标文献、开标会统计、投标文献以及评标委员会认为重要的其它信息和数据。25.4评标程序评标采用先初审，后详审的评审程序。只有通过初步评审的投标书，才干进入具体评审。25.5初步评审商务标初步审查原则：（1）投标文献的使用期最少60天；（2）投标文献由投标人法定代表人或由投标人法定代表的授权代理人订立齐全，并按招标文献规定格式处加盖公章；（3）投标文献不得附有招标人不能接受的条件；（4）联合体与否明确牵头人和双方责任；（5）投标文献符合招标文献中规定的其它实质性规定。26.具体评审26.1本工程采用：综合评定法；26.2分值设定：总分100分：投标报价80分，投标人资金实力20分（涉及自有资金和银行支付保函）26.3评分方法：（1）投标报价80分（2）资金实力（20分，得分保存2位小数，小数点后第3位四舍五入）a：自有资金（10分）投标人在开标前，将自有资金打入投标须知前附表23条规定的账户，每打入100万元得1分，局限性100万元按比例计算得分。本项满分为10分。b：银行支付保函（10分）投标人提供商业银行为本项目出具的支付保函，每万元得1分，局限性万元按比例计算得分。对于自有资金实力雄厚的投标人，能够以缴纳“自有资金”的方式替代银行支付保函，在“自有资金”得满分的前提下，每增加万元得1分，局限性万元按比例计算。投标人能够同时缴纳自有资金和提供银行支付保函。本项满分10分。c：在施工过程中，招标人认为应当使用银行支付保函款项时，招标人能够自主规定履约银行支付该款项。d：招标人的指定账户将成为与中标人的共管账户。中标人及履约银行转入该账户的全部资金归中标人全部，该部分资金支出必须用于本招标项目。27．推荐中标候选人27.1评标委员会完毕评标后，应当推荐两项得分之和最高的投标人为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，依这类推三名中标候选人，在滁州招标采购网上公示3日。若出现得分最高的投标人有两名及以上时，以资金实力得分高者排名靠前。若仍相似，则由招标人或评标委员会主任委员抽签拟定中标候选人名次。28．定标方法28.=1\*Arabic1招标人按照评标委员会推荐的中标候选人，排序第一的中标候选人即为中标人；名次并列时投标报价低的为第一中标候选人。招标人不得在中标候选人之外拟定中标人。如果在中标成果公示期间内出现任何来自投标人或利害关系人的有效投诉，评标委员会应协助监督机构或其它单位解决好投诉。28.2排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能推行合同，或者如果中标人无能力提供借款，又未缴纳“自有资金”（或缴纳局限性500万元）的，招标人将没收投标确保金并取消其中标资格。招标人能够拟定排名第二的中标候选人为中标人。28.3排名第二的中标候选人因前款规定的同样因素不能订立合同的，招标人能够拟定排名第三的中标候选人为中标人。29．评标过程的保密29.1开标后，直至评标结束，凡属于对投标文献的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标候选人的推荐状况，以及与评标有关的其它任何状况均严格保密；29.2在投标文献的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会及其评标专家施加影响的任何行为，将会造成其投标被回绝；29.3投标人不得向评标委员会或其它有关人员询问评标过程的状况和索取评标过程的材料。30.监督管理本工程招标活动全过程接受建设行政主管部门或受其委托的监督管理机构的监督管理。第五章合同授予31.合同授予和回绝31.1本工程的施工合同将授予按本须知第27条所拟定的中标人。31.2招标人在发出中标告知书前，有权根据评标委员会的评标报告回绝不合格的投标。31.3投标人中标后又提出对招标文献中合同条款的不实质性响应，经双方协商，自发出中标告知书之日起30日内达不成一致意见的，造成合同无法签定的，招标人有权取消其中标资格另行选择中标人，投标确保金不予退还。32.中标告知书招标人在评标委员会提出书面评标报告后日内拟定中标人，但最迟应在投标使用期结束日30个工作日前拟定，向中标人发出中标告知书，同时不再告知其它未中标的投标人。33.履约担保在招标人与中标人订立合同后5日内，中标人应配合招标人，将投标确保金划入招标人指定的银行帐户，作为履约确保金。34.合同书的订立34.1招标人与中标人应于中标告知书发出之日起日内，按照招标文献和中标人的投标文献订立建设工程施工合同；34.2中标人如不按本须知第34.1条的规定与招标人订立合同，则招标人将有充足的理由废除授标，并没收其投标确保金，中标人给招标人造成的损失超出投标确保金金额的，还应当对超出部分予以赔偿，同时依法承当对应的法律责任；34.3中标人为市外建筑公司时，中标人收到中标告知书之日起5日内向建设行政主管部门提出申请办理备案手续。第六章投标文献格式一、招标文献确认书致：（招标人全称）：我单位参加工程的投标，对贵单位年月日发出的该工程招标文献及其对应的补遗资料、书面告知等全部的内容予以确认，并按其规定提交投标文献。投标人（公章）法定代表人（签字或盖章）年月日二、法定代表人证明致：姓名：性别：年纪：职务：身份证号码：系（投标人名称）的法定代表人。为项目（招标编号：）订立投标文献、进行合同洽谈、订立合同和解决与之有关的一切事务。特此证明。投标人名称：（盖公章）年月日注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。