水电劳务分包合同

建设工程施工劳务分包协议（水电工程）施工总承包人：劳务分包人：月日

建设工程施工劳务分包协议施工总承包人（简称总承包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿劳务分包人（简称分包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商到达一致，签订本协议。劳务分包人资质状况营业执照复印件加盖红章资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2、劳务分包工作对象及提供劳务内容2.1工程名称：兰考县第一高级中学新建项目第三标段教学试验楼二2.2工程地点：兰考县文体路与朝阳路交叉口向北50米路西兰考县第一高级中学新建项目院内2.3分包范围：兰考县第一高级中学新建项目第三标段教学试验楼二消防、电气、给排水施工图纸范围内所有的内容。本协议的附件与本协议具有同等法律效力。2.4提供分包劳务内容：本分包劳务工程各类管道和电路系统的出户管均施工至室外户管井并做有效连通，并负责与室外管线的连接(含井内阀门安装）。强、弱电部分接至指定计量表箱。包括图纸设计的所有水、电安装工程内容、埋地管道土方及管道穿轻钢龙骨打孔及补强。若装饰工程施工完毕，水电施工需打孔穿管、线，或破拆已竣工程的，由本水电劳务分包单位负责修补至原状或负责修补费用。2.4.1给排水系统：（1）生活给排水系统：给水系统、污废水排水系统。（2）消防给水系统：消火栓给水系统以及灭火器配置。管道安装；管道保温；阀门安装（含铜截止阀及止回阀）；消防卷盘安装（消防卷盘箱及箱内软管卷盘等配件甲供）；套管安装(含穿梁打孔补强）；地漏（含一般地漏、专用地漏）打扫口等排水附件安装；排水通气帽安装（含铸铁通气帽及刷漆）；排水通球试验；管道土方；管道支吊架（含固定管道需增长龙骨、支架等）安装；管道试压、消毒、冲洗等。本项工程施工内容已描述或未描述清晰的均以图纸所含内容为准。2.4.2电气工程：图纸范围内及部分设计变更中的：（1）~220/380配电、照明系统；（2）防雷、接地及等电位联结；（3）电气火灾监控系统、消防电源监控系统；（4）消火栓按钮启泵系统；（5）综合布线系统、安全防备系统、有线电视系统、班班通系统；本项工程施工内容已描述或未描述清晰的均以图纸所含内容为准。3、分包工作期限工期起算日期：以工程协议签订后进场之日即月日起开始计算，至月日止，合计日历天。4、质量原则按总（分）包协议有关质量的约定，符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一原则》及各项验收规范规定的优良原则。5、协议文献及解释次序构成本协议的文献及优先解释次序如下：(1)本协议；(2)本协议附件；(3)本工程施工总承包协议；(4)本工程施工专业承(分)包协议。6、原则规范除本工程总(分)包协议另有约定外，本协议合用原则规范如下：(1)国家现行的《建筑工程施工质量验收统一原则》及各项验收规范。7、总（分）包协议7.1施工总承包人应提供总(分)包协议(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人规定期，施工总承包人应向劳务分包人提供一份总包协议或专业分包协议(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。7.2劳务分包人应全面理解总(分)包协议的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。8、图纸8.1施工总承包人应在向劳务分包人下达进场告知书前，向劳务分包人提供所波及承包范围的图纸，由劳务分包人自行复印。劳务分包人应自行准备与本协议工作有关的设计原则图，以及与本协议工作有关的原则图集。9、项目经理9.1施工总承包人委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为，职务：＿＿＿＿，职称：＿＿＿＿，联络方式：。9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本协议的项目负责人为＿＿＿，职务：＿＿＿，职称：＿＿＿，联络方式：。10、施工总承包人义务10.1、除非本协议另有约定，总承包人给劳务分包人下达进场告知书前完毕施工前期的下列工作：(1)向分包人交付具有本协议项下劳务作业动工条件的施工场地，具有动工条件的施工场地交付规定为：需提前预埋的，与工程主体施工同步进行；需要在室内地面平整度、构造处内墙板为施工外所有完毕后施工的，应满足水电施工规定。(2)完毕水、电等临时施工管线和施工道路，并满足完毕本协议劳务作业所需的能源供应及施工道路畅通；(3)向劳务分包人提供对应的水准点与坐标控制点位置。(4)提供下列生产临时设施：提供一级配电电源箱，供劳务分包人接驳。提供一种临水接驳点供劳务分包人接驳使用，其交验规定为：临时配电系统符合施工现场临时用电安全技术规程规定。保护责任：劳务分包人在符合临时用电有关规定的条件下自行准备二、三级配电箱并负责二、三级配电箱的管理维护，保证二、三级配电箱的正常使用。