钢结构工程合同

(完满版)钢构造工程合同(完满版)钢构造工程合同(完满版)钢构造工程合同建筑钢构造制作安装合同钢构造工程合同（2017）发包人：承包人：工程名称：合同编号：签约地址：签约时间：1建筑钢构造制作安装合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：签署时间：2017年代日签署地址：依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法公则》等有关法律、法例，依照相同，自觉、公正和诚实信用的原则，经双方磋商一致，订立本合同。第一条工程大体一、工程名称：二、工程地址：三、构造形式：四、建筑面积：以施工图纸建筑面积为准五、层数、建筑高度：六、工程项目赞成文号：七、资本根源：自筹第二条工程承包范围一、工程承包范围厂房钢构造工程二、本工程基础设计由发包人负责并肩负花销，预埋构件的制作由承包人负责，安装埋置由发包人负责、承包人负责现场指导，基础施工由发包人负责并肩负花销。三、钢构造施工图纸由发包人设计制图。由发包人审查并签图章。2第三条合同价款一、本工程合同价款：计人民币（大写）：￥：万元。，承包人负责将出席的屋面板、墙板依照图纸设计要求完成安装。本合同为包干合同价钱，合同签署后，资料价钱上下浮动小于150元/吨不影响合同总价。承包人因依照合同总价准时按质的完成工程。合同价钱包括资料费、加工费、构件制作、运输、工程安装费。本合同价钱不含总担保理费和配合花销（若存在）。三、本合同承包的工程量以双方协议的范围为准，范围以外的工程及发包方提出设计改正增加的工程量，按以下原则和方法计价，追加合同价款：1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行。2、合同报价单中无相同单价的，按双方确认的追涨价款执行。3、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。四、本工程最后结算价款为：固定合同价＋追加合同价款花销。。第四条改正一、因发包人改正设计条件或提出改正设计的，由发包人肩负以下花销和责任：1、资料设施增加的，追加资料设施款；2、工程量增加的，追加合同价款；3、造成承包人构件制作和安装返工、停工或资料积压的，补偿损失；4、造成工期延缓的，工期顺延。二、本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生图纸变更和发包人工程量增减时，以工程联系单形式，可作调整。三、发包人需对原工程设计进行改正在承包人没有加工制作的前提下，应提7天以书面形式向承包人发出改正通知。承包人依照发包人代表发出的改正通知及有关要求，进行改正。因改正致使合同价款的增减由发包人肩负，延缓的工3期相应顺延。四、施工中承包人不得对原工程设计进行改正。因承包人擅自改正设计发生的花销和由此致使发包人的直接损失，由承包人肩负，延缓的工期不予顺延。五、合同执行中发包人要求改正工程质量标准及发生其他实质性改正，由双方磋商解决。六、发包人代表应在收到改正工程价款报告之日起5天内予以确认，无正当原因不确认时，自改正工程价款报告送到之日起5天后视为改正工程价款报告已被确定。七、发包人代表确认增加的工程改正价款为追加合同价款，与工程款同期支付。第五条发包人代表、项目经理、监理一、发包人工地代表1、发包人派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包人执行本合同的代表人。工程师必定由拥有有关专业知识的人员担当。2、双方来往的工程联系单、通知书、查收单、结算单、确认书等信函及会议纪要等，一经工程师署名即对发包人拥有法律拘束力，但工程师无缔约权。有关与本合同相矛盾的签单无效，除非经发包人追认。3、工程师或其委派的代表签发的前述信函及指令，一经书面递交承包人工地代表（本合同称为项目经理）后即对发包人发生法律拘束力。项目经理对工程师发来的信函内容无异议并在信函回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律拘束力。4、承包人对工程师发出的指令、通知等有异议时，在48小时内向工程师或发包人书面提出。可采用在回执上签署异议建议的方式，也可另行提初版面异议。工程师或发包人应在接到异议后48小时内做出签复，逾期则视为确认承包人的异议。5、情况紧急时，工程师可向承包人发出口头指令，并应在24小时内再予书面确认。承包人认为指令不合理的，可于24小时内提出异议，工程师应在收到书面异议后24小时内做出可否改正或取消指令的决定，并书面通知承包人。因工程4师指令错误发生的花销和给承包人造成的损失由发包人肩负，延缓的工期相应顺延。6、发包人派驻工地的工程师为名。姓名为。以上人员拥有相同地位和权益。7、发包人改换工程师及监理，应提早7天书面通知承包人。后任连续执行前任应负的责任即合同中约定的义务和其职权内的许诺。