监理工程师之水利工程目标控制自我检测试卷A卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制自我检测试卷A卷附答案

单选题（共100题）1、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C2、以下选项中属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程竣工验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B3、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的（）。A.自由时差B.时间间隔C.总时差D.时距【答案】C4、混凝土工程中，发包人需要支付的是（）。A.混凝土预制构件模板所需费用B.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用C.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用D.混凝土温度控制措施费【答案】C5、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】A6、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，适用（）。A.系统随机抽样B.单纯随机抽样C.两级随机抽样D.分层随机抽样【答案】A7、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D8、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C9、下列各项中，属于不确定性分析的是（）。A.价值分析B.盈亏平衡分析C.风险分析D.概率树【答案】B10、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B11、下列关于闸门安装说法不正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中【答案】B12、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C13、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D14、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D15、单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，评定组人数应不少于()人，大型工程不宜少于()人。A.3，5B.3，7C.5，8D.5，7【答案】D16、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），工程中出现检验不合格的项目时，下列叙述错误的是（）。A.原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用B.单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见D.工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，必须进行返工【答案】D17、关于施工现场设备检查的说法，错误的是（）A.监理机构应在设备进场时对证明设备的合格性文件进行核查B.旧施工设备应在试运行合格后经监理机构确认符合有关规定后方可投入使用C.监理机构应在施工过程中组织维修机构对设备进行正常维护和维修D.当发现施工过程中因施T设备原因影响施工质量时，应通知承包人对施工设备增加、撤换【答案】C18、竖井（斜井）开挖工程以施工检查验收段每（）m划分为一个单元工程。A.3～5B.5～15C.15～25D.25～30【答案】B19、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D20、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】C21、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D22、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A23、以下关于设备调平找正的说法，错误的是（）。A.设备找正找平时需要相应的基准面和测点B.一般情况下对于刚性较大的设备，测点数可较少C.对于易变形的设备，测点数应适当增多D.精平时，设备的地脚螺栓已经灌浆，其混凝土强度不应低于设计强度的90%，地脚螺栓可紧固【答案】D24、发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B25、地下洞室按照洞轴线与水平面的夹角可划分为平洞、斜井、竖井三种类型，其中平洞的倾角为（）。A.小于6度B.6~48度C.48~75度D.大于75度【答案】A26、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D27、防护工程宜按施工段长（）m划分为一个单元工程。A.20～30B.30～50C.60～80D.100～200【答案】C28、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A29、某水电工程，在高边坡处理时，设计者没有充分考虑到地质条件的影响，对明显的节理裂缝重视不够，没有考虑工程措施，以致在基坑开挖时，高边坡大滑坡，造成重大质量事故，发生该事故的原因是（）。A.施工方法的原因B.施工人员的原因C.设计方案和设计计算失误D.建筑材料及制品不合格【答案】C30、堤防工程中，老堤加培按工程量（）划分为一个单元工程。A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】D31、其他项目清单清单的金额由招标人填写，其数额可视招标设计深度及估计可能引起的变更额度确定，一般可取估算合同价格的（）％左右。A.3B.5C.10D.20【答案】B32、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A33、水利工程中，直接影响工程建设实体质量、保证工程实体质量的基础环节指的是（）。A.质量控制措施的好坏B.原材料质量的好坏C.施工技术的好坏D.施工技术的先进性【答案】B34、在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C35、工程变更引起施工方案改变并使一般项目(措施项目)和(或)其他项目发生变化时，承包人提出调整一般项目(措施项目)费和(或)其他项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B36、骨料应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（），超过时应设置缓降设备。A.2mB.3mC.4mD.1m【答案】B37、在抽样检验的分类中适用于从一批产品中随机抽取部分产品（称为样本），检验后根据样本质量的好坏，来判断这批产品的好坏，从而决定接收还是拒收的检验方法是（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.阶段性抽样检验【答案】B38、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告B.可以要求承包人顺延工期C.与承包人协商补救办法D.要求提交进度整改措施【答案】A39、依据《质量管理体系基础和术语》，质量保证是以（）为基础。A.质量控制B.质量管理C.质量要求D.合同要求【答案】A40、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A41、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069，（A/P，8％，10）=0.149，（P/F，8%，10）=2.159A.324B.447C.507D.648【答案】B42、关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（）。