10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实行对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收；10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整顿及交工验收；10.5、统筹安排、协调处理非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6、准时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；10.7、按本协议约定，向劳务分包人支付劳动酬劳；10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。11、劳务分包人义务11.1、对本协议劳务分包范围内的工程质量向施工总承包人负责，组织具有对应资格证书的纯熟工人投入工作；未经施工总承包人授权或容许，不得私自与业主及本工程其他单位建立工作联络；自觉遵遵法律法规及有关规章制度；11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的规定，每月25日提交下月施工计划，有阶段工期规定的提交阶段施工计划，必要时按施工总承包人规定提交周施工计划，以及与完毕上述阶段、时段施工计划对应的劳动力安排计划，经施工总承包人同意后严格实行；11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术规定及施工组织设计精心组织施工，保证工程质量到达约定的原则；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，贯彻安全措施，保证施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环境保护、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任导致的质量修改、返工、工期迟延、安全事故、现场脏乱导致的损失及多种罚款；11.4、自觉接受施工总承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受施工总承包人随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；11.5、按施工总承包人统一规划堆放材料、机具，按施工总承包人原则化工地规定设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6、准时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合施工总承包人办理交工验收；11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已竣工程部分的成品保护工作，及时办理工作面的移交，贯彻责任，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及多种罚款；11.8、妥善保管、合理使用施工总承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；由于劳务分包人管理不善导致的机具损坏，周转材料丢失及其他设施破坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失。11.9劳务分包人须服从施工总承包人转发的发包人及工程师的指令。11.10除非本协议另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实行、竣工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包协议约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12、安全施工与检查12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全原则进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实行的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力或分包人的原因导致的事故责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12.2、总承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。总承包人不得规定劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因总承包人原因导致的安全事故，由总承包人承担对应责任及发生的费用。13、安全防护13.1、分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向总承包人提出安全防护措施，经总承包人承认后实行，防护措施费用由总承包人承担。13.2、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经总承包人同意后，由劳务分包人自己负责。14、事故处理14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，分、承包双方应采用紧急措施防止事态扩大并全力组织急救伤者，保护事故现场，如因急救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并汇报施工总承包人，同步按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。