监理工程师之水利工程目标控制模拟考试精华B卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制模拟考试精华B卷附答案

单选题（共100题）1、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A2、超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.15％以上B.10％以上C.8％以上D.5％以上【答案】B3、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）单位应当履行保修义务。A.设计B.监理C.建设D.施工【答案】D4、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预算价格D.从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】B5、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常应有的正常水平为该产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】B6、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品B.对样品逐个进行检验C.若d≤c，拒绝该批D.若d＞c，接受该批【答案】B7、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。A.遵循有无対比的原则B.正确识别和调整转移支付，统一对待C.正确识别正面和负面外部效果D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B8、在施工进度计划实施前，应进行层层交底落实的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】D9、施工中照明线路工程费用属于（）。A.夜间施工增加费B.临时设施费C.企业管理费D.动力燃料费【答案】B10、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A11、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B12、对石料压实干密度的合格率不应小于（）%。A.80B.85C.90D.95【答案】C13、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定影响工程总工期C.不会影响工程总工期D.该工作必定变成关键工作【答案】A14、下列关于质量控制说法正确的是（）。A.质量控制的目的是以检验为主B.质量控制是静态的控制过程C.质量控制主要针对生产环节D.质量控制的对象是过程，结果是指被控制对象达到规定的质量要求【答案】D15、下列各项中，属于水土保持工程概算内容的是（）。A.施工临时工程B.防护工程C.环境保护措施D.建筑工程【答案】A16、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B17、对涉及结构安全的试块试件应采用何种检验方式（）。A.见证取样B.全数检验C.抽样检测D.免检【答案】A18、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B19、下列合同形式中，适用于工程量变化不大的项目的是()。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】C20、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C21、水利工程中，水泥的采购及保管费率为（）。A.1%B.2%C.3%D.2.75%【答案】C22、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A23、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A24、计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.d＞c+1B.d=c+1C.d≤cD.d＞c【答案】C25、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B26、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B27、工作持续时间的估算以（）为基础A.定额估算B.参照以往工程实践经验估算C.工作的任务量估算值D.资源供应能力【答案】A28、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D29、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】C30、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B31、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B32、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C33、不属于巡视检查要点的是（）。A.检查原材料B.检查施工人员C.检查专业工程D.检查外来出入人员【答案】D34、下列选项中，不属于工程形成各阶段对质量的影响的是（）。A.项目评价阶段B.项目可行性研究C.设计阶段D.施工阶段【答案】A35、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】D36、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D37、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C38、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A39、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B40、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。A.投入使用验收B.阶段验收C.合同工程完工验收D.竣工验收【答案】C41、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A42、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A43、项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.设计B.监理C.施工D.运营【答案】A44、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。A.盈利能力B.财务生存能力C.偿债能力D.融资能力【答案】B45、价值工程研究的成本是指（）。A.生产成本B.使用成本C.工厂成本D.寿命周期成本【答案】D46、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A47、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C48、某项目年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售中税金及附加为销售单价的5%，则项目盈亏平衡点产量为（）万台。A.4.44B.5.00C.6.40D.6.74【答案】B49、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B50、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C51、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C52、计数型抽样检验中，衡量一批产品质量水平的重要指标是（）。