劳务合同法律咨询七篇(优质)

Word版本，下载可自由编辑劳务合同法律咨询七篇(优质)在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。无数伴侣都对拟合同感到十分烦恼吧。下面是为大家带来的合同优秀范文，希翼大家可以喜爱 。

劳务合同法律询问篇一

承包人：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律规矩，遵从平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项商议全都，订立本合同。

第一条工程概况

工作内容：

工程名称：

工程范围：

其次条作业人员：

第三条合同工期

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条合同价款

1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_________元。

2、合同价款确实定原则（在确认的方式前划"√"）：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方商议全都，确认：

（）本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调节。

（）以___年施工预算或____施工概算定额为依据。

（）定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准）

第五条合同价款的结算和支付

1、结算、决算资料：

（1）发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

（2）承包人按照发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

（3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

2、合同价款的结算和决算：

（1）发包人应于每月____日对承包人完成的工程量赋予核实、确认并共同履行书面结算手续。

（2）工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内举行核实，赋予确认并办理分包工程决算手续。

3、合同价款的支付：

（1）合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理

1、平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律规矩及各项规定，严格按平安标准组织施工。

2、重大伤亡及其他平安事故处理：

（1）发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧张措施防止事态扩大并全力组织救护伤者，庇护事故现场，如因救护伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

（2）根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第七条工程质量、验收与保修

1、工程质量应达到设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须立刻向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。

3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

第八条工期延误

1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

2、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延伸完工日期和赔偿经济损失赋予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。

3、非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同商定可顺延的工期）交工的，双方商定。

第九条文明施工

1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。

第十条材料机具供给

1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场（400米内）。

2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。

第十一条发包人的权利及义务

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。

2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供须要技术资料和办理施工洽商。

3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。

4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条承包人的权利和义务

1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2、承包人需将其作业人员记下造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。

3、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能任意变更备案人员，人员变动率小于___%，听从发包人的统筹支配，统一调动。

4、当发包人因故不能保证延续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍举行暂时调节，对所调节人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

第十三条违约责任

1、发包人违约责任：

（1）因为发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方商议后可提前终止合同。

（2）因为发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。

（3）发包人超过商定的支付时光不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人商议签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告诉发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

2、承包人违约责任：

（1）因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应该退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量举行签认。

（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人举行更换、调节，承包人无法调节时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。

第十四条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先举行商议，商议不成可向有关部门申请调解。当事人不肯和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。

第十五条合同的生效与终止

本合同经双办法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应展示身份证实，托付代理人应展示托付证实。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十六条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。

_____年____月____日

承包人：

_____年____月____日

劳务合同法律询问篇二

甲方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

按照工程需要，甲方将人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅助材料承包给乙方，根据《中华人民共和国建造法》和《平安生产法》及有关规矩的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经商议签订本合同。

一、工程工期：6个月（除春节放假20天，计200天）

二、工程地点：

三、工程质量：符合国家强制性质量检验标准

四、承包范围

本工程承包范围：施工图以内的全部工程量，暂时设施工程（电气控制材料，三级箱以后的；上楼用给水材料，其余材料由甲方提供）。不含工程：基础土石方机械开挖及土方机械回填（清理基础及机械不能回填的部位由乙方负责）、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。（厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建设单位要求做，则另计价）。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。

五、承包价格

承包面积暂按5580平方米计算（工程结算按实际完成建造面积计算），单价为300元/m2（不含平安文明措施费），总价约为1674000.00元（大写：壹佰陆拾柒万元整）。

六、付款方式

（1）乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后，3日内付总价10%；先起三个单元二层完，3日内付至总价的20%；先起三个单元五层完，3日内付至总价的40%；后起二个单元三层完，3日内付至总价的60%；主体所有完工，3日内付至总价75%；内外装完工后，3日内付至总价的90%。余款在工程所有结算审出来后，2日内扣2%的保修金一次付清，保修期满一年后，10日内付给乙方。

七、工期要求

按甲方施工进度方案及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时光内完成，每延误一天，甲方向乙方罚款1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的务工，返工损失均由乙方自行负责（甲方应扣除返工材料的损失费用）。

八、平安控制与责任

乙方在施工中必需严格根据国家相关规定举行施工，严禁违章作业，若发生平安事故，3000.00元以内由乙方自行担当，3000.00以上甲方担当70%，剩余30%由乙方担当。

九、平安施工

1、乙方在施工中必需坚持“坚持第一、预防为主”的方针，严格根据国家现行有关平安生产管理规定和平安操作规程举行平安施工作业。

2、严格听从甲方及有关部门的平安监督、指导管理，严格遵守执行现场施工平安管理规则制度，加强施工平安防护措施，做好：“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等平安防护。