14.2、按照有关规定，总承包人、分包人应分清责任，由事故责任承担对应的责任。总承包人、分包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。劳务分包人和施工总承包人对事故责任有争议时，应按有关规定处理。14.3对本工程的安全生产原则，双方约定如下：执行《中华人民共和国安全生产法》，如有违反，按摄影应规定进行惩罚，最高将予以3000元惩罚。15、保险15.1、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由总承包人办理或获得保险，不需劳务分包人支付保险费用。15.2、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险的义务，支付对应的保险费用。15.5、保险事故发生时，劳务分包人和施工总承包人有责任采用必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应16.1劳务分包人应在接到总承包人的进场告知书后3天内，向施工总承包人提交材料、设备、构配件供应计划(详细表式见附件一)；经确认后，施工总承包人应按供应计划规定的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运送、卸车的（仅指货品从供应商发货地运到施工总承包人仓库所发生的运送、卸车），劳务分包人必须及时进行积极配合。如质量、品种、规格、型号不符合规定，劳务分包人应在验收时提出，施工总承包人负责处理。如劳务分包人在验收时未提出异议，在使用过程中发现质量、品种、规格、型号不符合规定，劳务分包人承担退库或拆除发生的费用及工期延误导致的一切经济损失。假如分包人将质量不符合规定的产品在工程中使用承担相似的责任。16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用总承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人自负，并承担因此导致的工期延误等发生的一切经济损失。16.3除施工总承包人负责采购的低值易耗性材料外，其他低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量、费用或其他规定)如确实需要由劳务分包人负责采购的(列明名称、规格、数量、质量、费用或其他规定)。劳务分包人负责采购的低值易耗性材料的费用，不包括本协议所列出的劳务固定价格中。16.4总承包人供应多种规格材料、设备的价格作为协议附件，总结算时作为材料、设备计价根据。17、协议价款17.1通过承、分包双方协商一致确认，本工程的协议价款采用下列方式计算：(1)协议范围内的工作，根据有关图纸确定综合固定单价。固定单价包括：人工费，材料费（不包括附件五附注所提及的材料设备款）、机械费、人身意外伤害保险，施工配合费，成品保护费，生活临时设施费、施工现场暂设维护，安全文明施工费，分包管理费，除承包方提供的机具以外的其他机具、工具及其耗材费用，现场二次倒运费（包括从仓库装车、运送、卸车、搬运到作业地点等所有费用），风险费，规费，利润，税金等为本工程的对的实行、竣工和修补缺陷所发生的所有费用。(2)协议范围内的工作，因变更导致增减协议中约定的工程量，或协议范围以外的附加工作，导致工程费用的增长或减少，按确认的工程量以不一样工作成果的计量单价计算。(3)因非劳务分包人原因导致的停工、窝工一周内合计超过48小时（1天以内不超过2小时的停工、窝工不参与合计）的按15元/工日原则赔偿。窝工签证须有分包方项目负责人及总包项目经理同步签字确认。17.2本工程的协议价格，均为一次包死，不再调整。18、工时及工程量确实认18.1采用固定单价价格方式的，施工过程中不计算工时和工程量。18.2采用按确定的工时计算劳务酬劳的，每日由施工总承包人向劳务分包人签发派工单的形式确认计算劳务酬劳的工时。18.3采用按确认的工程量计算工程费用的，由劳务分包人按工程计算节点将完毕的工程量报施工总承包人，由施工总承包人确认。对劳务分包人未经施工总承包人承认，超过设计图纸（变更）范围和因劳务分包人原因导致返工的工程量，施工总承包人不予计量。19、工程价款的中间支付l9.1采用固定工程价格方式支付工程价款的，劳务分包人与施工总承包人约定按下列措施支付：19.1.1编制进度结算（最终支付时编制总决算）单（结算单的编制程序：）根据总承包人向分包人提供工程施工图及劳务分包协议规定的任务或总承包人现场负责人的书面指令，安排作业人员完毕作业内容，并获得工程完毕和通过验收合格的有效的书面签证单据（必须获得发包方、承包方及监理验收合格的签证）；由施工总承包人与分包单位负责人共同填写《完毕工程量确认单》，由分包人按照《分包结算部门意见汇签单》找各部门负责人汇签，最终提交总承包人责任部门（项目商务部），总承包人根据《完毕工程量确认单》《分包结算部门意见汇签单》编制分包单位的月结算（最终支付时编制总决算）单。19.1.2结算的时间与劳务分包人的结算，于二层结顶、主体结顶、竣工验收及交付使用三个结算时间点为结算时间，由总承包人项目经理部根据双方协议约定的内容编制节点结算单，经分包商、施工总承包人有关负责人签字确认后生效。19.1.3协议款项中间支付的时间和付款方式：支付时间：每个结算节点竣工并经项目经理部确认后。协议款项的支付比例：主体部分基础除外每层按单价5元/㎡结算一次；二次构造施工阶段按每月合计5000元支付工人生活费；穿线、给排水施工完毕付至协议总价的50%；竣工验收合格付至协议总价的80%；交付使用后付至协议总价的95%；剩余协议价款的5%留作质保金，质保期满无质量问题无息退还质保金。