三、授权委托书本授权书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权我单位的（姓名）为我公司代理人，以我司的名义参加（招标人名称）的（工程名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所订立的一切文献和解决与之有关的一切事务，我均予以承认。授权代理人无转让权，特此授权。投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）年月日法定代表人身份证复印件授权代理人身份证复印件注：1.投标人“法定代表人”参加投标和订立投标文献的不须提供该委托书。2.此处所述“法定代表人”，须与投标申请人“营业执照”上的内容一致。3.所指代理人即为投标代表人。四、投标书致：根据贵方招标编号为的BT建设项目招标文献，遵照国家有关规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文献的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其它有关文献后，我公司承诺在工程竣工结算时，按照本招标文献第13、14条规定的计价原则和回购方式，%，并承诺在。根据本项目的招标文献，我方承诺以下：1、一旦我方中标，我方乐意按照招标文献和招标人的规定及规定，订立施工合同，并信守合同。确保按质量达成原则，在日历天内完毕全部合同工程，并承当工程的实施、交付和缺点修复工作。2、我方将严格恪守招投标纪律，恪守招标人的各项规定，确保本工程招标投标工作的顺利进行。3、我方将按招标文献的规定推行合同责任和义务。4、我们完全理解全部招标文献，涉及修改文献（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，并同意放弃对招标文献误解而丧失的权利。5、本次投标自开标日起使用期为60个日历天。6、如果在开标规定时间和日期后，我方在投标使用期内撤回投标，投标确保金将被招标人没收。7、如我方中标，，招标人有权取消我方中标资格并没收投标确保金。投标人名称：法定代表人（或被授权人）：（公章）（签字）年月日五、履约银行支付保函致：鉴于（投标人全称）（下称“承包人”）与（下简称“业主”）订立修建合同合同书，并确保按合同规定承当该工程的实施和完毕，我行乐意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）元（￥元）。本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人在推行合同过程中未能履约或违反合同规定的责任和义务而规定付款凭证后的10天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，不必业主出具证明或陈说理由，但该款项必须转入承包人与发包人的共管账户。在向我行提出规定前，我行将不坚持规定业主首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充等不能免去我行按本保函所应承当的义务。本保函在担保金额支付完毕，或业主向承包人颁发竣工证书之日起失效。履约银行：法定代表人：或其授权的代理人：职务姓名盖章年月日

第七章合同GF—1999-0201编号：建设工程施工合同工程名称：工程地点：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定监制部门：安徽省建设厅安徽省工商行政管理局第一部分合同书发包人（全称）承包人（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项同意文号：二、工程承包范畴承包范畴设计的本工程施工图纸和本工程工程量清单中的全部内容。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数日四、质量原则工程质量原则：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、构成合同的文献构成本合同的文献涉及：1、本合同合同书2、中标告知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、原则、规范及有关技术文献、技术规定7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文献视为本合同的构成部分。七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相似。八、承包人向发包人承诺按照合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方商定：签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关鉴证意见：建设行政主管部门登记备案经办人：年月日经办人年月第二部分通用条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建[1999]313号）第二部分通用条款。第三部分专用条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建建[1999]313号）第三部分专用条款（格式）。一、词语定义及合同文献2、合同文献及解释次序合同文献构成及解释次序：(l)合同合同书(2)中标告知书(3)招、投标文献(4)合同专用条款(5)合同通用条款(6)技术规定，以及国家规范和原则(7)设计图纸，涉及施工图和经同意的深化设计图(8)工程报价书或预算书在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文献视为本合同的构成部分。