版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程劳务承包合同资讯时代日新月异,劳务,承包,合同,工程相关内容及其相关写作格式也越来越被关注,以下是我整理的工程劳务承包合同,欢迎阅读,如对您有所关心您可保藏必用。
篇1:工程劳务承包合同
20**工程劳务承包合同范本[1]
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):________________________
劳务分包人:________________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,鉴于________________________(以下简称为"发包人')与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为"总(分)包合同'),双方就劳务分包事项协商达成全都,订立本合同。
1、劳务分包人资质状况
资质证书号码:
发证机关:________
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及供应劳务内容
工程名称:________________________________________
工程地点:________________________________
分包范围:________________________________
供应分包劳务内容:________________________________
3、分包工作期限
开头工作日期:*年*月*日结束工作日期:*年*月*日总日历工作天数为:==天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的商定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必需达到质量评定________等级。
5、合同文件及解释挨次
组成本合同的文件及优先解释挨次如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有商定外,本合同适用标准规范如下:
(1)________________________________________________________________
(2)________________________________________________________________
7、总(分)包合同
7.1工程承包人应供应总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工===天前,向劳务分包人供应图纸==套,以及与本合同工作有关的标准图==套。
9、项目经理
9.1工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:====,职称:________。
9.2劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为________===,职务:==,职称:________。
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2、除非本合同另有商定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相应费用:
(1)在*年*月*日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________。
(2)在*年*月*日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在*年*月*日前向劳务分包人供应相应的工程地质
质和地下管网线路资料;
(4)在*年*月*日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):________________________________________________________________;
(5)在*年*月*日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标掌握点位置,其交验要求与爱护责任为:________________________________________________;
(6)在*年*月*日前向劳务分包人供应下列生产、生活临时设施:________________________________________________________,其交验要求与爱护责任为:________________________________________________________;
10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工,计量析测、试验化验的掌握、监督、检查和验收;
10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.5、统筹支配、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6、按时供应图纸,准时交付应供材料、设备,所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要;
10.7、按本合同商定,向劳务分包人支付劳动酬劳;
10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2、劳务分包人依据施工组织设计总进度方案的要求,每月底前
天提交下月施工方案,有阶段工期要求的提交阶段施工方案,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案,以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力支配方案,经工程承包人批准后严格实施;
11.3、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到商定的标准;科学支配作业方案,投入足够的人力、物力,保证工期;加强平安教育,仔细执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作,照看全局;
11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,协作工程承包人办理交工验收;
11.7、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11.8、妥当保管、合理使用工程承包人供应或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.9劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有商定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。
12、平安施工与检查
12.1、劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准进行施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人担当。
12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育,并对他们的平安负责。工程承