3、禁止向下抛物，违者每次处罚500元。

4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违背平安操作规程和平安生产管理规则制度、违章指挥和违章作业，任何人不得在不符合规定施工条件和存在平安隐患的状况下强行施工。乙方有权否决违章指挥。

5、乙方有违返平安生产管理规则制度者按甲方平安生产管理规则制度举行处罚。

6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一平安责任人（亦为平安员），与甲方签订《平安施工合同》，对本项承包施工范围的详细施工作业平安全面负责，并担当其责任。负责做好工人岗前平安教导培训和平安技术交底，负责做好日常平安施工布置、检查工作。

7、乙方必需注意平安施工，提升平安意识，加强平安防范，杜绝平安事故隐患，当发觉平安隐患时必需立刻停工并准时报告处理，严格做到无平安事故发生，若一旦发生平安事故，一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责，甲方负责调查处理，其他方面甲方概不负责。

十、其他条款

1、不行抗力

（1）双方关于不行抗力的商定：不行抗力包括战斗、动乱、空中飞翔物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾难。

（2）因不行抗力大事导致的费用及延误的工期按以下办法担当：

1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责，并担当相关费用；

2、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方担当；

3、延误的工期顺延。

2、保险

乙方从事危急作业的职工以外损害保险和施工场地自有人员生命财产保险，由甲方负责办理并支付保险费用。

3、合同解除

（1）甲乙双方商议全都，可以解除合同；

（2）因不行抗力使合同无法履行，可以解除合同；

（3）因一方违约致使合同无法履行，可以解除合同；

（4）合同解除后，不影响双方在合同中的商定的结算和清理条款的效力。

4、制度管理

（1）乙方必需无条件听从甲方及各职能部门的管理，遵守执行各项管理规则制度，遵章守纪守法，搞好团结亲爱，搞好互相配合，如有违纪违章者将严格按有关规则制度举行处罚。

（2）施工中在保证工程质量的前提下，乙方应注重节约原材料和机械设备的使用庇护，不得铺张、损失或走失。若有违背，除照价赔偿外，并案甲方管理制度举行经济处罚，天天收工时必需将剩余材料分类归堆，做到工完场清。

（3）乙方若不听从甲方和有关部门的正常管理，不能保证工程质量和工期要求者，甲方有权单方终止合同。

十、甲方责任：若因甲方资金和材料不到位导致停工，甲方需对乙方天天所发生的费用无条件负责。（包含机械租金，周转材料租金，全部工人务工费可三日内不计）；若停工15日以上乙方有权要求退场，甲方需对乙方在此投入的全部资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔吊租金、大小型机械费并担当赔付给乙方全款50%的损失。

十一、合同生效与终止

1、本合同订立时光：年月日

2、合同订立地点：

3、合同生效：本合同若有未尽事宜，经双方商议签订补充协议生效。

4、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方商议签订补充协议生效。

5、合同终止：双方履行合同所有义务，竣工决算价款所有支付协议终止。

6、合同份数：本合同一式四份，由双方各执二份。

甲方（签字）：甲方托付代理人（签字）：

乙方（签字）：乙方托付代理人（签字）：

劳务合同法律询问篇三

甲方：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方：

地址：

身份证号码：

联系电话：

甲方因生产经营需要，经考核，录取乙方_____（姓名）为_____（工程名称）工人，遵照国家有关劳务法律规矩，经双方商议，签订本合同。

甲方录取乙方从事_____（工作名称）。

劳务合同期限从______年______月______日起至______年______月______日时止。

甲方的基本权利义务是

一、按照生产经营的需要和本单位的规则制度及本合同的各项条款对乙方举行管理。

二、庇护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。

三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家平安标准的劳务作业卫生条件。

四、依照国家有关规定对乙方举行奖惩。

一、享受__________待遇（写明待遇的内容）。

二、遵守国家法律规矩和甲方的规则制度。

三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。

工资待遇：________元/月。

工作时光：________————________，每周不超过______小时，______歇息日。

违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要担当经济责任。详细赔偿金额由非违约方和企业工会，按照违约者的责任大小和给对方造成经济损失的状况确定。乙方违约，按甲方奖惩方法有关规定，担当违约责任。

双方规定，合同生效后，甲乙双方无正值理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前______天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。

因履行本合同发生劳动争议，双方可商议解决，商议不成可向__________________法院提起诉讼。

本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。

甲方：

______年______月______日

乙方：

______年______月______日

劳务合同法律询问篇四

发包人：_____________________________________

承包人：_____________________________________

分包工程名称：_______________________________

施工地址：____________________________区(县)

发包人(全称)：________________________________

承包人(全称)：________________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律规矩，遵从平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项商议全都，订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容

1、1工程名称：______________________________________________

1、2工程概况：______________________________________________

1、3分包工作内容：__________________________________________

范围包括：__________________________________________________

1、4工程监理单位(全称)：________________________________

其次条作业人员

承包人按照工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

第三条合同工期

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条合同价款

4、1合同价款为：_________元(人民币)?大写：_________元?