上述文献应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列次序在前者为准。3、语言文字和合使用方法律、原则及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。3.2合使用方法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《***房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》、《***建设工程质量管理方法》、《都市红、黄、紫、蓝线管理方法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《最高人民法院有关审理建设工程施工合同纠纷案件合使用方法律问题的解释》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理方法》、《都市建设档案管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量责任主体和有关机构不良统计管理方法》（建设部建质[]113号文）、滁州市建设工程质量监督站颁发的《有关加强我市建设工程竣工验收管理的若干规定》和国家、***、滁州市其它合使用方法律及行政法规和规定。3.3合用原则、规范合用原则、规范的名称：见“施工图纸的技术规定和现行工程建设原则和规范”。发包人提供原则、规范的时间：不另行提供。国内没有对应原则、规范时的商定：由发包人向承包人负责解决并免费提供中文译本，并确保承包人为完毕本工程使用该对应原则、规范时，不受来自任何专利人、专有人或第三方的有关知识产权或侵权的纠纷、诉讼等。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同订立后3日内提供6套完整的施工图纸。发包人对图纸的保密规定：本项目图纸，承包人不得复制或借与别人使用。对于施工方含有对应设计资质而自行设计(含深化设计)的图纸必须先通过发包人及有关施工图审图部门审查承认后方可用于本工程，并同时提供发包人壹份电子文挡。使用国外图纸的规定及费用承当：如需要，有关费用由发包人承当国外图纸的使用费用。二、双方普通权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：详见发包人的授权委托书和监理委托合同的规定。需要获得发包人同意才干行使的职权：（1）工程施工中的经济索赔；（2）计量；（3）调节工期；（4）重大质量事故的解决；（5）设计变更；（6）其它事项（以发包人书面告知为准）。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：代表发包方全权行使施工管理中发包人职能，但不得与总监理工程师职权有矛盾或交叉。5.6不实施监理的，工程师的职权：/7、项目负责人（建造师）姓名：

职务：8.1发包人应按商定的时间和规定完毕下列工作：(1)施工场地含有施工条件的规定及完毕的时间：施工场地准备工作已经完毕。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应规定：由承包人统一组织施工(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和规定：由承包人统一组织施工(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：如有的话，随招标文献同时发放。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完毕时间：合同双方订立合同合同书时商定(6)水准点与坐标控制点交验规定：按规定交验(7)图纸会审和设计交底时间：合同订立后5日内进行(8)协调解决施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按国家、***有关保护文物古迹、古代墓葬等规定办理(9)双方商定发包人应做的其它工作：另行协商8.2发包人委托承包人办理的工作：9、承包人工作9.1承包人应按商定的时间和规定完毕下列工作：

(1)需由设计资质等级和业务范畴允许的承包人完毕的设计文献提交时间：

(2)应提供计划、报表的名称及完毕时间：每月25日提交该月完毕的工程量统计报表、预算书及下月的施工计划。

(3)承当施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和规定：承包人全权负责现场的施工安全、保卫、夜间照明及场内、场内外接口交通疏导，按滁州市有关规定搞好施工现场管理。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的规定：办公用房两间(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：按滁州市有关规定办理。(6)已竣工程成品保护的特殊规定及费用承当：工程竣工、移交前由承包人负责；移交后由发包人负责。(7)施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护规定及费用承当：按通用条款执行。(8)施工场地清洁卫生的规定：应达成滁州市文明工地原则；竣工清理达成国家规定规定，同时满足发包人的有关规定。