包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故,由工程承包人担当相应责任及发生的费用。
13、平安防护
13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时,施工开头前应向工程承包人提出平安防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人担当。
13.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的平安防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人担当平安防护措施费用。
13.3、劳务分包人在施工现场内使用的平安爱护用品(如平安帽、平安带及其他爱护用品),由劳务分包人供应使用方案,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14、事故处理
14.1、发生重大伤亡及其他平安事故,劳务分包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15、保险
15.1、劳务分包人施工开头前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3、工程承包人必需为租赁或供应给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:________________________________。
15.4、劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:________________________________________________________________________。
15.5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施,防止或削减损失。
16、材料、设备供应
16.1劳务分包人应在接到图纸后
天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应方案(详细表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必需准时进行,费用另行商定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
16.2劳务分包人应妥当保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人托付劳务分包人选购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):
________________________________________
选购材料费用为:(单价)________________________________________________
选购材料费用为:(单价)________________________________________________
选购材料费用为:(单价)________________________________________________
选购材料费用为:(单价)________
16.4工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭选购凭证,另加===%的管理费向工程承包人报销。
17、劳务酬劳
17.1本工程的劳务酬劳采纳下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务酬劳(含管理费);
(2)商定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
(3)商定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
17.2本工程的劳务酬劳,除本合同17.6规定的状况外,均为一次包死,不再调整。
17.3采纳第(1)种方式计价的,劳务酬劳共计________________元。
17.4采纳第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
________________,单价为________元;________________,单价为________元;________________,单价为________元;________________,单价为________元;________________,单价为________元。
17.5采纳第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:
________________,单价为________元;________________,单价为________元;________________,单价为________元;________________,单价为________元;________________,单价为________元。
17.6在下列状况下,固定劳务酬劳或单价可以调整:
以本合同商定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过===%,按变化前后价格的差额予以调整;
后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;
双方商定的其他情形:________________________________________________
18、工时及工程量的确认
18.1采纳固定劳务酬劳方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
18.2采纳按确定的工时计算劳务酬劳的,由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
18.3采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人缘由造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19、劳务酬劳的中间支付
19.1采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的,劳务分包人与工程承包人商定按下列方法支付:
(1)合同生效即支付预付款________元;
(2)中间支付:
第一次支付时间为*年*月*日,支付________元;
其次次支付时间为*年*月*日,支付________元;
19.2采纳计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的,劳务分包人与工程承包人双方商定支付方法为________________________________________________________________。
19.3本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中商定的追加劳务酬劳,应与上述劳务酬劳同期调整支付。
20、施工机具、周转材料供应
20.1工程承包人供应给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满意施工的要求,准时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行商定。
20.2工程承包人应供应施工使用的机具、设备一览表见附件二。
