全国一级建造师执业资格模拟考试

全国一级建造师执业资格模拟考试（房屋建筑）一、单选

一、单选［共20题，每题1分，总计20分］

1、杆件受轴向拉力时，杆件线应变的符号为（B

A.负B.正C.零D.不能确定

2、砖的强度等级用符号（D）表示。

A.UB.MC.MuD.MU

3、对于装配整体式的钢筋混凝土屋盖，当sV32时，砌体结构房屋的静力计算方案属于（A）。

A.刚性方案B.刚弹性方案C.弹性方案D.不能确定

4、墙体验算时，以（A）为计算单元。

A.开间B.柱距C.梁距D.1m宽度

5、镁质生石灰中的MgO含量（C）。

A.<5%B.<10%C.>5%D.>10%

6、选用水泥的主要技术指标是（C）«

A.硬度B.坍落度C.强度D.体积安定性

7、现浇钢筋混凝土导墙施工工艺流程中在“绑扎钢筋”之后应进行（C）工作。

A.浇筑混凝土B.测量定位C.支模板D.挖槽及处理弃土

8、长度较大的结构宜于采用（D）方案进行浇筑混凝土。

A.分段分层浇筑B.一次全部浇筑C.分层浇筑D.斜面分层

9、砂浆的强度，用边长为7.09cm的正立方体试件，经28d标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定。

A.15B.10C.9D.7.07

10、先张法是借助于（D）,使混凝土产生预压应力。

A.锚具B.热胀冷缩C.外力D.混凝土与预应力筋的粘结

11、（B）是建筑物的主要灭火设备。

A.消火栓箱B.消火栓给水系统C.水带D.水枪

12、古建筑的结构大量为（C）承重砖墙为围护墙，灰土基础。

A.石头结构B.泥土结构C.木构架D.竹板结构

13、一级项目经理部管理人员人数为（B）人。

A.45~60B.30〜45C.20~30D.15~20

14、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的（B）。

A.设计过程B.全过程C.施工过程D.保修过程

15、进度控制的第一项任务就是确定（A）。

A.施工进度控制目标B.编制施工进度计划

C.实施施工进度计划D.编写施工进度控制报告

16、工程质量问题的处理程序的正确顺序是（D）。

①事故处理

②确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案

③进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施

④检查事故处理结果是否达到要求

⑤分析调查结果，找出事故的主要原因

⑥事故处理结论

⑦提交处理方案

A.①②③④

B.③（2）⑤0①④⑥

C.②®©⑦

D.③⑤②①@@@

17、拆迁人与被拆迁人或者拆迁人、被拆迁人与房屋承租人达不成拆迁补偿安置协议的，经当事人申请，由房

屋拆迁管理部门裁决。房屋拆迁管理部门是被拆迁人的，由（B）裁决。

A.上级人民政府B.同级人民政府C.上级司法机关D.同级司法机关

18、在正常使用条件下，房屋建筑工程中有防水要求的卫生间的最低保修期限为（C）»

A.10年B.8年C.5年D.3年

19、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（A）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5B.10C.15D.20

20、单层钢结构安装工程中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，地

脚螺栓（锚栓）的螺栓中心偏移的允许偏差为（A）»

A.5.0mB.3.0mmC.+5.0mmD.±3.0mm

答案：单选BDAACCCDDDBCBBADBCAA

二、多选［共10题，每题2分，总计20分］

21、钢结构制作包括（A、B、C、D）。

A.放样B.号料C.切割D.校正E.安装

22、下列选项属于改善混凝土其他性能的外加剂的是（A、B、C、E）。

A.加气剂B.膨胀剂C.着色剂D.缓凝剂E.泵送剂

23、钢材中除主要化学成分铁以外，还含有少量的（A、B、C、D）.

A.碳B.硅C.镒D.磷E.铜

24、灰土挤密桩适用于处理（A、B、D、E）地基。

A.地下水位以上的软弱地基B.天然含水量12%〜25%的软弱地基

C.砂石土D.湿陷性黄土的软弱地基E.厚度5〜15nl的素填土、杂填土

25、混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（A、B、D、E）»

A.钻孔灌注桩B.沉管灌注桩C.摩擦灌注桩

D.人工挖孔灌注桩E.爆扩灌注桩

26、外贴法与内贴法相比较，其缺点是（A、B、C、D）.