固定协议价的支付以支票或现金转账方式向分包人支付。如按照约定只能支付生活费，当月劳务分包人应提供在册员工花名册，总承包人根据员工花名册支付规定额度的生活费给分包人或指定的代理人。19.2采用计时单价方式支付劳务酬劳的零星用工劳务酬劳，劳务分包人与施工总承包人双方约定每月与固定劳务酬劳同步结算和支付。19.3本协议确定工程变更、洽商调整的工程价款及其他条款中约定的追加协议外费用，在协议价款最终支付时一起支付。20、施工机具、周转材料供应20.1总承包人提供应劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的规定，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由施工总承包人根据本合委托劳务分包人采购的除外)应准时运入现场交付劳务分包人，保证工程需要。如需要劳务分包人运送、卸车、安拆调试时，费用另行约定。20.2施工总承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二,机具、设备一览表中注明以外的机具、设备由劳务分包人自己提供,费用已包括在固定固定工程价格中。20.3施工总承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三2l、施工变更21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，施工总承包人项目经理应提前3天以书面形式向劳务分包人发出变更告知，并提供变更的对应图纸和阐明。劳务分包人按照施工总承包人(项目经理)发出的变更告知及有关规定，进行下列需要的变更：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减协议中约定的工程量；(3)变化有关的施工时间和次序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。21.2因变更导致工程价款的增长及导致的劳务分包人损失，由施工总承包人承担，延误的工期对应顺延；因变更减少工程量，工程价款应对应减少，工期对应调整。21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人私自变更设计发生的费用和由此导致施工总承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权规定追加工程价款。22、施工验收22.1分包人应保证所完毕施工的质量，应符合本协议约定的质量原则。分包人施工完毕，应向总承包人提交竣工汇报，告知总承包人验收；总承包人应在收到分包人的上述汇报后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或总承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完毕了本协议约定工作。但总承包人与发包人间的隐蔽工程验收成果或工程竣工验收成果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责免费修复，不延长工期，并承担由此导致的总承包人的有关损失及按照《分包管理手册》规定对应的经济惩罚。22.2所有工程竣工(包括劳务分包人完毕工作在内)一经发包人验收合格，工程从验收合格之日起进入保修期，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量承担保修责任。23、施工配合23.1分包人应配合总承包人对其工作进行的初步验收，以及总承包人按发包人或建设行政主管部门规定进行的波及分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；总承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人配合时，分包人应按总承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收、工程竣工验收及协议范围内工作外，分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由总承包人承担。23.2劳务分包人按约定完毕劳务作业，必须由总承包人或施工场地内的第三方进行配合时，总承包人应配合分包人工作或保证分包人获得该第三方的配合，且总承包人应承担因此而发生的费用。24、协议价款的最终支付24.1所有工作完毕，并获得工程完毕和通过验收合格的有效的书面签证单据（必须获得发包方、承包方及监理验收合格的签证）后28天内，按照本协议19条的规定,劳务分包人须向施工总承包人递交本协议19条规定的完整的结算资料，双方按照本协议约定的计价方式编制总决算，按照总决算的金额及本协议约定支付额度进行工程价款的最终支付。24.2施工总承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核算，予以确认或者提出修改意见。总承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付19.1.3条第3款约定的工程价款。24.3劳务分包人和施工总承包人对工程价款结算价款发生争议时，按本协议有关争议的约定处理。25、违约责任25.1由于教学楼工程的特殊性，在核定工程工期和质量与否符合协议约定期，按照教学楼楼单体分别进行。