实验小学新建工程勘察设计招标文件

1海安市高新区实验小学（城南实小西校区）新建工程勘察、设计招标公告本招标项目海安市高新区实验小学（城南实小西校区）新建工程已批准建设。招标人为江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会。招标代理机构江苏海政。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计进行公开招2.项目概况与招标范围），2.4质量标准：按国家、江苏省和地方各级政府有关设计技术规范、标准、规程和《江苏省中进行沟通、会商，设计单位需留足修改、完善2.6招标范围：海安市高新区实验小学（城南实小西校区）新建工程的勘察、设计。其中：①勘察：根据招标人提出的勘察要求，对本工程进行初勘、详勘、施工勘察。具体工作内容包含但不为拟建工程的地基基础及整个项目的施工，提供合理的方案和所需的工程地质资料；对不良地质和审查等工作，最终取得符合国家现行规范要求的《勘察成果审查报告》及加盖审查机构证章的勘察成果报告。②设计：本工程为交付使用前的全过程全专业设计，包括总体规划（须报规划委员会预外所有配套工程设计（室外给水、室外消防、室外雨污水、供配电、室外强弱电、道路、桥梁、景观绿化（含沿河两侧）、河道护岸、升旗台、入口大门、围墙、运动场地等）、地下室的基坑支护2以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的3.2投标人拟派项目负责人具备国家注册一级建筑师或国家注册一级注册结构师，在设计期间（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被（4）企业的资格类别、等级和项目负责人的资质人在投标企业任职期间作为项目负责人承担过单项合同总的施工图设计。（业绩证明材料：须提供设计合同及经工程所在地招投标监管部门备案的中标通知教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站、地铁站等），不包含酒店式公寓和酒店式写字楼，不含需提供社保缴纳查询情况，只须提供项目负责人、委托代理人的有效劳动合同，投标人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。授权委托人达到国家法定退休年龄或未达到国家法定退休年龄、但提前退休的，提供人力资源和社会保障部3.3本工程接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头单位必须由具备工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质的设计单4.技术成果经济补偿本次招标公告同时在南通市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。3海安市高新区实验小学（城南实小西校区）新建工程勘察、设计标段招标项目编号：B3206210336000689001标段编号：B32062103360006890010014海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、编制人(组长)：陈钧招标人(盖章)法定代表人(签字或盖章)招标代理机构(盖章)法定代表人(签字或盖章)海安市行政审批局（备案）5海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、9第一章投标人须知及投标人须知前附表1海安市高新区实验小学（城南实小西校区）新2345求，同时满足本招标文件附件《技术标准和通过审图；本项设计要满足南通市人民政府6须充分与建设单位进行沟通、会商，设计单位需留足修改、完善78海安市高新区实验小学（城南实小西校区）新建工程初勘、详勘、施工勘察。具体工作内容包含但不限于地段应查明地质问题，对可能影响的情况扩大勘察范规范要求的《勘察成果审查报告》及加盖审查机构证果报告。②设计：本工程为交付使用前的全过程全专括总体规划（须报规划委员会预审、审查通过）、工究、环境影响评价、方案设计优化、扩初设计（含概室外所有配套工程设计（室外给水、室外消防、室外坑支护和降水施工图设计、水电增容、智能化、运动79本项目投标报价为固定总价，该投标报价已充分考虑工程今后涉标，不得以任何形式要求招标人额外支付专项设计及二次深化设计费用。若经政府部门批准不需要进行装配式设计，则按合同总察、方案设计（含编制估算）、初步设计（含编制概算）、建设全过程的所涉及各专业的施工图设计以及施工过程中的后续服务场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收等服务工作）的全部费用；在施工过程中因招标人提出设计变更等因素而增加工作量时设计费用不作调整。如在设计阶段因为设计规范更新或国家及地方政府新政策等原因导致已完成易网上招投标系统。投标单位需在投标截止时间前上传加密的投在任意地点通过鸿雁不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动交流疑以及文件传送等活动。投标人中标后在中标结果公示结束后两个工作日内复制正本壹份、副本贰份，同时提供电子投标文件的间提交地点：电子投标文件上传至南通市公共资源交易电子交易平台缴齐。履约保证金实行自筹专户存储，统一管理。不能约的，按合同扣减保证金；违反《海安县政府投资重大81、设计人应严格按照发包人确定的设计部分投资估算总额进行2.1本工程实行投标保证金集中管理。投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业2.1.1投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，不接受现金、本票等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具（3）投标人从企业法人基本存款账户往完整的保证金账户汇款。投标人须自行核对使用的基本存款账户与诚信库中备案的基本账户是否一致，不一致请及时修改。如因不一致导致投标文件2.1.4如采用银行电子保函、保险电子保函形式按以下要求办标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情2.3开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函形式缴纳的投标保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处2.4如投标人采用转账、电汇、网银形保险电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须2.5投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列9情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保2.5.