A.施工期较长B.土方量较大C.易产生塌方现象

D.转角接搓处质量较差E.能利用保护墙做模板

27、关于地基与基础工程专业承包企业的承包范围下列说法正确的是（A、B、D）o

A.一级企业可承担各类地基与基础工程的施工

B.二级企业可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工

C.三级企业可承担工程造价500万元及以下各类地基与基础工程的施工

D.三级企业可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工

E.四级企业可承担工程造价100万元及以下各类地基与基础工程的施工

28、调整施工进度计划采用的原理、方法与施工进度计划的优化相同。调整内容包括（）o

A.单纯调整工期B.资源有限-工期最短调整

C.工期固定-资源均衡调整D.单纯调整成本E.工期-成本调整

29、经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，其划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有

权可以转让、出租、抵押的下列土地有（）»

A.土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人

B.领有国有土地使用证

C.具有地上建筑、其他附着物合法的产权证明

D.城市基础设施用地

E.依照有关规定签订土地使用权出让合同，向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、

抵押所获收益抵交土地使用权出让金

30、单层钢结构安装工程中，地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差为（）.

A.螺栓（锚栓）露出长度+30.0mm,0.0mm

B.螺栓（锚栓）露出长度+20.0mm,0.0mm

C.螺栓（锚栓）露出长度+30.0mm,5.0mm

D.螺纹长度+30.0mm,0.Omm

E.螺纹长度+20.Omm,0.Omm

答案：ABCD,ABCE,ABCD,ABDE,ABDE,ABCD,ABD,ABCE,ABCE

三、案例［共5题，每题24分，总计120分］

31、某29层写字楼工程建设项目，其初步设计已经完成，建设用地和筹资也已落实，某300人的建筑工程

公司，凭借150名工程技术人员，10名国家一级资质的项目经理的雄厚实力，以及近5年来的优秀业绩，与

另一个一级企业联合，通过竞标取得了该项目的总承包任务，并签订了工程承包合同，开工前，承包单位作了

详细的施工实施规划，内容包括：

1.工程概况。包括：工程地点、建设地点及环境特征、施工条件、项目管理特点及总体要求、施工项

目的目录清单。

2.施工部署。包括：项目的质量、安全、进度成本目标；拟投入的最高人数和平均人数、分包计划、

劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划；施工程序；项目管理总体安排。

3.施工项目组织构架。包括：对专业性施工任务的组织方案(如怎样进行分包，材料和设备的供应方

式等)、项目经理部的人选方案。

4.施工进度计划。施工进度计划说明、施工进度计划图(表)、施工进度管理规划。

5.劳动力供应计划。包括：管理人员、技术工人、特种岗位人员、安全员等。

6.施工准备工作计划。包括：施工准备工作组织和时间安排、技术准备和编制质量计划、施工现场准

备、作业队伍和管理人员准备、物资准备、资金准备。

7.施工平面图。包括：施工平面图说明、施工平面图、施工平面图管理规划。

8.技术组织措施计划。包括：保证进度目标的措施、保证质量和安全目标的措施、保证成本目标的措

施、保证季节施工的措施、保护环境的措施、文明施工措施。

9.文明施工及环境保护规划。包括：文明施工和环境保护特点、组织体系、内容及其技术组织措施。

10.项目通信管理。包括：信息流通系统、信息中心的建立规划、项目管理软件的选择与使用规划、

信息管理实施规划。

11.技术经济指标分析。包括：规划指标、规划指标水平高低的分析和评价、实施难点的对策。规划

指标包括：总工期、质量标准、成本指标、资源消耗指标、其他指标(如机械化水平等)。

问题：

1.该项目的由该企业承包是否可行？为什么？

2.施工企业的项目实施规划有无不妥？为什么？

3.如果指定某项目经理负责该工程项目的建设，项目经理责任制的内容包括哪些？

试题解析：

解：

1.该项目的承包不可行，因为该企业资质不符合规定。

根据规定，29〜40层的高层建筑应该有一级企业承包。一级企业的标准是：

(1)企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。

①25层以上的房屋建筑工程；②高度100m以上的构筑物或建筑物；③单体建筑面积30000m2以上的房屋建筑

工程；④单跨跨度30m以上的房屋建筑工程；⑤建筑面积100000m2以上的住宅小区或建筑群体；⑥单项建安

合同额1亿元以上的房屋建筑工程。

(2)企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有10年以上从事

建筑技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称；总经济师具有高级职称。

(3)企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于300人，其工程技术人员不少于200人；工程技