20.3、工程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21、施工变更
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中商定的工程量;
(3)转变有关的施工时间和挨次;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人担当,延误的工期相应顺延;因变更削减工程量,劳务酬劳应相应削减,工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人担当,延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身缘由导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。
22、施工验收
22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同商定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同商定工作。但工程承包人与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再担当责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。
23、施工协作
23.1劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因供应上述协作而发生的工期损失和费用由工程承包人担当。
23.2劳务分包人按商定完成劳务作业,必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时,工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作,且工程承包人应担当因此而发生的费用。
24、劳务酬劳最终支付
24.1全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方根据本合同商定的计价方式,进行劳务酬劳的最终支付。
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,赐予确认或者提出修改看法。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时,按本合同关于争议的商定处理。
25、违约责任
25.1当发生下列状况之一时,工程承包人应担当违约责任:
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的商定,不按时向劳务分包人支付劳务酬劳;工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他状况。
25.2工程承包人不按商定核实劳务分包人完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日===的违约金。
25.3工程承包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4当发生下列状况之一时,劳务分包人应担当违约责任:
(1)劳务分包人因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付===元的违约金;
(2)劳务分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付________________的违约金;
(3)劳务分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金________
元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5一方违约后,另一方要求违约方连续履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。
26、索赔
26.1工程承包人依据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以乐观协作,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26.2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总(分)包合同可以索赔的情形消失,则工程承包人应当实行一切合理步骤,向发包人主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后,工程承包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正值的索赔理由,并有索赔大事发生时有效的相应证据。
26.4工程承包人未按商定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人担当责任的其他状况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能准时得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
索赔大事发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内赐予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该项索赔大事持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔大事终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26.5劳务分包人未按商定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27、争议
27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方商定采纳下列第
种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向________仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
27.2发生争议后,除非消失下列状况,双方都应连续履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果:
单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
调解要求停止合同工作,且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
28、禁止转包或再分包
28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法担当责任。
29、不行抗力
29.1本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29.2不行抗力大事发生后,劳务分包人应马上通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,工程承包人应帮助劳务分包人实行措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不行抗力大事结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害状况和损失状况,及估计清理和修复的费用。不行抗力大事持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害状况。不行抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