8、工程师的权益自合同见效时产生，至合同停止时停止。二、工程监理1、本合同发包人委托监理公司进行监理。监理公司委派为现场监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。2、监理工程师代表发包人对施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等对承包人进行检查、监察和管理，其享受的权益不得超更为包人工程师所享受的权力。3、监理工程师的职权与发包人委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各样信函，其效力与发包人工程师相同，除非发包人有特别限制，但应书面通知承包人。第六条施工准备一、承包人的施工准备工作1、设计完成，发包人确认后2017年代日前，承包人向发包人供应宏图2套，承包人应派员参加发包人组织的施工图设计会审和交底会议。发包人提初版面会审纪要。2、施工过程中发包人要求改正设计的，承包人应予改正，相应工期顺延。涉及增加花销的，由发包人肩负有关花销。3、设计图纸会审确定后，承包人即应组织设施、原资料采买和构件制作加工。4、编制施工组织设计文件和施工方案；拟订施工进度计划和资料、构件、施5工机械设施进场计划。以上方案和计划必定在合同约定的施工准备限时届满前5天送交发包人。5、构件已制作，具备发运安装条件时承包人应书面通知发包人，准备进场安装。二、发包人的施工准备工作：1、应在施工准备期届满前做好本工程场所内外施工车辆出入道路的修通，以可知足吊装作业为准；接通施工现场施工用水源及照明和动力电源至约定地址，能知足用水用电的需要；施工场所平展压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现场和出入道路的阻挡物，保障作业车辆和机械的出入。以上工作归纳为“六通一平”，发包人保证符合进场施工的条件，并肩负前述工作的花销。2、向承包人供应施工场所的工程地质资料、地下管线资料及水平点和坐标控制点等，对资料的正确性负责。3、协调办理好施工场所周围地下管线和周边建筑物、修筑物、古树古木及文物的保护工作，并肩负前述事项的花销。4、办理好建筑施工同意证及其他施工所需证件。5、供应经建设行政主管部门审查赞成的施工图。6、辅助承包人办理建筑公司异地同意证等证件。7、发包人应在施工准备期届满前完成前述工作，并向承包人发出进场施工的书面通知。第七条工程限时及顺延一、动工日期：大概确定为2017年代日，正式动工日期应在工程具备施工条件，经双方书面确认动工报告之日期为准。竣工日期：经双方书面确认的动工日期的第三天开始总日历天数天内完成。二、工期组成及实质起止时间按以下计算：1、制作及施工准备期为/天，从承包人收到发包人施工图会审经过的通知之日的第/天起，至承包人构件制作已具备发运安装条件，向发包人发出6进场安装通知日止。2、施工工期为/天，从承包人接到发包人书面进场施工通知并对基础复核合格确认交接后的第3日起至工程竣工，发包人接到承包人竣工查收报告日止。三、工期顺延1、施工时期遇以下情况之一的，工期相应顺延：1.1发包人未能按合同约准时间供应正式足够的施工图。1.2进场后，发现工地现场不具备进场施工条件，无法进场施工的，工期顺延至具备进场施工条件时；1.3发包人提出设计改正，致使工程量增加或已竣工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；1.4由于发包人供应的工程地质资料不正确或基础工程不符设计要求致使施工进行困难或暂停，工期顺延至前述阻挡除去时；1.5一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计高出8小时的，按每小时顺延一天计；1.6工程师未按合同约定供应所需指令、赞相同，致使施工不能够正常进行。因工程师签证不实时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响除去日止，工期顺延；1.7未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；1.8因人力不能抗拒的因素而延缓工期及国家逼迫性规范要求停止作业的，工期顺延；1.9非承包人施工的前一工序未完成，致使承包人停工等待的，工期顺延；1.10合同和法律、法例、规章规定的其他能够顺延工期的情况。1.11因工程量改正致使工期顺延，时间由双方磋商确定。2、实质发生的设计工期、施工准备工期和施工工期按本条规定计算。三阶段实质工期相加未高出约定的总工期的，则为如期竣工或提早竣工。四、暂停施工1、发包人确有原因认为必定暂停施工时，用书面形式通知承包人，并在停工通知发出后24小时内书面提出办理方案。承包人推行办理方案后，以书面形式提7出复工要求。发包人应在收到复工要求后24小时内做出可否复工的决定，逾期则视为赞成复工。停工责任属发包人的，由发包人肩负经济支出，相应工期顺延。