综合布线工程合同（4篇）

第5页共5页综合布线工程合同发包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：工程承包方式第三条：工程期限在甲乙双方协商下，计划在____年____月____日前全部完工。若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。第四条：合同的价款1、总价：工程总价为人民币大写：____万元整（￥：____元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、_____费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5%）、测试费、利润、税费、验_____及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。第五条：甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：（1）完成_____（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_____米金属桥架安装；约_____米的管路铺设；约____个信息点布线安装；约____个机房信息点布线安装；约____条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。第六条：工程质量标准工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后____日内应组织相关部门进行验收，超过____日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。第七条：工程价款的支付方式1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责_____内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为____元（人民币）；￥：____元（人民币）。第八条：工程材料的提供整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。第九条：工程的验收工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。第十条：维修期限1、保修期限自验收合格之日起____个月；2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。第十一条：违约责任乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。第十二条：争议的解决合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。发包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：_____编码：____年____月____日承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：_____编码：____年____月____日综合布线工程合同（二）发包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条工程承包方式第三条工程期限在甲乙双方协商下，计划在____年____月____日前全部完工。若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。第四条合同的价款1、总价：工程总价为人民币大写：____万元整（￥：____元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、_____费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5%）、测试费、利润、税费、验_____及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。第五条甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：（1）完成_____（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_____米金属桥架安装；约_____米的管路铺设；约____个信息点布线安装；约____个机房信息点布线安装；约____条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。第六条工程质量标准工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后____日内应组织相关部门进行验收，超过____日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。第七条工程价款的支付方式1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责_____内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为____元（人民币）；￥：____元（人民币）。第八条工程材料的提供整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。第九条工程的验收工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。第十条维修期限1、保修期限自验收合格之日起____个月；2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。第十一条违约责任乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。第十二条争议的解决合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。发包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：编码：____年____月____日承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：编码：____年____月____日综合布线工程合同（三）发包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条工程承包方式第三条工程期限在甲乙双方协商下，计划在____年____月____日前全部完工。若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。第四条合同的价款1、总价：工程总价为人民币大写：____万元整（￥：____元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5%）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。第五条甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：（1）完成_____（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_____米金属桥架安装；约_____米的管路铺设；约____个信息点布线安装；约____个机房信息点布线安装；约____条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。第六条工程质量标准工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后____日内应组织相关部门进行验收，超过____日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。第七条工程价款的支付方式1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为____元（人民币）；￥：____元（人民币）。第八条工程材料的提供整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。第九条工程的验收工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。第十条维修期限1、保修期限自验收合格之日起____个月；2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。第十一条违约责任乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。第十二条争议的解决合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。发包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：____年____月____日承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：____年____月____日综合布线工程合同（四）甲方：_____乙方：_____丙方：为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线协议：一、综合布线工程概况1、工程名称：惠民小区综合布线工程2、工程地点：临泽县工业开发区3、工程性质：结构化布线系统4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务（包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证）二、工程进度及验收1、工程范围1）综合布线线缆敷设2）总配线架和交换机的安装及线缆连接3）计算机主机房电缆的连接4）各信息点的安装和连接5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试2、甲乙双方的责任甲方的责任1）甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。2）甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。3）甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。乙方的责任1）乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。2）乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。3、工程时间和进度自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为X天（从接到甲方通知之日起计）完成此工程。五、违约责任1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。六、售后服务自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。七、综合布线合同生效及其他约定1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效