A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算【答案】B43、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C44、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A45、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D46、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C47、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B48、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】C49、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C50、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A51、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B52、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C53、关于计量工作方式的说法，错误的是（）。A.承包人在监理人监督的情况下进行计量占用的监理人员较少B.监理人与承包人联合进行计量可以减少计量与计量结果确认的时间，也能保证计量的质量C.采用监理人员监督承包人计量方式的，监理人只需加强对最终计量的管理D.监理人与承包人共同进行计量的，最后应当由发包人或总监理工程师审批【答案】C54、承包人提供材料时，应进行材料的进场抽样检验，检验和测试结果应提交监理人，若检验结果合格，需费用由（）承担。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】D55、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C56、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B57、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.30【答案】A58、工程的（）表现为工程产品适应外界环境变化的能力。A.性能B.可靠性C.经济型D.适应性【答案】D59、进度控制是一个（）的管理过程。A.动态B.静态C.封闭D.开放【答案】A60、项目法人应当自工程开工之日起（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.30B.45C.60D.90【答案】C61、水利工程质量评定的基本单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D62、（）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理单位【答案】A63、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间时间间隔全部为0C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为0【答案】B64、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C65、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B66、在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础C.钢板基础D.复合基础【答案】B67、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动C.振捣棒只能垂直插入混凝土中D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水【答案】B68、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），由于施工生产的特殊性，施工过程中往往会出现一些与合同工程或合同约定不一致或未约定的事，这时就需要发承包双方用书面形式记录下来，称之为（）。A.现场签证B.工程洽商C.工程变更D.工程索赔【答案】A69、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（）。A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B70、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A71、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D72、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B73、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D74、关于由承包人违约造成合同解除后结算的说法，错误的是（）。A.涉及解除合同前已发生的费用仍按原合同约定结算B.承包人应合理赔偿发包人因更换承包人所造成的损失C.发包人需要使用的原承包人材料的费用由监理人与合同双方商定或确定D.合同解除后，应由承包人与发包人共同商定或确定实际完成工作的价值【答案】D75、最常见的工程质量事故处理方案是（）。A.大修处理B.不作处理C.返工处理D.修补处理【答案】D76、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D77、缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.15C.30D.45【答案】C78、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A79、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最早完成时间的最大值D.最早完成时间的最小值【答案】C80、单元（工序）工程质量在施工单位自评合格后，报（）复核。A.业主B.建设单位C.监理单位D.质量管理部门【答案】C81、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A82、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B83、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.3m【答案】B84、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】B85、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响总工期2天，则该工作原有的总时差为（）天。A.2B.3C.7D.5【答案】B86、合同结算基本流程中，工程试运行合格后（）个月内，应进行财务决算。A.3~6B.1~3C.2~6D.4~6【答案】C87、建设工程施工索赔费用计算方法中，施工索赔中实际使用较多的方法是（）A.总费用法B.合同费用法C.实际费用法D.修正的总费用法【答案】D88、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】B89、对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工及相应的费用索赔，监理工程师应当（）A.不予批准B.批准相应的措施项目费C.批准相应的直接工程费D.批准相应的施工机械损失和人员窝工费用【答案】A90、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A91、政策性、开发性金融机构可以给予特许经营项目差异化信贷支持，对符合条件的项目，贷款期限最长可达（）年。A.15B.20C.30D.35【答案】C92、工程建设进入水库下闸蓄水时，应当组织进行（）A.专项验收B.阶段验收C.竣工验收D.分部工程验收【答案】B93、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D94、水利工程施工中，施工单位是否按照（）实施，将直接影响到工程产品的质量。A.质量标准B.进度计划C.预算指标D.安全规章制度【答案】A95、水利工程竣工验收质量抽检时，承担竣工验收质量抽检的检测单位由（）择定。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】C96、项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.设计B.监理C.施工D.运营【答案】A97、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D98、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D99、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A100、零星工作项目清单中的计日工项目费用由（）支付，不列入合同总价中。