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提2.6投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目2.7.2电子保函服务支撑管理平台技术人员联系电话：3、本项目如果中标单位不满足承接招标范围内部分内容的资质5、本项目投标时提供的设计方案仅作为评标依据，最终方案经招标人及相关部门确认后报海安市规划委员会初审、审查确定，投标人须无条件及时根据建设单位、相关主管部门及规划委员提出的修改意见进行修改完善。各阶段文本形成之前，须充分与建1.2本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑1.3投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文到空白光盘上作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过鸿雁不见面交易系统参加开标使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。1.4投标文件递交截止时间前，招标人提前进入鸿雁不见面交易系统，播放测试音频，各投标人的授下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并1.5投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施程解密方法见附件3），投标人解密限定在开标截止时间后一个导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示1.6开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或），http://ggzyjy.nantong.go为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切1.8评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过鸿雁不见面交易系统观看时，可1.9特别提醒：本项目招投标全流程均使用新的招投标系统操作和发布，操作和发布平台为南通市公平台首页办事指南中的“下载专区”中下载，鸿雁不见面交易系统是开评标全过程中工具，当投标人使用操作遇到问题或者系统交互出现故障时，请及时向软件公司丁志方式为手机座机海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、人提出的勘察要求，对本工程进行初勘、详勘、施工勘察。具体工作内容包含但不限于：根据工程地基基础及整个项目的施工，提供合理的方案和所需的工程地质资料；对不良地质和软土分布地段最终取得符合国家现行规范要求的《勘察成果审查报告》及加盖审查机构证章的勘察成果报告。②工程可行性研究、环境影响评价、方案设计优化、扩初设计（含概算）、单体工程各专业的施工图计（室外给水、室外消防、室外雨污水、供配电、室外强弱电、道路、桥梁、景观绿化（含沿河两项目总用地面积约77209平方米，建筑总面积控制在3括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间安排现场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收等服务工作）的全部费用；在施工过程中因招标人提出设计变更等因素而增加工作量时设计费用不作调整。如在设计阶段因为设计规范更新或国家及地方政府新政海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、））以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的2.2投标人拟派项目负责人具备国家注册一级建筑师或国家注册一级注册结构师，在设计期间2.3项目组成人员配备要求：参加投标的项目组应有相应的专职人员，主要专业人员应持有相应注册技术资质证书，在工程设计期间未经发在投标企业任职期间作为项目负责人承担过单项合同总建筑面教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站、地铁站等），不包含酒店式公寓和酒店式写字楼，不含需提供社保缴纳查询情况，只须提供项目负责人、委托代理人的有效劳动合同，投标人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理；授权委托人达到国家法定退休年龄或未达到国家法定退休年龄、但提前退休的，提供人力资源和社会保障部2.6本工程接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头单位必须由具备工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质的设投标人应承担编制投标文件以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对4.1投标人（以下简称中标人）应保证招标人不受到来自第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及费用和造成海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、第二章：工程设计任务（内容）与要求5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的5.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规6.1招标公告、招标文件等全部在南通市公共资源交易网网上招投标系统。投标人如就其清单上招投标系统向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容将在南通市公共资源交易网6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由6.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市公共资源投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标7.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文7.2补充通知在南通市公共资源交易网招投标系统7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、9.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部工作内容以及按合同规定精心组织设计和为完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必需的全部9.1投标报价精确到“小数点后两位”。评标有效分值精确到小数点后两位数值（有特定要求料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交阶段因为设计规范更新或国家及地方政府新政策等原因导致已完成设计工作任务需要调整，不增加全部工作内容（包括设计人员工资、加班费、夜班费、出差费、现场办公费、劳保、税金等全部费用和办公场所、办公用具以及交通工具、通讯工具等均由各投标人自行解决，此项费用投标人在投c、满足招标人的工期、质量、安全等要求；设计工期必须满足投标须知前筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2008年11月）及招标人提供的有关文托具备相关专项资质的单位并经招标人认可后完成相关任务（相关费用含在总报价内）。