29.3因不行抗力大事导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别担当:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人担当;
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并担当相应费用;
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行担当;
(4)工程承包人供应给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人担当,但停工损失由劳务分包人自行担当;
(5)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人担当;
(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人担当;
您正在扫瞄的文章由www.glwk8.om()整理,版权归原、原出处全部。
(7)延误的工作时间相应顺延。
29.4因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。
30、文物和地下障碍物
30.1在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质讨论价值的物品时,劳务分包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求实行妥当爱护措施。工程承包人担当由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物患病破坏,责任者依法担当相应责任。
30.2劳务作业中发觉影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收处处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人担当由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发觉的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31、合同解除
31.1假如工程承包人不根据本合同的商定支付劳务酬劳,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务酬劳,劳务分包人可以发出通知解除合同。
31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务酬劳,并赔偿因此而患病的损失。
31.3如因不行抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31.4合同解除后,劳务分包人应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出供应必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同商定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止
32.1双方履行完合同全部义务,劳务酬劳价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33、合同份数
33.1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本
==份,工程承包人执
==份,劳务分包人执
==份。
34、补充条款
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
35、合同生效
合同订立时间:年________月日
合同订立地点:________________________________________________________
本合同双方商定________________________________________
后生效。
附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件方案
附件二:工程承包人供应施工机具、设备一览表
附件三:工程承包人供应周转、低值易耗材料一览表
工程承包人:(公章)________________
劳务分包人:(公章)
住宅:________________________住宅:________
法定代表人:________________法定代表人:________
托付代理人:________________托付代理人:________
开户银行:________________开户银行:________
帐号:________________帐号:________
邮政编码:________________________邮政编码:
篇2:电力工程劳务分包合同
篇一:电力工程劳务承包协议
电力工程基础施工劳务协议
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
甲、乙双方在公正、公证、自愿的状况下,就省市村的110kV龙榜线线路改造中的基础工程施工劳务费达成以下协议:
一、甲方将省市村的110kV线路改造中的工程施工劳务费(共计:基础坑基基础,基础方量/方、基础垫层元/方,基础毛石垫层元/方、另#42掏挖基础的挖坑.浇制.回填.接地施工按基础方量单价计算。),接地线埋设(接地焊接、埋设、防锈处理)全部也在本次劳务施工范围;
二、施工过程中,乙方负责施工现场的施工人员平安,确保整个工程施工平安进行,假如有平安事故发生,甲乙双方协商处理;
三、在施工过程中,甲方委派现场管理人员,确保整个工程的质量符合国家电力质量的相关规范要求及后期施工要求;
四、在工程施工中如有误工(协调阻拦、材料不按时到场、下雨窝工、机械设备耽搁全部按实际费用补偿)
五、付款方式:施工中可以预支生活开支,其余款项等工程完工后,经甲、乙双方验收合格,一次性全款付清,不得拖欠;
六、本协议一旦签订,便具有其法律效应,甲乙双方如有违约,违约方在完成自身责任的状况下另付违约金:5000元(大写:伍仟元整)给对方;
七、开工日期:年月日
竣工日期:年月日
超出商定竣工日期天,扣除工程费中金额的%,作为工程延误费;
七、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决;
八、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份;
九、此协议在甲乙双方签字后马上生效,工程完工、款项付清以后自行失效。
甲方代表(签字、盖章):
年月日
乙方代表(签字、盖章):
年月日
篇二:电力建设工程安装劳务分包合同
电力建筑工程安装劳务分包合同
合同编号:
甲方:湖北汉伟种猪有限公司(以下简称甲方)
乙方:湖北省有劲电力工程有限责任公司(以下简称乙方)
一、名称工程:
1、10kV东春线新增315配变线路工程
二、工程地点:阳新县田畈村
三、工程内容:
新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路0.98KM,新立电杆21基(详细以正阳电力设计院设计为准)。