术人员中具有高级职称的人员不少于10人，具有中级职称的人员不少于60人。企业具有的一级资质项目经理

不少于12人。

(4)注册资本金5000万元以上；企业净资产6000万元以上；企业近3年最高年工程结算收入2亿

元以上；企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。可见，该企业150名工程技术人员不足

200名，10名一级资质项目经理不满足12名的要求。该企业属于二级企业，即使与另一个一级企业联合，也

应该按照二级企业的标准承接任务。

2.施工企业的项目实施规划内容不完整。

缺少：

(1)施工方案。包括：施工流水和施工顺序、施工段划分、施工方法和施工机械选择、安全施工设

计、环境保护内容及方法。

(2)资源供应计划。包括：劳动力需求计划；主要材料和周转材料需求计划；机械设备需求计划；

预制品订货和需求计划；大型工具、器具需求计划。(3)项目风险管理。包括：风险因素识别一览表、风险可

能出现的概率及损失值估计，风险管理重点、风险防范对策、风险管理责任。

多余：

(1)施工项目组织构架。包括：对专业性施工任务的组织方案(如怎样进行分包，材料和设备的供

应方式等)；项目经理部的如人选方案。

(2)文明施工及环境保护规划。包括：文明施工和环境保护特点、组织体系、内容及其技术组织措

施。

3.项目经理责任制的内容包括：

企业各层之间的关系；项目经理的地位和素质要求；项目经理目标责任书的制定和实施；项目经理的

责、权、禾！I;项目管理的目标责任体系：有项目经理的目标责任制、项目经理部内部各职能部门的目标责任制、

项目经理部各成员的目标责任制；可建立以施工项目为对象的三种类型目标责任制；项目的目标责任制，子项

目的目标责任制，班组的目标责任制。

32工人王某在搬运完建筑门窗后，准备离开施工现场回家，由于楼内光线不足，在行走途中，不小心

踏上了通风口盖板上(通风口为1.2mX1.4m,盖板为1.5mX1.5m,厚1mm的镀锌铁皮)，铁皮在王某的踩踏作

用下，迅速变形塌落，王某随塌落的盖板掉到地下室地面(落差15.35m),经抢救无效于当日死亡。

问题：

1.这是由什么防护不到位所引起的伤亡事故，何谓“三宝”、“四口”？

2.“临边”指哪些部位？

3.建立安全管理体系有哪些要求？

4.关于安全生产管理，请做如下选择：

(1)建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的()

和群防控制制度。

A.责任制度B.领导制度

C.管理制度D.监督制度

(2)项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负()o

A.直接领导责任B.间接领导责任

C.全面领导责任D.主要领导责任

(3)建筑安全生产监督管理，应当根据()的原则，贯彻预防为主的方针，依靠科学管理和技

术进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。

A.安全第一B.以人为本

C.管生产必须管安全D.上岗培训

试题解析：

解：

1.三宝是：安全帽、安全带、安全网；

四口是：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

2.临边通常指尚未安装栏杆或栏板的阳台周边，无外脚手架防护的楼面与屋面周边，分层施工的楼梯

与楼梯段边、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边，框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧

边、卸料平台外侧边、雨蓬与挑檐边、水箱与水塔周边等。

3.监理安全管理体系的要求有：管理职责；安全管理体系；采购控制；分包单位控制；施工过程控制；

安全检查、检验和标识；事故隐患控制；纠正和预防措施；安全教育和培训；内部审核；安全记录。

4.(1)A(2)C(3)C

33、某单位工程为单层钢筋混凝土排架结构，共有60根柱子，32m空腹屋架。监理工程师批准的网

络计划如图所示(图中工作持续时间以月为单位)：

该工程施工合同工勤为18个月，质量标准要求为优良。施工合同中规定，土方工程单价为16元/m3,

土方估算工程量为22000m3,混凝土工程单价为320元/m3,混凝土估算工程量为1800m3。当土方工程和混凝

土工程的工程量任何一项增加超出该项原估算工程的15%时，该项超出部分结算单价可进行调整，调整系数

为0.9。

在施工过程中监理工程师发现刚拆模的钢筋混凝土柱子中有10根存在工程质量问题，其中6根柱子

蜂窝、露筋较严重，4根柱子蜂窝、麻面轻微，且截面尺寸小于设计要求，截面尺寸小于设计要求的4根柱子

经设计单位验算，可以满足结构安全和使用功能要求，可不加固补强。在监理工程师组织质量事故分析会上，

承包方提出了如下处理方案：

方案一：6根柱子加固补强，补强后不改变外形尺寸，不造成永久性缺陷；另4根柱子不加固补强。

方案二：10柱子砸掉重做。

方案三：6根柱子砸掉重做，另4根柱子不加固补强。

在工程按计划进度进行到第四个月时，业主、监理工程师与承包方协商同意增加一项工作K,其持续

时间为2个月,该工作安排在C工作结束后开始（K是C的紧后工作），E工作开始前结束（K是E的紧前工作）。

由于K工作的增加，增加了土方工程量3500m3,增加了混凝土工程量200m3。

工程竣工后，承包方组织了该单位工程的预验收，在组织正式竣工验收前，业主已经提出提前使用该

工程。业主使用中发现房屋屋面漏水，要求承包方修理。

问题：

1.承包方要保证主体结构部分工程质量达到优良标准，以上对柱子的工程质量问题的三个处理方案

中，哪种方案能够满足要求？为什么？

2.由于增加了K工作，承包方提出了顺延工期2个月的要求，该要求是否合理？监理工程师应该签证

批准的顺延工期是多少？

3.由于增加了K工作，相应的工程量有所增加，承包方提出对工程量的结算费用为：

土方工程：3500X16=56000（元）

混凝土工程：200X320=64000（元）

合计：120000元

你认为该费用是否合理？监理工程师对这笔费用应签证多少？

4.在工程未正式验收前，业主提前使用是否可以认为该单位工程已经验收？对出现的质量问题，承包

方是否承担保修责任？

试题解析：

解：

L方案二可满足要求，应选择方案二。因为合同要求质量目标为优良，主体分部工程必须优良。采取

方案二，所在分部工程可评为优良，此方案可行。

方案一所在主体工程不能评为优良，不能实现合同目标。

方案三所在主体分部工程不能评为优良，不能实现合同目标。

2.承包方提出顺延工期2个月不合理。因为增加了K工作，工期增加1个月，所以监理工程师应签证

顺延工期1个月。

3.增加结算费用120000元不合理。因为增加了K工作，使土方工程增加了3500m3,已经超过了原估

计工程量22000m3的15%,故应进行价格调整，新增土方工程款为：

3500X16+200X16X0.9=55680（元）

混凝土工程量增加了200nl3,没有超过原估计工程量1800m3的15%,任按原单价计算，新增混凝土

工程款为：200X320=64000（元）

监理工程师应签证的费用为：

55680+64000=119680（元）

4.工程未经验收，业主提前使用，由此发生的质量问题及其他问题，由业主承担责任。（重大质量事

故除外）

34某化工管道工程建设项目，在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位根据业主的建议在

某销售单位订购了一批钢管。钢管运抵施工现场后，经监理人员检验发现，钢管质量存在下列问题：

1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料；

2.钢管外观粗糙、标识不清，并且存在锈斑。

3.施工单位已经取样送检，经具有实验资质的单位试验质量合格，并出具了试验报告。

问题：

1.对上述问题应如何处理？

2.如果管材不合格进行退场等损失如何处理？

试题解析：

解：

1.由于该批钢管是由施工单位采购的，经监理工程师检验发现该批钢管外观不良，标识不清，且无产

品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢管用于本工程项目，并抄送业主备案。

2.监理工程师应要求施工单位提交该批钢管的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告

和生产厂家生产许可证等资料，以备监理工程师对生产厂家和材质保证等方面进行书面资料的审查。

3.如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该产

品进行有见证员签证的取样送检，自行取样送检是无效的。监理工程师不能同意使用该批管材。如果经见证抽

样并检测后，证明材料质量符合技术规范、设计文件和工程承包合同要求，则监理工程师方可进行质检签证，

并书面通知施工单位。

4.如果施工单位不能提供第二条所述的资料，或虽提供了上述资料，但经见证抽样检测后质量不符合

技术规范、设计文件或工程承包合同要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢管用于本项工程，

并要求施工单位将该批钢管运出施工现场。

5.监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。

6.在购买过程中，业主只是建议某单位买钢管，并没有直接参与买卖，因此，购买、运输、退场等全

部损失应有施工单位承担，施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题，由他们双方根据供货合同解决。

35、背景材料：某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构工程施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师

1人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以

下一些问题：

1.某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门

洞移动了位置。

2.某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模

板胀模。

3.某层楼板钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。

4.某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即进行浇筑楼板混凝土，混混土浇筑完成后，发现楼板中

设计的预埋电线暗管未通知电气专业监理工程师检查签证。

5.施工单位把地下室内防水工程给一专业分包单位承包施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场

施工，并已进行了200平方米的防水工程。

6.某层钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。

7.某楼层一房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，

经检查施工符合设计图纸要求。

问题：

以上各项问题如何分别处理？

试题解析：

解:

1.指令停工，组织设计和施工单位共同研究处理方案。如需变设计，指令施工单位按变更后的设计图

施工，否则审核施工单位新的施工方案，指令施工单位按原图施工。

2.指令停工，检查胀模原因，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知继续施工。

3.指令停工，下令拆除封闭模板，使满足检查要求，经检查认可，通知复工。

4.指令停工，进行隐蔽工程检查，若隐检合格，签证复工，若隐检不合格，下令返工。

5.指令停工，检查分单位资质，若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位

令分包单位立即退场。无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的200平方米防水工程进行质量检查。