A.拒收下界B.拒收概率C.批不合格百分率D.接受上界【答案】C53、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程【答案】B54、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B55、下列属于事前控制阶段的内容的是（）。A.工程观测或监测设备的检查B.工程隐蔽部位覆盖前的检查C.清除不合格工程D.审核工程资料【答案】A56、按照《水利水电土建工程施工合同条件》规定，隐蔽工程施工时按规定通知监理，监理人有权指示进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及由此带来的一切其他后果（如工期延误等）均由（）承担。A.发包人B.监理人C.施工承包人D.第三方【答案】A57、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。A.遵循有无対比的原则B.正确识别和调整转移支付，统一对待C.正确识别正面和负面外部效果D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B58、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D59、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C60、工地进场了某种产品20箱，每箱20件，现在需要抽取8件产品进行检验，应采取（）方法进行检验。A.系统抽样B.单纯随机抽样C.两级抽样D.分层抽样【答案】C61、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B62、工程竣工验收主持单位应在（）明确。A.可行性研究报告B.开工报告C.初步设计D.项目建议书【答案】C63、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A64、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A65、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B66、每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】C67、某建设项目静态投资为6000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】C68、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D69、某工程有4个施工段，分为甲、乙、丙3个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过36天，则各施工过程之间的最大流水步距为（）天。A.4B.6C.7D.9【答案】B70、发包人应在监理人出具完工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。发包人若不按期支付，应按合同的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B71、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A72、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。A.工效估算法B.“三时”估计法C.实践经验估算法D.按定额估算法【答案】B73、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A74、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D75、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】D76、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。A.编制基础单价B.编制建筑、安装工程单价C.计算概算工程量D.编制各分部工程概算【答案】C77、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B78、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A79、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C80、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D81、每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】C82、施工阶段的质量控制中对生产过程及各环节质量进行控制属于（）。A.事前控制B.事中控制C.过程控制D.事后控制【答案】B83、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B84、水利工程施工中属于监理在进度控制中经济措施的是（）。A.编制进度控制监理实施细则B.办理工程进度款支付C.加强变更管理D.建立进度计划审核制度【答案】B85、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】C86、岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，钻孔和灌浆均需在相应部位的混凝土达到（）设计强度后方可开始灌浆。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】A87、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A88、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。A.已批复的可行性研究报告B.初步设计批准工期C.已批复的初步设计报告D.建筑材料的来源【答案】B89、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B90、控制性进度计划由（）编制。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位【答案】B91、下列不属于全面质量管理的特点的是（）。A.全面质量管理B.全过程质量管理C.全员质量管理D.全领域质量管理【答案】D92、项目法人应当自法人验收通过之日起（）个工作日内，制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.27B.30C.35D.28【答案】B93、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D94、施工阶段投资控制的起点是（）。A.备用资金使用计划B.资金使用计划C.施工预算D.工程总造价【答案】B95、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A96、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。A.三检制B.四检制C.五检制D.六检制【答案】A97、在危险源评价的方法中，预先危险性分析法适用于（）。A.决策期评价B.预评价C.施工期评价D.各阶段评价【答案】B98、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C99、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A100、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】A多选题（共40题）1、关于监理机构组织或参加工程验收的主要职责的说法，正确的有（）A.受发包人委托主持分部工程验收B.主持单位工程验收、水电站（泵站）中间机组启动验收C.参加阶段验收D.解答验收委员会提出的问题E.