四、工程工期
1、工程施工期限:从签定合同之日起到2022年08月10日止。
2、如遇下列状况,工期相应顺延外,乙方不得以任何理由延误工期。
(1)不属包干范围内的重大设计变更影响工程;
(2)因遇人力不行抗拒的缘由而影响施工;
(3)因甲方工程合同资金不能准时到位,而被迫停工;
(4)因第三方阻挡施工;
(5)因甲方其它缘由影响工程施工。
五、施工与设计变更、施工要求
1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范,质量检验标准以及设计要求组织施工;
2、工程施工中要坚持按图施工,任何一方不得随便变更设计。乙方在施工中如发觉设计有误或严峻不合理处,应准时书面反映,在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前,不得自行改动;
3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图,经双方确认后视为正式施工图。
六、甲、乙双方责任及义务
(一)甲方
1、负责工程的质量管理,参与竣工验收;
2、组织有关部门人员参与设计交桩,技术交底;
3、责督促乙方按合同工期进行施工;
4、责工程施工中的青苗补偿;
5、责工程施工中的工农关系协调,如遇任何人为外力阻挠施工,甲方应准时协调解决,以确保工程顺当完工;
6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题赐予帮助。
(二)乙方
1、依据设计施工图和现场设备运行状况,自工程开工预备、施工中间、工程竣工,负责制定全过程切实可行的平安组织、技术措施,并始终贯彻执行;
2、工程开工后,应严格执行各项平安规定,停电、带电工作必需严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身平安负完全责任,(包括误登电杆,误入带电设备和线路)并担当由此而产生的一切法律责任及经济损失;
3、严格根据工程设计施工图及国家有关验收规范,细心组织、文明施工,确保施工质量和工期;
4、工程施工需要停电,必需履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;
5、负责施工过程中发生的二次运输工作,并担当一切费用。
6、负责工程竣工验收。
八、承包方式、付款方式及结算
(一)承包方式:按工程总造价48万元发包给乙方。
(二)付款方式:甲方一次性付清48万元给乙方。
九、工程质量、竣工验收与保修
双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收,确保验收合格。
十、违约责任及其它
1、甲乙双方必需严格遵守合同,任何一方的过失,造成合同不能履行者,应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行;
2、乙方未经甲方同意延误工期,每延误一天按合同包干价的3%交付违约金;
3、本合同条款如有未尽事宜,双方可依据详细状况,结合有关规定另订补充协议,作为本合同附件,并与本合同具有同等效力;
4、本合同一式四份,自双方签定之日起生效,双方各执两份;
5、解决争议的方法:(1)双方协商解决;(2)诉讼至阳新县人民法院判决。
甲方(公章)乙方(公章)
法定代表:法定代表:
托付代理人:托付代理人:
经办人:经办人:
年月日年月日
篇三:电力建设工程劳务分包平安协议(基础)
榆潍线电力建设工程劳务分包平安协议
SAQ*1-2输变电工程土建工程劳务
发包单位:吉林省送变电工程公司以下简称甲方
承包单位:安徽省庐江县电力设备安装有限公司以下简称乙方为贯彻"平安第一、预防为主、综合治理'的平安生产方针,明确承发包双方的平安责任,提高施工现场平安文明施工管理水平,保障工程项目的平安和施工人员的平安与健康,依据国家有关法律法规、国网公司的有关平安文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务分包合同的同时,经协商全都,签订本协议。
一、承包工程项目
1.工程项目名称:榆横~潍坊1000千伏输变电工程线路工程
2.工程地址:山东省潍坊市临朐县
3.承包范围:14L063、14L06414R065、14L065、14L068、14L069、14L070、14L073、14R064、14R065、14S074、14S076、14S078、14S080、14S081、14S82、14S083、14S085、14S088、14S091、14S092、14S093共22基。
4.承包形式:劳务分包
5.工程合同编号:YHWF-JC-004
6.工程项目期限:自年月日至年月日。
二、协议内容
1.平安管理目标
(1)不发生六级及以上人身大事;
(2)不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备大事;
(3)不发生六级及以上施工机械设备大事;
(4)不发生火灾事故;
(5)不发生环境污染大事;
(6)不发生负主要责任的一般交通事故;
(7)不发生基建信息平安大事;
(8)不发生对公司造成影响的平安稳定大事。
2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:
(1)《中华人民共和国平安生产法》主席令第十三号2022版。
(2)国务院《建设工程平安生产管理条例》。
(3)国务院《电力平安事故应急处置和调查处理条例》[2022]599号。
(4)《电力建设平安工作规程》DL5009.2-2022(第2部分:电力线路)。
(5)国家部委办相关平安的规定。
(6)国家电网公司基建平安管理规定国网(基建/2)173-2022。
(7)国家电网公司输变电工程施工平安风险识别、评估及预控措施管理方法国网(基建/3)176-2022。
(8)国家电网公司《平安工作奖惩规定》国家电网安监[2022]41号。
(9)国家电网公司输变电工程施工分包管理方法国网(基建/3)181-2022。
(10)国家电网公司输变电工程平安文明施工标准化管理方法国网(基建/3)187-2022。
(11)业主项目部、总包单位有关平安文明施工的规章制度。
3.甲乙双方的平安文明施工权利和义务
(1)仔细贯彻国家、地方、国家电网公司有关平安生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关平安生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的平安文明施工、环境爱护管理责任。
(2)分包项目根据"先订劳务分包合同和平安协议,后开工'的原则,双方在未签订分包合同和平安协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。
(3)建立健全平安生产责任制和现场平安(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置平安管理机构或平安员负责现场平安管理和监督。
(4)施工期间,甲方指派刘利祥同志负责本项目的平安文明施工管理,乙方指派荣跃同志负责本项目的平安文明施工管理,并配备平安监督人员1人。
(5)根据国家、国家电网公司、业主项目部、总包单位有关平安文明施工、环境爱护的标准与要求,设置相关的平安文明施工、环保设施、平安标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必需根据规定履行审批手续,实行牢靠平安措施后,方可拆除、变动,并准时恢复或重新设置。
(6)工程施工中组织开展危急源或危急点分析预控工作,重视对平安问题、大事的缘由分析,落实防范措施,防止事故的发生。