4、2合同价款确实定原则(在确认的方式前划√)：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方商议全都，确认：

4、2、1本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调节。

4、2、2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：

①定额工资单价为：

瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

②按建造面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;

③分项工程承包：

外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;

水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;

内墙一般抹灰：_______元/平方米;________;________;________

4、2、3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)??

4、2、4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

4、3对合同价款内容的明确：_______________________________________

第五条合同价款的结算和支付

5、1结算、决算资料：

5、1、1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5、1、2承包人按照发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5、1、3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5、2合同价款的结算和决算：

5、2、1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量赋予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5、2、2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内举行核实，赋予确认并办理分包工程决算手续。

5、3合同价款的支付：

5、3、1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。

5、3、2分期支付劳务费的，每期

劳务合同法律询问篇五

甲方(用人单位)：乙方(职工)：

名称：姓名：

法定代表人(主要负责人)：身份证号码：

户籍地址：

经济类型：

通讯地址：通讯地址：

联系人：电话:联系电话：

甲乙双方按照《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和国家、省市的有关规定，遵从合法、公正、平等自愿，商议全都、诚实信用原则，订立本合同。

一、合同期限

(一)合同期限

甲、乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限：

1、有固定期限：从年月日起至年月日止。

2、无固定期限：从年月日起至法定的终止条件浮现时止。

3、以完成一定的工作为期限：从年月日起至

工作任务完成时止，并以

为标志。

(二)试用期限

双方同意按以下第种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内)：

1、无试用期。

2、试用期从年月日起至年月日止。

(合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的合同或合同期限不满三个月的，不得商定试用期。同一用人单位与同一劳动者只能商定一次试用期。)

二、工作内容和工作地点

(一)乙方的工作内容：。

(二)乙方工作内容确定为(填“是”)：()管理和专业技术类/()工人类。

(三)甲方因生产经营需要调节乙方的工作内容，应商议全都，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

(四)乙方工作地点：。

(五)除暂时性工作或者短期学习培训外，如甲方需要乙方到本合同商定以外的地点或单位工作和学习培训，应按本合同第七条处理。

三、工作时光和歇息休假

(一)甲、乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时光：

1、标准工时制，即每日工作小时，每周工作天，每周正常工作不超过40小时，并至少歇息一天。

2、不定时工作制，即经劳动行政部门审批，乙方所在岗位采取不定时工作制，每周至少歇息一天。

3、综合计算工时工作制，即经劳动行政部门审批，乙方所在岗位采取以(填“是”)：年()、半年()、季()或月()为周期的综合计算工时工作制。

劳务合同法律询问篇六

建设工程施工劳务承包合同

(钢筋工)

工程名称：劳务发包人：

劳务承包人：邵士飞

钢筋工劳务承包合同

劳务作业发包人：高淳建安公司高淳监狱监区改扩建项目第七标段项目部劳务作业承包人：邵士飞

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他法律规矩，遵从平等、自愿、平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项商议达成全都，订立本合同。

工程名称：高淳监狱监区改扩建项目第七标段，本标段由多个单位工程组成，其中备勤楼建造面积5826.9平方米，五层；门卫室一层，建造面积71.31平方米；标准运动场一片，图纸尚在设计中；监区范围内的室外道路、停车场，给排水、消防；挡土墙压顶等。

工程地点：高淳区花山区建造面积：5898.21㎡（暂定）劳务分包范围：本标段工程设计图纸范围（含设计变更）内所有钢筋加工、绑扎、焊接、安装，二次结构植筋等工作。

劳务作业内容包括但不限于：自备机械设备进(退)场装卸车，本工种全部材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识，协作原材取样送检；钢筋图纸翻样；断料成型；盘园钢筋调直；柱钢筋接头电渣焊，水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、协作取样送检；场内水平、垂直运送；主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎；垫庇护层、马凳；垃圾清洗，钢筋整修维护；监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护；余料回收等本工程与钢筋有关的所有工作内容，质量自检整改，协作相关部门的质量检查、验收等工作。钢筋加工场地、楼层工作面因施工产生的垃圾必需天天清理。工地生产、生活等所需暂时设施的建设用工、施工现场日常环境卫生（省文明工地标准）及迎接主管部门检查暂时清理预备用工由劳务承包人担当。承包人自带所有钢筋加工机械和工具，如：调直机、弯曲机、切断机、电（渣）焊机、钢筋钩等。承包人自带辅材有：电焊条、钢筋庇护块、钢筋间马凳、绑扎钢筋用镀锌铁丝、植筋所需电锤、钻头、吹气工具及植筋用胶等。