（9）双方商定承包人应做的其它工作：1.承包人必须主动配合发包人组织开工典礼等工作；2.承包人确保在施工管理过程中，不得因本身因素而影响工程进度；3.承包人确保在施工管理过程中，不得因拖欠民工工资而产生纠纷；4.承包人对已通过竣工验收后的工程，应负责按国家和省、市有关规定将竣工档案等有关竣工资料提交给发包人。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同订立后5日内提交。工程师确认的时间：收到全部文献后3日内。10.2群体工程中有关进度计划的规定：任何一种分项工程进度不得影响核心线路的进度计划。13、工期延误13.1双方商定工期顺延的其它状况：执行通用条款。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方商定中间验收部位：基槽、钢筋、模板、基础分部、主体分部、竣工、装饰工程的隐蔽项目、安装工程的隐蔽项目。19、工程试车19.5试车费用的承当：/。五、安全施工承包人须按照建设部、***建设厅的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理。承包人必须严格贯彻执行国家及地方有关建设工程安全生产管理的有关法律、法规和规定，尽心尽责的实施安全文明施工管理。达成市级安全质量原则化示范工地原则，杜绝四级及以上安全事故的发生。六、合同价款与支付23、合同价款及调节23.2本合同价款采用（1）方式拟定。（1）采用固定价格合同，合同价款中涉及的风险范畴：投标单价及按合同工期组织施工所发生的抢工费、安全方法费；合同工期内夜班费；大型机械进退场费、脚手架费；二次倒运材料运输费；外地施工公司运输费、迁移费等。风险费用的计算办法：不予调节风险范畴以外合同价款调节办法：见招标文献第13、14条（2）采用可调价格合同，合同价款调节办法：/（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的商定：/23.3双方商定合同价款的其它调节因素：见招标文献第13、14条24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程不支付工程预付款扣回工程款的时间、比例：/25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已竣工程量报告的时间：每月5日提交上月完毕的工程量26、工程量（进度款）支付双方商定的工程款（进度款）支付的方式与时间：本工程不支付进度款，由发包人在项目回购时一次性回购。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方商定发包人承当责任以下：（1）材料设备单价与一览表不符：/（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/（3）承包人可代为调剂串换的材料：/（4）到货地点与一览表不符：/（3）供应数量与一览表不符：/（3）到货时间与一览表不符：/27.6发包人供应材料设备的结算办法：/28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的商定：执行通用条款八、工程变更执行通用条款，造价调节方法见招标文献第13、14条九、竣工验收与结算执行通用条款，结算方法见招标文献第13、14条32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的商定：工程竣工后两个月内，承包人须提供应发包人两套符合有关原则的竣工图及电子档，费用纳入投标报价。32.6中间交工工程的范畴和竣工时间：根据确认的施工组织设计拟定。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中有关发包人违约的具体责任以下：本合同通用条款第24公商定发包人违约应承当的违约责任：本工程无预付款本合同通用条款第26.4公商定发包人违约应承当的违约责任：本工程不支付进度款本合同通用条款第33.3公商定发包人违约应承当的违约责任：执行通用条款双方商定的发包人其它违约责任：给承包人造成的损失，经监理工程师和发包人工程师确认后，按实计算35.2本合同中有关承包人违约的具体责任以下：本合同通用条款第14.2款商定发包人违约应承当的违约责任：承包人自报的工期为考核原则。除发包人的因素或不可抗力因素造成承包人核心线路上的工作延误并经监理工程师和招标人确认外，延误工期在10天以内，每延误一天，承包人应向发包人支付5000元工期违约金；若延误工期超出10天，则每延误一天承包人应向发包人支付10000元工期违约金。如延期30天以上，发包人有权终止合同，没收履约确保金，给发包人造成的损失据实赔偿，双方按招标文献第13、14条的规定结算。本合同通用条款第15.1公商定发包人违约应承当的违约责任：工程质量达成“合格”原则，否则应承当一切维修和赔偿责任双方商定的承包人其它违约责任：给发包人造成的损失，按实计算37、争议37.1本合同在推行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；协调不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十一、其它38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无分包施工单位为：/39、不可抗力39.1双方有关不可