(7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防平安标志和平安通道,并定期组织检验、修理,保障消防设施和器材有效、完好。
(8)根据国家有关规定或商定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的平安工器具,并监督、教育员工正确使用。
(9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和爱护现场,启动应急预案,根据有关事故报告规定,准时向各自的上级单位、地方平安生产监督和管理部门报告事故状况,帮助或组织事故调查,吸取事故教训,做到"四不放过'。
(10)因违反本协议造成的平安事故或环境影响大事,由违约方担当相应的法律责任和经济责任。
4.甲方的平安文明施工权利和义务
(1)对乙方的平安资质、管理人员及作业人员的平安资格状况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。
(2)组织乙方作业人员进行入场平安教育,平安考试合格并根据现场管理规定,发放"胸卡(平安合格)证',做到有据可查。
(3)定期和不定期召开平安工作例会,协调解决现场的平安问题。
(4)编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和平安措施,劳务作业前,组织乙方的负责人、工程技术人员及相关平安人员进行施工作业的平安技术交底,由双方签字确认;并在作业过程中进行指导。接近带电设备作业,落实专人监护。
(5)向乙方通报业主项目部和甲方的平安工作方案和要求、平安事故通报(简报、快报)。
(6)组织现场平安监督检查,订正违章行为,提出整改看法,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严峻程度责令其停工整顿直至终止合同。
(7)按商定向乙方供应合格的作业工具、平安工器具,定期进行检测。
(8)组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等平安文明施工、环境爱护各项措施。
(9)严格执行平安施工作业票(B票)制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。
(10)组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
(11)组织乙方参与相关应急演练,提高应急处置力量。
(12)按相关规定对乙方进行检查考核,作为平安保证金的考核依据。
(13)组织协调同一区域交叉施工,督促各方落实相应的隔离和错时施工等平安措施。
5.乙方的平安文明施工权利和义务
(1)按规定供应本单位的全部平安资质、资格证明材料,并对其真实性负责。
(2)乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定,应是乙方企业在册的体检合格人员,人员应保持相对稳定,进入现场作业的人员应经甲方审核同意。
(3)按规定对员工进行平安教育,对新进厂人员进行三级平安教育和考核;
协作甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场平安教育,为平安考试合格人员办理"胸卡(平安合格)证'上岗作业,做到有据可查。
(4)执行有关规定,落实各项劳务作业项目的平安文明施工详细措施。
(5)参与甲方组织的平安工作例会和平安活动,协作甲方解决现场的平安生产问题。
(6)在劳务作业前,进行危急点分析和预控,由作业负责人对作业班组和全体人员进行平安交底,并经全体人员签字确认后,方可开工。
(7)对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的装置实行相应的爱护措施。
(8)严格特种作业人员管理,包括特种作业的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。
(9)遵守现场平安文明施工管理制度,听从甲方、业主项目部、监理对现场平安文明施工的管理,协作平安检查(包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题组织整改。
(10)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业,未经甲方许可,不得到其他区域和设备上工作,并实行措施,防止因交叉作业与其他施工项目部产生相互影响、对人员造成损害和对已建成设备设施的损坏。
(11)每天由平安人员进行现场平安巡查,检查现场施工人员的行为规范和平安措施落实状况,准时订正违章、整改平安隐患。
(12)督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。
(13)严格执行甲方现场施工脚手架验收检查管理制度,按规定搭设、验收挂牌,每日使用前或定期检查,准时维护。
(14)对危急性较大的深基坑人工掏挖项目,落实甲方编制的专项平安技术措施,满意平安施工条件,得到甲方许可,并在甲方专人监护下工作。
(15)根据甲方的现场施工环境爱护的措施和要求,实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、废料以及噪声、振动等掌握措施。
(16)落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等平安防范措施。
(17)落实甲方制定的施工临时用电管理措施,做好接近带电设备以及其他危急区域的隔离防护和专人监护措施。
(18)制定自带作业工(机)具、平安工器具的管理措施;对使用的作业工(机)具、平安工器具进行检查、维护,确保合格有效,并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工(机)具和平安工器具。
(19)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意,并实行防塌陷、排水和相关地下管线爱护措施,周边应设置围栏和警示标志。
(20)高处作业应设置作业平台、平安网、水平平安绳、防坠装置等的平安措施,并实行有效的防止高处落物的平安措施,特殊做好孔洞盖板、临边围栏的平安措施。
(21)深基坑内作业前应加强通风,符合要求后,方可进入作业,作业过程中应指派专人监护,并有紧急救援措施;施工照明采纳相应等级的平安电源,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有牢靠的接地。
(22)严格执行平安施工作业票(B票)制度,落实相应的平安措施和防火措施。在接近电力线区域施工,落实设备防护和人身平安措施。
(23)组织新进场劳务作业人员进行身体检查,并根据国家规定为本单位人员办理人身意外损害保险。
(24)现场一旦发生事故,必需马上进行救援,按要求准时报告有关方面,并做好善后处理工作。
(25)对甲方、监理及上级单位和人员的违反平安生产规定、制度并可能造成平安事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在平安管理工作中存在的问题有权提出看法和改进建议。
6.平安文明施工考核标准
(1)甲方根据分包合同价款,预留2%或3万元作为乙方的平安保证金。
(2)发生由乙方责任引起的各类事故、大事及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权根据保证金扣款标准扣除乙方相应的平安保证金。
(3)甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《平安保证金扣款通知单》,对平安保证金进行扣款。