同时中标单位必须承担不在其设计范围内的其它专项设计、咨询的配合等技术服务工作（相关费用含在总报制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因技术标为设计方案文件，技术标（设计方案文件）必须包括方案总体构想、设计说明和设计方包括方案设计总体构思理念、外形特点、建筑功能、区域划分、环境景观、建筑总体与周边环2.1各专业设计说明：总平面设计说明、单体建筑设计说明、建筑结构设计说明、电气设计说名等，不得出现任何可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等，否则为无效标。缴纳查询情况，只须提供项目负责人、委托代理人的有效劳动合同，投标人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。授权委托人达到国家法定退休年龄或未达到国家法定退休年龄、但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退以上材料评审时，投标人必须上传原件扫描件，否则资格审查不通过，评审后不接受补提交复1.1本工程实行投标保证金集中管理。投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法1.1.1投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，不接受现金、本票等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、存款账户与诚信库中备案的基本账户是否一致，不一致请及时修改。如因不一致导致投标文件被招（4）保证金汇款成功之后，投标人须将银行回执单保1.2如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材1.3开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手1.4如投标人采用转账、电汇、网银形式缴纳的保证金，应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成保险电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从电子保1.5投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情1.5.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性1.6投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和18.1本工程为全程电子化招投标，投标投标人中标后在中标结果公示结束后两个工作日内复制正本壹份、副本贰份，同时提供电子投标文件，用普通光盘或U盘刻录送至招标代理单位。21.投标文件的响应性应，是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面不21.3.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；21.3.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交21.3.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；21.3.13与招标文件明确列出的不可竞争21.3.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程21.3.15未按招标文件要求提供投标保证金的；海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、21.3.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；21.3.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结21.3.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情21.3.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的。在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、（四）投标人企业及投标项目负责人类似工程、业绩（五）每一评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况（评标委员会成员）；订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、（一）设计任务书2.若存在二次设计内容，由本设计中标单位4.设计单位需配合做好招标及施工过程中的后续服海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、（2）行政办公用房设校长室、接待室、会议室、教务室、总务室、财务室、教研室、医务室、海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、工图设计。精装修设计施工图与主体工程施工图同步出图，并对接好各专业工程间的界3.如果因设计单位的设计缺限导致本工程4.如在设计阶段因为设计规范更新或国家及地方政(二)勘察任务书海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、本次勘探需查明并评价本工程地质情况，为地基基础(含基坑支护)设计与施工、地基处理与加4.1查明场地范围内的地形地貌特征，地貌4.2查明岩土层的类型、深度、分布以及物理力学性质；分析和提供满足设计、施工所需的岩土参数和地基承载力指标；并提供地基变形计算参数、预测建筑物的4.4查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象(如溶洞、古河道或人工洞穴等)及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标4.5评价确定场地土类别、对进行场地与地基的地震效应评价，并对饱和土、粘土、沙土及粉4.6查明地下水的埋藏条件、地层的渗透性、地下水位变化幅度及其规律、地表径流条件，以4.7提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理4.8有针对性的提出适宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项。如地基条件决定需采用粧基，应提出采用何种桩基、其相应的桩径尺寸、桩端持力层情况等，提出单粧极限承载力与计算公式。