25.2当发生下列状况之一时，施工总承包人应承担违约责任：(1)施工总承包人违反本协议第19条、第24条的约定，不准时向劳务分包人支付协议价款；(2)施工总承包人不履行或不按约定履行协议义务的其他状况。25.3施工总承包人不按约定核算劳务分包人完毕的工程量或不按约定支付工程价款或工程价款尾款时，承担违约责任。25.4施工总承包人不履行或不按约定履行协议的其他义务时，施工总承包人应赔偿因其违约给劳务分包人导致的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。25.5当发生下列状况之一时，劳务分包人应承担违约责任：(1)劳务分包人因自身原因，导致整栋教学楼楼协议范围内的各项工作未能按照约定的工期完毕，并导致该栋教学楼楼延期交工的，每延误一日，应向总承包人支付500元的违约金；如延误超过7天，总承包人有权与分包人解除协议并追究对应的经济责任。(2)因劳务分包人自身原因，导致整栋教学楼楼施工质量不符合本协议约定的质量原则，但通过整改，修理，并通过设计单位的验算确认该栋教学楼楼可以满足正常使用的规定、发包人同意让步接受的，劳务分包人应向施工总承包人支付10000元的质量违约金。(3)劳务分包人不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向施工总承包人支付履行该项义务所花所有费用等额的违约金，劳务分包人尚应赔偿因其违约给施工总承包人导致的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。（4）劳务分包人未按质量管理体系贯彻质量管理措施，导致甲方及监理单位、设计院或质检站质量验收不合格，承担双倍于总承包人的罚款及所有的直接及间接经济损失。总承包人不承担其验收合格的过错。（5）分包方须拒绝使用不合格产品，若承包方提供的产品有质量问题应及时书面提出意见交承包方总工程师及项目经理立案，材料一经使用，如发生的安装质量问题（如漏水）赔偿由此导致的所有损失（包括钢构造、石膏板、保温棉、住户家俱等）。25.6一方违约后，另一方规定违约方继续履行协议步，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。26、索赔26.1总承包人根据总包协议向业主递交索赔意向告知或其他资料时，分包人应予以积极配合，保持并出示对应资料，以便总承包人能遵守总包协议。26.2在劳务作业实行过程中，如分包人碰到不利外部条件等，根据总包协议具有索赔条件时，总承包人应采用一切合理环节，向业主提出索赔或延长工期。当索赔成功后，总承包人应当将索赔所得的对应部分转交给分包人。26.3当本协议的一方向另一方提出索赔时，应有合法的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的对应证据。26.4总承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由总承包人承担责任的其他状况，导致工作时间延误和(或)分包人不能及时得到协议酬劳及劳务分包人的其他经济损失，分包人可向总承包人提出索赔；26.5分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给总承包人导致经济损失，总承包人可以书面形式向分包人提出索赔。27、争议27.1总承包人和劳务分包人在履行协议步发生争议，可以自行和解或规定有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式处理争议：(1)双方到达仲裁协议，向＿＿＿仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。27.2发生争议后，除非出现下列状况，双方都应继续履行协议，保持工作持续，保护好已竣工作成果：(1)单方违约导致协议确已无法履行，双方协议终止协议；(2)调解规定停止协议工作，且为双方接受；(3)仲裁机构规定停止协议工作；(4)法院规定停止协议工作。28、严禁转包或再分包28.1劳务分包人不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。29、不可抗力29.1本协议中不可抗力的定义与总包协议中的定义相似。29.2不可抗力事件发生后，分包人应立即告知承包方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采用措施，竭力减少损失，总承包人应协助分包人采用措施。总承包人规定分包人暂停工作时，分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内分包人向承包方项目经理通报受害状况和损失状况，及估计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向施工总承包人项目经理通报一次受害状况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向总承包人项目经理提交清理和修复费用的正式汇报和有关资料。