(4)乙方被扣除的平安保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。
7.需要补充协议内容:
(1)甲方负责劳务人员的平安帽、平安带、工作服、手套等平安防护用品的购买和发放。损坏乙方按价赔偿。
三、附则
(1)本协议商定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格根据本协议规定的各项条款,担当相应的平安文明施工、环境爱护管理责任。因违反本协议造成的平安事故或环境影响大事,由违约方担当相应的法律责任和经济责任。
(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不全都,根据国家有关规定执行。
(3)协议有效期根据合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应准时签订补充协议。
(4)平安保证金的扣款标准根据《国家电网公司电力建设工程分包平安协议范本》附录(《平安保证金扣款标准》)的规定执行。
(5)因不行抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自担当相应的损失。
(6)其他未尽事宜可另行商定。
(7)本协议一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方:乙方:
单位名称(盖章):单位名称(盖章):
单位地址:长春市自由大路6039号单位地址:庐江县城镇城西中塘路4号
法定代表人(或授权代理人):法定代表人(或授权代理人):
签订日期:年月日签订日期:年月日
备注:土建工程时施工承包商如需劳务分包,在签订劳务合同时,应同时签订分包平安施工协议。
篇3:劳务承包合同模板
篇一:模板工程l劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同
合同编号:[2022]04号
工程承包人:(简称甲方)。
劳务分包人:(简称乙方)。
甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中全部模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工平安、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循公平、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成全都并签订本合同。
第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。
其次条承包内容及范围
1、(工程名称)施工图所设计、图纸会审及变更的模板制作、安装及与模板有关全部内容,担当本工程所包含的全部模板分项工程。
2、与该作业范围相关工作:搭设支模架、操作架,场地清洁、每层楼层模板上的清扫、板缝贴胶布,模板内杂物、渣滓清理等一切与该班组相关联的工作所需付出劳动时间均属乙方工作,在合同价款中体现。
3、模板到场后的卸料,场内材料的堆码和水平、垂直运输。
4、含施工图会审修改的工程量及相关规范标准图集规定的工程。
5、模板制作安装、拆除、回收整理,刷隔离剂,清理模板粘结物和模内杂
物,预埋盒子、孔洞,协作施工组放线,拆除模板按甲方要求回收堆码整齐及二次构件模板的制作、安装、拆除等与其分项工作相关的全部劳务。
第三条承包方式及金额
1、承包方式为包人工费及辅料(步步紧、穿墙拉杆、穿墙拉片、铁钉、铁丝等)。
2、单价:(1)1#地下车库模板制作安装元/㎡;(2)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼基础及主体模板制作安装元/㎡,以上单价均以砼与模板接触面积以平方米计算(含施工图纸范围内全部模板工程制作、安装)。
3、如遇停水、停电及自然气候等不行抗因素影响工期,甲方尽量支配乙方人员做其它工作来进行调整,工期顺延;由乙方缘由造成工期拖延,乙方应对甲方所造成的经济损失进行赔偿。
第四条机械、材料供应
1、甲方供应施工用水、电及垂直运输机械,其余机械设备及配件由乙方自备(包括鱼线、胶布、扫帚、卷尺、钉锤、吊线锤、木工锯、圆盘锯,从配电箱到作业面的电线、插板等)。对车库无法取出的拉杆,甲方对乙方以1.2元/根进行补偿。
2、甲方供应满意(工程名称)所用模板、钢管、扣件、套管。在支模架体搭设过程中,严禁使用有质量缺陷的钢管,严禁使用滑丝、有裂痕的钢管扣件。若违规操作,造成平安事故,概由乙方负责。情节严峻的,起诉公安机关,追究其刑事责任。
第五条工程质量
1、乙方接受任务后,由甲方工长向乙方进行施工技术交底,完工后经相关部门及单位按国家颁布的《工程验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》进行
验收、评定,并经市(区)质监站评定质量等级,必需合格。不合格,二次验收产生的一切费用全部由乙方担当。
2、乙方技术管理人员必需仔细熟识图纸规范,做好材料方案,确保材料方案料单精确 ,确保全部工程符合设计要求、建筑规范。
3、乙方必需听从甲方及建设单位、监理公司、质监站的管理与质量监督;严格根据施工规范和质量验收规范、行业标准,确保工程数量、质量、平安和进度;消失工程质量问题负责按规范要求及甲方要求进行返工,同时担当全部费用。
4、若工程质量验收不合格,乙方必需无条件限期整改完毕。如不整改,则由甲方或托付其他人员按建设单位、监理方、设计方的要求进行整改,其费用由乙方担当,并在乙方劳务价款中扣除,不足部分甲方有权追偿。
5、交叉工程验收程序
上道工序完工及工完场清后乙方自检,自检合格后与项目部验收;验收合格后,经项目部经理及承包方会签后,下道工序方可施工。如上道工序消失质量问题,而影响到下道工序施工,所造成的相关损失由乙方担当。
乙方在施工中若发觉:施工员现场放线、抄公平技术操作消失错误、失误,各个班组消失操作制作错误,都必需准时向项目部报告以便项目部准时下达整改通知和方案。若将错就错,不负责任地连续施工,造成的一切经济损失,由乙方负责。
6、乙方在施工中消失错误,应准时整改;若拖延时间或消极怠工造成的一切经济损失,由乙方负责。
7、砼浇筑成型后,超出构筑物或构件1㎝,乙方必需打包处理;若消失爆模,乙方按价配成甲方费用(材料、人工、机械费用)。
8、质量标准:合格(按国家规定施工验收规范验收)。详细验收按现行验收批及分项工程质量评定表执行,每层一个验收批;假如一批验收不合格,则返工整
改;造成的材料损失由乙方自负,并赔偿甲方经济损失,详细数量视状况确定。
第六条工程工期
本合同按甲方供应的开工日期及竣工日期进行,详细工期为年月日至年月日。
第七条工程平安及文明施工
1、乙方人员进场必需进行平安教育,对甲方供应的平安措施和防护设施进行验收;如发觉隐患必需准时提出整改看法,整改后方能进行操作。
2、乙方必需严格执行平安施工工艺,坚固树立平安生产意识,提高平安技能,创无平安事故工程。
3、楼层浇筑作业乙方必需跟班作业,若不跟班作业甲方有权停止作业,并对乙方作出经济惩罚1000元/次。
4、全部进场人员必需佩带平安帽,外架作业时必需系好平安绳;违者罚款50-100元/人次。
5、高架作业的材料堆放必需平安牢靠,不得高空坠物。
6、全部机械操作人员必需持证上岗,严禁机械带病作业。
7、各部位模板安装后,现场不准有材料。对所剩材料必需收集到指定地点,合理的堆放,若发觉一到处罚30-50元。
8、外脚手架或其他担心全的地方严禁存放材料,或其他物件,发觉一处50-100元罚款;木工架严禁使用外架做支撑或与外架相连接,否则项目部依据状况处100-300元罚款。
9、模板制作、堆码、操作位置的文明施工由班组自行负责,必需做到材料、半成品和余料分规格堆码,整齐、场地清顺,否则项目部依据状况处200-500元