A.措施金额B.其他金额C.暂列金额D.暂估价【答案】C多选题（共40题）1、关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（）A.检察官独立原则与法官独立原则相类似,都体现了一种“除了法律没有上司”的独立性特征B.检察机关是国家的法律监督机关，通过履行公诉、职务犯罪侦查和诉讼监督等职能,维护国家法制的统—C.基层法院除审判案件外,还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导D.我国宪法、人民法院组织法和三大诉讼法均明确规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉【答案】A2、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD3、法院的下列哪一做法体现了集中审理原则的要求：A.甲、乙、丙三位审判员组成的合议庭不仅负责审理投放危险物质案，而且为了提高司法效率，同时还承担敲诈勒索案的审理工作B.法院在审理生产销售有毒有害食品案中，需要出庭的鉴定人因正当理由无法出庭而延期审理，由于延期时间较长，合议庭再次开庭时，重新审理该案件C.合议庭成员因故不能继续审理的，应当由在场的候补法官、候补陪审员替换，并重新审理D.庭审中合议庭某一成员突发疾病退出审判后，如果现场没有法官、陪审员可以替换，则在庭外指派其他审判人员，继续审理【答案】B4、下列关于效益比选法的说法中，正确的有（）。A.净现值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选B.比较净现值时可以采用不同的折现率C.净年值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选D.差额投资财务内部收益率法用于寿命期相同的互斥方案的比选E.当差额投资财务内部收益率小于设定的基准收益率时，以投资大的方案为优【答案】CD5、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC6、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】BCD7、工程质量检验的目的主要包括（）。A.判断工程造价是否在可控范围内B.工程产品的质量特性是否符合要求C.原材料的质量特性是否符合要求D.判断施工进度是否按照计划执行E.判断工序是否正常【答案】BC8、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC9、水利工程质量评定中的中间产品包括（）。A.石料B.混凝土预制件C.机电产品D.金属结构产品E.砂石骨料【答案】AB10、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD11、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD12、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD13、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产，罚金刑被吸收D.甲犯A罪判处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了B罪，被判处3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】C14、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的原则包括（）。A.独立B.公正C.高效D.客观E.科学【答案】ABD15、检察院在对甲绑架案审查起诉时，发现该案还有同案犯乙，但乙目前在逃，另外还发现，甲2年前实施过抢劫，抢劫事实清楚，证据确实、充分。对此，检察院的正确做法是：A.应当将案件退回侦查机关补充侦查B.应当要求侦查机关补充移送审查起诉C.应当要求侦查机关补充移送审查起诉，在乙到案后，再将甲和乙共同实施的绑架案与乙抢劫案并案移送审查起诉D.对于乙，应当要求侦查机关在其到案后再移送审查起诉，对于甲另案实施的抢劫，可以直接提起公诉【答案】D16、《水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准——堤防工程》适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC17、下列关于宪法与法律关系的说法，正确的是、（)A.两者具有共同的经济基础，其性质都主要取决于社会的物质文化条件B.两者都是由国家制定并以国家强制力保障实施的行为规范C.两者都通过规定社会关系参加者的权利义务来确认和保护社会秩序D.宪法与法律相比，缺少制裁性【答案】ABC18、甲乙两国締结某条约并约定甲乙两国文字的文本同样为作准文本，以第三种文字的文本作为参考文本。条约生效后，两国发现三个文本的某些用语有分歧。根据《维也纳条约法公约》，下列关于该条约的说法哪些是正确的？（）A.甲乙两国应接受各自语言文本的拘束B.因乙国文本解释对甲国更有利，则甲国可以仅依乙国文本进行解释适用C.締约国不得从对方文字约文的不同解释中获得利益D.由于三种文本用语分歧,该条约无效【答案】AC19、我国《选举法》以专章规定了对代表的监督、A.罢免直接选举产生的代表须经原选区过半数妁选民通过B.罢免直接选举产生的代表须经原选区2/3的连民通过C.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位过杇数的代表通过D.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位/3的多数代表通过【答案】AC20、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A21、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。A.材料原价B.运杂费C.采购费D.保管费E.损耗费【答案】AB22、重要隐蔽工程和工程的关键部位在施工单位自评合格后，由（）组成联合小组共同核定其质量等级。A.建设（监理）单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督E.供货厂商【答案】ABC23、法律的基本包括秩序、自由、正义、效率等方面。关于法律的这些基本价值之间关系描述，下列哪个选项是不能够成立的？（）A.法律的这些基本价值之间不是孤立存在的，当追求法律某一方面价值的时候应该考虑到对其他价值的影响B.自由和平等之间是没有矛盾的C.法律是人们自由的保障，自由不是对法律的否定，没有法律也就没有自由D.在法律的适用过程中所进行的价值判断往往与立法目的相联系【答案】B24、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC25、现代科学技术对法律的影响是广泛而深远的，科学技术的发展不仅让人们的日常生活日新月异，大大提高了人们的生活水平，同时科学技术的发展还给人们的社会生活带来了非常深刻的变化，科学技术的发展对法律制度产生了重大影响，这种影响表现在下列哪一或哪些方面？（）A.法律技术的发展扩展了法律调整的领域。在科学技术的研究发明和推广应用的实践活动中出现的大量新的社佘关系需要法律规范的调整B.科学技术影响法律的内容，成为法律规定的重要依据C.科学技术的发展引起了一些传统法律观念和原则的变化。在立法中，一些专业性、技术性比较强的立法要求立法者具备一定的专门性的科学文化知识，国家立法机关的一般人员同样难以胜任，因而需要将这类立法工作委托给专门的机关或人员，这导致“委任立法”范围的不断扩大D-科学技术的发展完善了法律调整机制，为立法和执法提供新的技术和手段，对法律的制定和实施的法律调整机制发生重大影响【答案】ABC26、根据《水利工程质量监督管理规定》，工程质量监督机构的监督内容包括（）A.对施工单位的施工工艺进行评定和监督B.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核C.对建设单位的质量保证体系实施监督检查D.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查E.在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定【答案】BD27、关于自由，下列说法中正确的是、（）A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B28、下列说法正确的有哪些？（）A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC29、天然