停工责任属承包人的，由承包人肩负相应花销。2、停工由第三方原因造成的，则有关损失由对方肩负，对方肩负后可向第三方追偿。第八条安全施工一、承包人应恪守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法推行的监察检查，采用必要的安全防备举措，除去事故隐患。由于承包人安全管理不力造成事故的责任和因此发生的花销，由承包人肩负。二、发包人应付其派驻在施工场所的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因发包人原因致使的安全事故，由发包人肩负责任及发生的花销。三、在承包人进场施工至交托工程的整个时期，发包人人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经承包人现场管理人员同意，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由发包人负责并肩负花销。四、承包人进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业，发生工伤事故的，应由承包人肩负事故的责任及花销。五、发生重要伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立刻报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行办理，花销由事故责任方肩负。第九条工程质量1、承包人对钢构造工程的施工安装质量和其所供应的资料、制作的构件质量负责。本工程质量要求达到合格标准。2、承包人必定严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。3、承包人应成立ISO9001质量保证系统或符合其特点的质量保证系统。承包8人应按该保证系统运行，有效控制工程质量。4、承包人在施工中应自觉接受工程师的质量监察，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应实时整改，包括维修或返工，直至达到约定标准。5、工程师的检查、查验不应影响施工正常进行。如影响施工，查验不合格的，影响施工的花销和损失由承包人肩负，查验合格的则由发包人肩负，并顺延工期。6、承包人应按钢构造工程质量查收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢构造工程主构件安装竣工时，应通知工程师进行中间构造查收。查收合格后进入下一道工序。7、如承包人在施工中发生质量事故，应实时书面报告工程师。一般质量事故的办理结果由工程师报质检部门备案：重要质量事故的办理方案应经设计单位、发包人、质检部门共同研究决定。8、自工程竣工承包人发出竣工通知书之日起，承包人对工程肩负保修责任，保修金为合同总价的3%，保修期为一年。第十条工程价款的支付与结算一、工程款支付：1、架空层柱施工完成付40万元。2、主钢构完成支付完成工程量的80%。3、楼板、檩条完成付40万。4、竣工后30天内支付完成总工程量的90%。5、竣工后4个月内支付总工程量的97%。6、竣工一年后，支付完满部工程款。7、前述合同总价系指合同签署时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减后，增减部份工程款支付时间，与工程款同期支付。8、发包人在合同约定的付款时间不能够支付工程款时，在承包人催告后15日内仍不支付的，承包人能够中止合同执行，待发包人支付后恢复施工。停工时期损失由发包人肩负，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则承包人有权清除9合同，发包人肩负责任和补偿所有损失。第十一条其他约定一、纠葛办理本合同在执行过程中如发生争议，双方应磋商解决，磋商不能的，依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十二条不能抗力、保险一、不能抗力1、不能抗力：指因战争、凌乱、空中遨游物体坠落或其他非承包发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及灾害性的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。2、不能抗力发生后，承包人应在24小时内向发包人代表通知。如受害情况连续发生，承包人应每隔2天向发包人报告灾害情况，直到灾害结束。3、工程自己的损害由发包人肩负，人员伤亡由其所属单位负责，并肩负相应花销。4、承包人设施、机械的破坏及停工的损失，由承包人肩负。5、所需清理修复的工作，双方另签协议。6、因合同一方延缓执行合同后发生不能抗力的，不能够免除延缓执行方的相应责任。二、保险1、由承包人负责本项目施工