罚款。
10、平安网(平、立网)应进行爱护,若人为损坏则予以赔偿。
11、平安帽、平安带(绳)由乙方自备,且必需是国家检测的合格产品。
12、乙方每周一自行组织该班组人员开班前会,讲质量平安工作,并做好书面记录,交项目部备案。
13、建筑垃圾应集中堆放,用起重设备吊到指定地点,不能高空坠物;若从楼层上直接向外抛弃建渣,每次惩罚1000元。
14、乙方不得使用童工及患病和不适应从事建筑安装工程的人员,否则由此造成的人员伤亡事故和法律责任均已乙方付全部责任。
15、施工用电必需由专业电工负责。
16、私自乱拆乱改平安防护设施(经同意除外),未准时恢复的部位,除限期恢复外,另惩罚金500元/次;由项目部指定其他人员恢复的部位所产生的费用,由班组2倍支付人工费。
17、遵守甲方的各项规章制度、文明施工、平安检查生产,凡因乙方缘由造成的质量、平安事故由乙方担当全部责任。
第八条工程成本
1、乙方必需合理使用木材,如发觉长材短用、优材劣用、乱锯木材、毁损模板等行为,每次处以罚款200元;如发生三次以上,情节严峻的行为,甲方有权单方终止合同,保证金不予退还。
2、扣件按1%计损耗,超过此规定损耗,按项目与公司的租赁合同价格赔偿。
第九条付款方式
1、入场前乙方向甲方缴纳保证金元;模板分项工程完工后甲方一并
篇二:施工劳务承包合同范本
文章来源:云法律网/docList.htm
施工劳务承包合同范本
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学试验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方实行分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。
四、工程质量与平安
依据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必需确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当赐予嘉奖,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方担当,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配,必需严格遵守《平安操作规程》,为使工人增加平安意识,带队及班组负责人每天支配工作量,要进行平安交底教育,强调平安操作,带好平安帽,装好平安网系好平安带,做好各项平安防护工作,杜绝平安事故的发生。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责,甲方不担当任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节省关,不准乱锯、乱丢、铺张材料,如发觉在分清责任后赐予罚款。同时,乙方负责人必需管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好"暂住证',严禁有"非典'疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必需听从管理人员指挥,遵守工地
文章来源:云法律网/docList.htm
一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如全部违反规定者,参照项目部相关规定惩罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点,仔细组织,细心施工,保证工期目标的实现,如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外,将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施惩罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。
4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必需按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程,对于违反平安操作规程消失的人身损害及死亡事故,乙方必需担当全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必需按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必需严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必需追究违约方责任。
2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必需自己保管,不得因此对甲
文章来源:云法律网/docList.htm
方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方担当。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
篇三:劳务分包合同模板
建设工程施工劳务分包合同
工程总承包单位:四川荣鑫建筑工程有限公司(以下简称甲方)
劳务分包单位:中江县力源劳务有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成全都,订立本合同。
1、劳务分包工程概况
工程名称:欧洲花园二期工程
工程规模:60000平方米
工程地点:中江县回龙路口
分包范围:实行场内人工包干,以施工图和招标文件确定的工程内容为准。
2、分包工作期限
以总承包合同商定的工程期限为准。
3、质量标准
按总包合同有关质量的商定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必需达到质量评定合格等级。
4、项目经理
4.1甲方委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为,职务:项目经理。
4.2乙方委派的担当驻工地履行本合同的负责人为,职务:现场负责人。
5、甲方义务
5.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
5.2负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工方案、物资
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年特殊教育学校学生入学合同范本3篇
- 快乐音符乐器特色课程设计
- 2024年度鞋业品牌加盟与区域分销合同范本2篇
- 2024年度危险品运输合同附环境保护责任条款3篇
- 电课程设计音频放大
- 砌体结构课程设计宿舍楼
- 2024年度大型单位冬季清雪作业及应急处理合同3篇
- 研学课程设计古生物
- 灌注桩课程设计 6 A
- 2024年度光伏发电项目土地使用权委托购买合同3篇
- 残疾儿童家长培训讲座
- 机动车驾驶员考试《科目一》试题与参考答案(2024年)
- 《学前心理学》考试复习题库(含答案)
- 小学二年级数学上册-加减乘除法口算题800道
- 内容运营岗位招聘笔试题与参考答案(某大型央企)
- 2025届新疆乌鲁木齐地区高二数学第一学期期末综合测试试题含解析
- 爱国教育-我和我的祖国
- 2024年新人教版七年级上册地理课件 第二章 地图 第二节 地形图的判读
- 24年注安-其他安全-必背考点-王培山
- 2024年北京版小学英语必背单词表
- 北师大版五年级上册数学计算题大全1000道带答案
评论
0/150
提交评论