施工现场劳务作业人数：30人以上，并需按照进度要求准时调节人员数量，保证工程整体进度的要求。

2.1终结算建造面积按现行20xx版《国家建造面积计算规范》计算；固定综合单

本工程钢筋集中在备勤楼加工，除备勤楼外的其他建造物所产生的水平、垂直运送费用：按每平方米元/平方米计，合计：元变更：在合同履行过程中如有相同或类似项目增强，承包人按合同商定单价继续施工，特别类型项目单价另行商议。

2.2点工工资标准：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。

2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人：

身份证号码：

3、分包工作期限

开工日期：

竣工日期：

总日历工作天数为：100天

工程质量：按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸，国标11g101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工，工程质量必需达到优质工程等级。平安文明施工要求达到：省级文明工地。

平安管理商定：○1人员要求：施工人员年龄不能超过60岁，有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必需常驻现场，天天不少于8小时，监管施工质量及平安生产。○2平安设施要求：平安带、平安帽、要严格按标准办法使用。所使用的暂时脚手必需具有足够的平安储备。3施工现场的平安设施在没得到专职平安员批准前不得擅自拆除。○4施工现○

场机械设备非专职人员不得操作。○5平安技术要求：天天上工前对进场施工人员举行平安技术交底，由接授交底人签收确认。对专职平安员天天查出的平安隐患必需准时整改，整改完成后必需经过专职平安员验收确认方可举行施工。○6平安责任：根据谁施工谁负责的原则，劳务承包人必需严格举行平安生产管理，对平安生产负全责。教导工人做到不损害自己，不损害他人，不被他人损害。○7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿，但不担当在住宿内意外伤亡的责任；如劳务承包人不肯住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不担当任何责任。

5.1劳务发包人委派的'担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目负责人；

5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为，职务：劳务负责人；

5.3劳务承包人组成的全部施工人员必需持证上岗，持证率不少于75%。

6.1钢材由发包方提供，承包方应提前20日申报材料方案。钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方，大于50cm的剩余钢筋必需使用到工程中，且不得随意切断。如有发觉上述状况则加倍返还给发包方。

6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备，仅指垂直运送、双轮推车、楼层配电箱，承包人应妥当保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生走失、损坏，劳务承包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必需性能良好，平安牢靠；材料必需确保质量，不得以次充好，敷衍发包人，或对发包人带来不良影响，上述状况一经发觉，发包人将改为自购，费用从承包人结算款中扣除。

劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，劳务发包人要求劳务承包人供以下担保；

承包人向发包人提供履约担保，按合同商定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。

如劳务承包人违约后，劳务发包人可要求提供担保的第三人担当相应责任。

劳务承包人与劳务发包人商定按下列办法支付：

(1)中间支付：每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用，按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录，并按照承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必需提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查，否则生活费不予支付。

（2）工程验收合格交付后付至合同价的70%,20xx年春节前付至所有工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷，劳务承包人还必需提供本工程所有施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查，否则工资款费不予支付。

当发生下列状况之一时，劳务承包人应担当违约责任：

（1）劳务承包人因自身缘由延期交工的（含中间施工进度节点），每延误一日，应向劳务发包人支付5000元的违约金；当其次次延误浮现时，劳务发包人可直接支配工人加入劳务承包人施工，劳务发包人所支配的工人工资按500元/工日计算，由劳务承包人担当，同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。

（2）劳务承包人施工质量不符合本合同商定的质量标准，一次验收不利用，劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金，二次验收不利用，劳

务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。

（3）劳务承包人不履行或不按商定履行合同商定的其他义务时，劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时光不予顺延。

（4）劳务承包人要教导职工听从项目部对宿舍区的各项管理规定，严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶，第一次发觉没收灶具并发出警告，其次次发觉则没收灶具并处以1000元/次（点）罚款，第三次发觉则没收灶具并处以20xx元/次（点）罚款。

（5）进场不戴平安帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便，每件一次罚款100元。

（6）有打架斗殴的一次罚款1000元。

发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。

劳务承包人违约并被处罚后，劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时，劳务承包人在担当上述违约责任后仍应继续履行合同。

本合同正本贰份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执壹份；本合同副本叁份，劳务发包人执壹份，劳务承包人执壹份；劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。

合同订立时光：20xx年代日

合同订立地点：高淳区

本合同双方商定自双方签字、盖章后生效。

劳务发包人：劳务承包人：

住宅：住宅：

负责人：负责人：

联系电话：联系电话：

劳务合同法律询问篇七

甲方：

甲方地址：

乙方：___________________________

居民******号码：____________________________________

乙方地址：__________________________________________

鉴于乙方为国有企业改**内退人员，不具备劳动法律关系的主体资历。按照《中