29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按如下措施分别承担：(1)工程自身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由总承包人承担；(2)总承包人和分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担对应费用；(3)分包人因自有机械设备损坏及停工损失，由分包人自行承担；(4)总承包人提供应分包人使用的机械设备损坏，由总承包人承担，其停工损失及工期由分包自行承担；(5)停工期间，分包人应总承包人书面规定留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由总承包人承担；(6)工程所需清理、修复费用，由总承包人承担；(7)延误的工作时间对应顺延。29.4因协议一方迟延履行协议后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的对应责任。30、地下障碍物30.1劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，分包人应于8小时内以书面形式告知承包方项目经理，同步提出处置方案，承包方收到处置方案后24小时内予以承认或提出修正方案，总承包人承担由此发生的费用，顺延协议工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，总承包人应报请有关部门协同处置。3l、协议解除31．1假如总承包人不按照本协议的约定支付工程价款，分包人应书面告知总承包人要停止工作，如施工总承包人7天内没有答复且仍不支付工程价款，从第8天起劳务分包人可以停止工作，超过28天施工总承包人仍不支付工程价款，劳务分包人可以发出告知解除协议。31.2假如分包人质量或进度不能到达总承包人的规定，经总承包人提出书面（或口头）警告后仍不能到达总承包人的规定，总承包人与分包人解除协议，分包人应无条件服从，并予2天清理并退出现场。31.3如在劳务分包人没有完全履行本协议义务之前，总包协议或专业分包协议终止，总承包人应及时告知分包人终止本协议。分包人接到告知后3天内撤离现场，分包办完撤场后工作后，总承包人应支付劳务分包人已竣工程的工程价款。31.4如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发包人原因导致工程停建或缓建，致使协议无法履行的，双方可以解除协议。总承包人不承担违约责任。31.5协议解除后，劳务分包人应妥善做好已竣工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按施工总承包人规定撤出施工场地。施工总承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按协议约定支付已竣工作工程价款。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方导致的损失。协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。32、协议终止32.1双方履行完协议所有义务，经施工总承包人、发包人、监理或设计单位验收合格，完毕按本协议约定的工程款支付后，本协议即告终止。33、协议份数33.1本协议一式肆份，劳务分包人壹份，总承包人叁份。34、补充条款34.1施工总承包人对劳务分包人的管理34.1.1分包进度计划（a）分包人在接到承包方签发的进场告知书之后3天内，按总承包人规定的格式向总承包人提供分包工程进度计划，该计划的根据是总承包人的总体进度计划、承包方签发的进场告知书及本协议约定的本教学楼楼的节点工期，该分包进度计划通过总承包人的审核后，作为协议的构成部分，分包人须按该进度计划严格组织施工。（b）分包人须在上述进度计划下，按施工总承包人规定的格式编制月度、周施工进度计划、月度材料需用计划供施工总承包人审核；每月23日分包人须提交次月施工进度计划和材料需用计划，每周三前提交本周五至次周四的施工进度计划。（c）当分包工程的实际进度已明显滞后于分包进度计划时，总承包人将发书面告知规定分包人加紧施工进度。假如分包人在接到告知后3天内未采用任何措施，或接到告知后10天内其进度仍然不能到达进度计划，总承包人有权停止分包的工作，另请其他分包商进场工作，所发生的费用将从分包人的付款中扣除，并视分包人违约，分包人在接到总承包人的清场告知后一天内将所施工栋号的工人撤出现场，不得以任何理由耽误总承包人的工作，否则将承担工期延误的直接损失及违约责任。（c）假如由于非分包人原因导致工期滞后，分包有权规定工期延后。并就因延期或为赶工期增长的费用提出赔偿。34.1.2分包人质量管理（1）分包人签字确认收到总承包人进场告知书后5天内向总承包人提交质量保证体系及质量保证措施，经总承包人审核通过后，作为协议的构成部分。分包人必须认真执行，保证质量体系有效运行，如因分包质量保证体系运行不灵、措施不力导致的损失将由分包人承担，未提交措施，总承包人可不付工程款。（2）执行“三检制”。在与其他分包单位交叉施工时，上下工序双方进行确认验收，上道工序要为下道工序发明良好的施工条件，并保持现场文明施工，下道工序须保护上道工序。由于交叉施工互相破坏导致的返工、返修、工期损失等费用由导致破坏的分包人承担。（3）总承包人发出“整改告知单”后，分包人必须严格按“整改告知单”认真、及时整改，整改完毕后分包人向总承包人提出验收，若逾期不改或整改不彻底，将根据分包管理措施的有关规定进行惩罚。（4）分包人所采购的材料检查、试验制度，试块、成品、半成品检查和试验制度等均按分包人采购材料的范围及形式列入协议中。（5）分包人应按北京市工程资料管理规程的规定及施工总承包人的资料管理规定及时向施工总承包人提供有关的技术及质量保证资料，总承包人在接到分包人的资料后按协议规定支付工程款。