监督承包人按照分部工程验收鉴定书中提出的遗留问题处理意见完成处理工作【答案】ACD2、质量检验分为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.顺序抽样E.分层抽样【答案】ABC3、工作历时估估算方法中，在缺少经验数据时，综合调整系数可参考取值正确的是（）。A.当t≤7天时，K=1.25～1.4B.当t≤7天时，K=1～1.4C.当t＞7天时，K=1～1.25D.当t＞7天时，K=1～1.4E.当t＞7天时，K=1.25～1.4【答案】AC4、设计概算审查的方法主要有（）。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】ABC5、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC6、根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72--2013），水利建设项目的财务评价应包括（）A.盈利能力分析B.财务生存能力分析C.经济费用效益分析D.偿债能力分析E.地区人均纯收入分析【答案】ABD7、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD8、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有（）。A.技术方案B.专家论证C.合同措施D.检测手段E.施工组织设计【答案】AD9、根据《水利水电工程标准文件》，承包人只能索赔工期和费用的有（）。A.施工过程发现文物B.异常恶劣的气候条件C.发包人的原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力【答案】AD10、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD11、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD12、关于勘验、检查，下列哪些说法是正确的：A.侦查人员执行勘验、检查，必须持有公安机关的证明文件B.为了发现犯罪的证据，如果犯罪嫌疑人、被害人拒绝检查的，可以强制检查C.在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查D.勘验和检查的对象是相同的【答案】C13、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D14、下列对清代死刑命案审理的程序表述正确的是、（)A.州县初审，只审査事实部分B.省按察司为第三审级，负责复审地方1、报的死刑案，如发现有疑漏可驳回重审C.总督（或巡抚）为第四审级，对死刑案须复审，并谘报刑部，上报中央D.府为第二审级，负责复审州县上报的案件，提出拟罪意见，上报省按察司【答案】BCD15、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD16、施工进度计划审查的主要内容包括（）。A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C.施工进度计划的经济性D.施工进度计划的先进性E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】AB17、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD18、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD19、下列关于工程清单计价的说法，正确的有（）。A.工程量清单报价表的内容应由投标人填写B.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写C.分类分项工程量清单计价一般采用工程单价计价D.其他项目按招标文件所列的价格计价E.投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人应编报工程单价计算表【答案】ABCD20、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC21、下列需要报全国人大常委会批准后才能生效的是哪一项？（）A.香港特别行政区立法会制定的法律B.内蒙古自治区人民代表大会制定的自治条例C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大会制定的单行条例D.河南省人民代表大会制定的地方性法规【答案】B22、甲国发生内战,乙国拟派民航包机将其侨民接回。依国际法相关规则，下列哪些选项是正确的？（）A.乙国飞机如需飞越丙国领空,应经该国许可B.乙国飞机未经甲国许可，不得飞人甲国领空C.乙国飞机未经允许飞越丙国领空,丙国有权将其击落D.对未经许可飞越丙国领空的乙国飞机，丙国军机有权在警告后将其击落【答案】AB23、中国甲公司与日本乙公司订立了一项货物出口合同，价格术语为CFR，投保了平安险，分两只船装运，一起运往日本福冈。由于航行过程中遇暴风雨的袭击,甲船的货物因船身倾覆进水而发生部分损失；而乙船则与另一艘船相撞,船上的货物也发生了部分损失。对于上述损失，下列说法正确的有哪些？（）A.本案应由中国甲公司理投保B.保险公司不应对甲船因自然灾害造成的货物的部分损失予以赔偿C.保险公司应对乙船因意外事故造成的货物损失予以赔偿D.保险公司不应对乙船的货物损失赔偿，因为在平安险下,货物因意外事故造成的部分损失保险公司是不賠的【答案】BC24、马某因合同诈骗案一审被判有期徒刑5年，不服一审判决后提起上诉，在上诉期满前，马某依法又撤回了上诉。一审判决生效后，马某被送往监狱执行刑罚。在执行刑罚的第4年，马某的妻子获得了足以证明马某不构成犯罪的新证据。下列说法正确的选项是：A.本案的当事人及其法定代理人、近亲属、案外人都有权对已经发生法律效力的裁判提出申诉B.由于申诉期已经超过2年，对于本案的申诉，法院应当不予立案复查C.如果向法院申诉，本案申诉的审查处理应当由二审法院负责D.在本案再审期间，可以由再审法院裁定停止执行刑罚【答案】A25、证实质量保证能力的方法主要有（）。A.内部质量保证B.供方合格证明C.提供其他用户的认定证据D.第三方审核E.认证机构的认证证据【答案】BCD26、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC27、下列关于盗窃罪的认定，说法正确的一项是：A.甲唆使一10岁的小男孩到金店盗窃，小男孩将一串金项链（价值3万）带出店外，尚未交到甲的手上时，被店员发现并抓获。由于甲尚未取得项链，因此应成立盗窃罪的未遂B.乙见张某拿一新款的苹果7S，便起占有之念。于是向张某借打电话，边打边借口“信号不好”而向门外移动，趁张某不注意溜走。乙成立诈骗罪。C.丙在火车上趁身边的乘客熟睡，在下车之际将该乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行为属于“扒窃”D.丁潜入他人家中盗窃，但分文未得。虽然刑法规定了“入户盗窃”这一行为类型，丁依然只成立盗窃罪的未遂【答案】D28、下列关于承包人项目经理及人员要求说法正确的是（）。A.承包人更换项目经理应征得发包人同意，更换前7d通知监理和发包人B.监理要求撤换项目经理时，承包人可以和监理协商处理C.承包人项目经理短期离开施工场地，应征得监理机构同意，委派代表代其行使职权D.承包人为履行合同发出一切函件，均应有项目经理签字E.项目经理可以授权其下属行使职权，但应事先将人员姓名和授权范围通知监理机构【答案】C29、甲国发生内战,乙国拟派民航包机将其侨民接回。依国际法相关规则，下列哪些选项是正确的？（）A.乙国飞机如需飞越丙国领空,应经该国许可B.乙国飞机未经甲国许可，不得飞人甲国领空C.乙国飞机未经允许飞越丙国领空,丙国有权将其击落D.对未经许可飞越丙国领空的乙国飞机，丙国军机有权在警告后将其击落【答案】AB30、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。A.工期B.材料C.费用D.利润E.工程设备【答案】ACD31、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD32、关于宪