对于地基处理应提供具体的处理方案及计算4.9提供设计施工所需要的基坑开挖与人工降低地下水位的有关资料。分析判定地基土及地下海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、5.1本次勘探为详细勘探(勘探分为初勘、详勘，施工图阶段需要详勘)，勘探人应结合现有设计资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的勘查报告；本工程的勘察等级。并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情《工程勘察方案》，经建设单位和设计单位确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内5.4布置勘探工作时应充分考虑勘探工作对工程自然环境的影响，防止对地下管线、地下工程钻孔作业人员应持证上岗；钻孔作业期间应采取切实有效的措施，确保施工安全，作业完毕后应妥海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、5.7野外记录应由经过专业训练的人员承担；记录应及时、真实，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记；钻探现场应综合肉眼、手触方法以及微型贯入仪等定量方法进行鉴别；钻探成果应采用5.9现场探察时，可采用地球物理勘探了解隐蔽的地质界线、界面或异常点；在钻孔之间增加5.10原位触探点应同钻探点有机布置，原位触探试验应符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的相关规定；其他相关原位测试试验，应结合工程勘察需求进行，确保能够七、勘察成果要求根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查（3）场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件(包括水海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措7.5工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标岩土工程勘察文件编制深度要求详见《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、技术标评审、企业实力共三方面按照本章确定的评分标准进行综合计分，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评标委员会在推荐中标候选人时，如因投标人的评标价、综合得分相同而影响排序，原则上综合得分相同2.1初步评审标准评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评报价唯一人拟派项目负责人在投标企业任职期间作为项目负责人承担过单项合同总建筑面积28000平方米及以上的公共建筑的施分包等六种违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；自海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、具备国家注册一级建筑师或国家注册一级注册结构师资格计求并通过审图；本项设计要满足南通市人民政府办公室文件“通政办发[2017]55号文件中有关绿色标准，要通过规划委取算术平均值为A，„„，以此类推）。海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可4．有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投施性及可操作性（3-6分本项共计12-24分）；（海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、第四章建设工程设计合同中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理第一部分合同协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自其中：①勘察：根据招标人提出的勘察要求，对本工程进行初勘、详勘、施工勘察。具体工作内容作出评价，为拟建工程的地基基础及整个项目的施工，提供合理的方案和所需的工程地质资料；对不良地质和软土分布地段应查明地质问题，对可能影响的情况扩大勘察范围；协助招标人完成勘察报告的申报、审查等工作，最终取得符合国家现行规范要求的《勘察成果审查报告》及加盖审查机构证章的勘察成果报告。②设计：本工程为交付使用前的全过程全专业设计，包括总体规划（须报规划委员会预审、审查通过）、工程可行性研究、环境影响评价、方案设计优化、扩初设计（含概算）、单体工程各专业的施工图设计（建筑、结构、暖通、电气、给排水、室内精装修（含门厅、车场等）、室外所有配套工程设计（室外给水、室外消防、室外雨污水、供配电、室外强弱电、道室的基坑支护和降水施工图设计、水电增容、智能化、运动场及所有的二3.工程设计服务内容：实施期间设计交底、设计变更等施工配合以及竣工验收内提交全部施工图设计并通过施工图审查。各阶段文本形成之前，须充分与建设单位进行沟通、会海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间安排现场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收等服务工作）的全部费用；在施工过程中因招标人提出设计变更等因素而增加工作量时设计费用不作调整。如在设计阶段因为设计规范更新或国家及地方政府新政完成方案设计文件并审查通过后支付至合同价款的10%；提交全部施工图设计文件并施工图审：；设计人项目负责人：联系电话：；）；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、第二部分通用合同条款（略，执行GF—2015—0209标准）第三部分专用合同条款1.1.8其他合同文件包括：合同履行过程中双方法人代表或项目负责人书面确认的对合同内容 提供国外技术标准的名称：/；提供国外技术标准的份数提供国外技术标准的时间：/；提供国外技术标准的费用承担12海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、1234567819复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后要取得发包人批准的权力。处理与协调工程设计中的重大问题及外部工作联系等发包人更换发包人代表的，应当提前7天海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付费用。