（6）分包人在接到施工总承包人签发的进场告知书后7天内，必须将分包单位的有关资料、特殊工种人员的上岗证等文献的复印件报施工总承包人立案。34.1.3施工组织设计总承包人负责编制分包工程施工组织设计和分包工程总进度计划，分包人可以提出自己的修改意见，在分包人的提议被总承包人采纳之前，分包人必须完全遵照施工组织设计施工，安排资源的投入。34.1.4方案交底分包人应在动工前天内向总承包人递交详细的技术方案交底书，总承包人接到分包人的技术方案交底书后5天内审核完毕并提出修改意见。分包人接到经总承包人修改后的技术方案书3天内，组织技术交底，交底对象为分包人的所有安装人员。34.1.5材料供应及加工计划分包人根据工程进度计划规定，受到进度计划后2天内提出材料供应计划供施工总承包人进行审核（递交计划日期应有双方签字确认）。若因分包人未及时提供计划或计划中的疏漏导致的一切损失均由分包人承担对应责任。因总承包人的责任导致分包人停工待料，分包人有权规定工期顺延，并就导致的损失进行赔偿，但分包人应提供书面证据。34.1.6材料超额分包人应设专职材料员办理材料及设备的领用，分包人在协议签订前应仔细审图，提出合理的材料供应计划，并充足运用总承包人的排版图指导施工，当材料领用量超过总承包人的限额时，总承包人将提醒分包人，超额部分的费用由分包人自行承担。分包人应加强领用后的材料管理，总承包人有权对分包人现场材料的损坏及保管不妥提出罚款处理。34.1.7租赁分包人需向总承包人租赁多种工具、架料或其他用品时，租金按总包的有关规定执行，费用在工程进度款中扣除。34.1.8约束分包人服从总承包人的指令，未经总承包人的同意，分包人不能接受业主或监理工程师对施工的有关指令，也不得在本工程项目承揽任何除总承包人以外的业务；分包方应遵守协议保密性原则，严禁向第三方泄露双方鉴定协议的有关条款。如分包人违反此规定，总承包人将按违约处理（解除协议并处以协议总额的双倍罚款）。34.2临时工程（a）现场道路、现场办公室、现场临时厕所、现场拼装加工场地等临时设施给分包人使用。（b）对于分包工程的实行过程中所需的临时供电工程，总承包人不负责电缆铺设并供电至三级配电箱。（c）对于分包工程的实行过程中所需的临时供水工程，总承包人负责供应至主干管并根据施工组织设计规定甩头。（d）由分包人负责处理的临时工程：分包人的生活临时设施（包括住所、床铺、生活用品等所有有关的用品、设施）由分包人自己负责，有关费用已包括在固定工程价款中。（e）对于上述的施工总承包人提供的临时设施及临时工程，分包人须予以妥善的保护及维护，保证其处在良好的状态，并满足施工总承包人的规定。任何时候施工总承包人发现上述临时设施或临时工程有损坏或有不良隐患时，施工总承包人均有权发出指令规定分包人立即予以修补至施工总承包人满意的状态。分包人为此发生的所有保护及维护的费用由分包人自理。34.3分包人应遵守的规章制度（a）本分包工程的施工时间将受兰考县人民政府的规定及业主的规定限制。分包人在正常施工时间外的任何工作时间将要遵从既有法律、规定、业主及施工总承包人的限制；（b）分包人应严格执行施工总承包人的现场管理制度及各项管理规定；（c）分包人应遵从国家及兰考县人民政府有关施工扰民、尘埃、噪音控制及所有环境保护规定，分包人必需采用一切有效的措施使之减少至现行文献规定的容许的程度，且另业主及施工总承包人满意的程度。分包人须承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用；（d）分包人应严格按兰考县人民政府、业主及施工总承包人有关文明施工的规定的各项制度、规章或规定组织施工，并严格遵从施工总承包人对于总包工程的文明施工的特殊规定。分包工程施工现场的材料应按施工总承包人的施工平面布置图指定的位置整洁堆放，分包人应随时将分包工程范围内的施工垃圾运出施工现场，且分包人使用的生活设施应保持整洁和卫生。分包人应设专职文明施工管理员和专职班组负责现场的文明施工工作。如分包人未服从施工总承包人的文明施工规定，由此引起的违约责任均由分包人承担；（e）分包人必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、当地政府颁发的有关规定。分包人应严格按施工总承包人安全施工管理部门对于安全施工方面的多种制度、规定组织施工，并接受施工总承包人的安全检查。分包人负责分包工程范围内的安全防护工作，分包人需配置一名专职安全员，对工人的安全生产负责。对于施工总承包人发出的安全整改告知，分包人应在施工总承包人指定的期限内立即派人整改完毕；如施工总承包人发现分包人在接到施工总承包人安全整改告知后在指定的期限内仍然未予整改或整改仍然不符合施工总承包人规定，施工总承包人有权予以分包人人民币最高3000元的惩罚。34.4保修在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包工程进入保修期，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，详细保修责任、保修期和保修金（限额）按照分包人与总承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。34.5劳务人员的工资分包人必须按照国家有关政策规定发放工人工资，工资应按月发放，并不得低于国家、北京市规定的最低工资原则。若由于工资发放问题引起工人闹事、冲击总承包人办公场所等事件，总承包人视为分包人违约，总承包人有权从分包人劳务费中直接扣除对应的费用，给工人发放工资。35、协议生效协