因设计人设计不合理或涉及相关专业不协2.4.4发包人应保护设计人的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向本工程外第合同管理、信息管理、付款、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和指导、满足合同完成设计量不予结算，并由设计人承担由此发生的全部责设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，承包人无正当理由拒绝的，在结算时发包人直接在履约保证金中扣项目负责人海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、消承包资格，罚没全额履约保证金，并且已完成的设计工作量不予结算，所造成的责任与损失均由允许分包的专业工程包括：分包专业需设计人提出3.6.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行限额设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。在开始初步设计和施工图设计前，设计人应配合发包人对方案设计进行审核并提出合理的改进意见，发包人认为需要对方案进行修改和调3.6.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不设计人按发包人要求派驻现场设计代表，及时处理有关设计问题。施工过程中如遇与设计相关的技术问题，设计人应及时研究答复，必要时应按发包人要求到现场服务。如设计人未能在发包人要求3.6.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、的修改意见，进一步调整完善中标方案，提交市规划委员会初审、审查；市规划委员会审查通过后段文本形成之前，须充分与建设单位进行沟通、会商，设计单位需留足修改、完善的时间。对场区和地基的稳定性作出评价，为拟建工程的地基基础及整个项目的施工，提供合理的方案和所协助招标人完成勘察报告的申报、审查等工作，最终取得符合国家现行规范要求的《勘察成果审查室外强弱电、道路、桥梁、景观绿化（含沿河两侧）、河道护岸、升旗台、入口大门、围墙、运动发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 段专家评审费以及施工过程中的后续技术服务的全11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后/天内书发包人应在接到设计人书面声明后的/天内，予海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、始设计工作的，发包人退还履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不返还定金；设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由此而造成的损失，由设计人承担。发包人委托相关专业设计报设计人审核的费用已包括在总设计费用中，设计人不得再向专业设计方收取费用。由于设计人员错误、设计缺陷造成损失，设计人除负责采取国家规范内的补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，具体赔偿金额由双方协商解决，同时发包人有权解除条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，按违约论处，违约金按合同总额千分之二设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不（1）向南通仲裁委员会申请仲裁2）向海安市人民法院起诉。等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发18.6本工程的履约保证金为元整。在签订合同前，设计人应按本合同规定的金额向提交履约保证金，担保的形式为银行转账。履约保证金在完成项目设计并交付施工图纸后一个月内（二）设计人指派的项目负责人应对各专业设计进行协调，确保各专业设计的一致性。如因各（三）设计人应为发包人提供与设计相关的技术咨询服务，协助发包人及时完成各阶段项目报（四）设计人按时、按质、按量完成设计图纸，提供优质的服务，并积极为发包人提出合理化建议，节省项目建设投资。各专业设计的施工图纸和后续服务应满足委托人提出的工程建设进度要设计服务过程中若有疑问必须在24小时内派员到现场解答，若2设计人应严格按照批准的设计部分投资概算总额进行限（五）设计人所提供的设计图必须完整，各专业设计配套齐全，发包人不再另行支付二次设计（六）设计人应按评审委员会和招标人的意见优化设计方案，并完成初步设计和施工图，所需（七）如果设计人不满足承接招标范围内部分内容的资质要求，应将该部分内容分包给具有相应资质的单位实施，分包单位的确定必须经发包人同意，其费用包含在合同价中，发包人不另行支海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、第四部分工程建设项目廉政责任书不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，向甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规（一）不准向乙方和相关单位索要或接受现金、代币购物券、礼仪储蓄单、债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、电话充值卡、商品提贷单等各种支付凭证和高档耐用物品、金银制品工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目（六）不准在逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等方面收受乙方和相关单位的礼应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送现金、代礼仪储蓄单、债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、电话充值卡、商品提贷单等各种支付（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健（五）不准利用逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等机会向甲方或个人赠送礼金、礼（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，甲方有权终止施工合同，并报请第五条本责任书作为工程施工合同的附件；与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后法定代表人或其法定 一、法定代表人身份证明书：（：（海安市高新区实验小学（城南小学西校区）新建工程勘察、招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究了上述基础资料、投标须知等相关资料后，我方）（完善中标方案，提交市规划委员会初审、审查；市规划委员会审查通过后日内提交扩初文本；扩初文本审查通过后日内提交全部施工图设计文件并通过施工图审查。各阶段文本形成之前，须充分与要求，同时满足本招标文件附件《技术标准和质量要求》的要求并通过审图；本项设计要满足南通审。施工图设计须满足装配式部件生产、工程施工、4、我方同意在从规定的开标之日