6.通知该电焊工立即停止操作，检查其技术资质证明。若审查认可，可继续进行操作；若无技术资质

证明，不得再进行电焊操作。对其完成的焊接部分进行质量检查。

7.报告业主，与设计单位联系，要求更正设计，指示施工单位按更正后的图纸返工，所造成的损失,

应给予施工单位补偿。

、单项选择题

1.下列有关建造师执业的行为中，合乎我国法律的规定是。。

A.李某参加了建造师执业资格考试，在得知考试成绩通过后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经

理

B.王某从事项目管理工作多年，并已取得一级项目经理资质证书，认为自己施工经验丰富不用参加考试，

便在当地以建造师的名义接受一些施工企业的聘请担任项目经理

C.陈某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业

D.吴某参加了建造师执业资格考试，虽然没有通过，但其所在单位因急需用人，仍然以建造师的名义聘任

其为某工程的项目经理

2.根据我国相关法律的规定，下列选项中不属于建造师的执业范围的是（）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.查处工程建设过程中的违法行为

C.从事其他施工活动的管理工作

D.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

3.根据民法基本理论，下列选项中不属于民事法律关系的构成要素的是（）。

A.主体B.自然事件C.客体D.内容

4.甲房地产公司和乙施工企业签订了一份工程施工合同，施工过程中，因设计变更造成了工程量的增加。

请问，这种合同法律关系的变更属于（）。

A.主体变更B.客体变更C.自然变更D.违约变更

5.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司和乙招标代理公司签订了一份合同，约定乙

公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。请问，甲乙之间的这种法律关系属于（）。

A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.无权代理

6.甲房地产公司和乙施工企业签订了一份工程施工合同，乙企业通过加强施工现场的管理，终于如期交付

了符合合同约定质量标准的工程，甲公司随即也按约支付了工程款。请问，这种合同法律关系的终止属于（）。

A.自然终止B.违约终止C.协议终止D.不可抗力终止

7.注册建造师属于工程建设法律关系主体中的（）。

A.自然人B.社团法人C.国家机关法人D.个体工商户

8.根据我国有关法律的规定，建设工程图纸属于（）的保护对象。

A.《专利法》B.《商标法》C.《反不正当竞争法》D.《著作权法》

9.孙某去银行取钱，工作人员误将1,000看成10,000,多支付其9000元。银行发现后要求孙某返还多

支付的9000元钱。请问，这种在孙某和银行之间产生的债权债务关系，在法律上被称为。之债。

A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理

10.房地产公司甲在兼并施工企业乙之前，尚欠乙公司120万的工程款。那么，兼并之后甲乙两公司作为

两个独立的法律关系主体之间的120万元的债权债务关系的消灭，属于因（）而消灭。

A.抵销B.提存C.混同D.免除

11.我国《民法通则》规定的国有土地使用权属于（）。

A.所有权B.担保物权C.动产物权D.用益物权

12.根据我国法律关于诉讼时效的规定，诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算，但

是，从权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。

A.1年B3

②组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑；③签收投标文件；④编制招标文件和标底；⑤确定投标人编制投

标文件所需要的合理时间；⑥发布招标公告或发出投标邀请书；⑦发售招标文件；⑧对潜在投标人进行资质审

查，并将审查结果通知各潜在投标人。下列排列顺序正确的是（D）。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.①⑧⑥④⑤②⑦③

C.①④⑧③②⑥⑤⑦

D.①④⑥⑧⑦②⑤③

17.中标通知书发出后，招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，（D）。

A.只需退还投标保证金即可

B.要双倍返还投标保证金

C.如果给中标人造成的损失小于投标保证金的，只需赔偿损失而不用退还全部投标保证金

D.如果给中标人造成的损失超过投标保证金的，除退还投标保证金外还需赔偿损失

18.根据我国《安全生产法》的规定，如果从业人员在施工过程中发现有直接危及人身安全的紧急情况时.，

享有停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作'业场所的权利，这种权利也被称之为（C）。

A.知情权B,建议权C.紧急避险权D.拒绝权

19.安全生产的“三同时”是指，建设项目的安全设施必须与主体工程。（A）

A.同时设计、同时施工、同时投产

B.同时立项、同时规划、同时审批

C.同时勘察、同时设计、同时监理

D.同时施工、同时监督、同时审计

20.根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中不属于施工企业安全生产管理的责任或义

务的是（D）o

A.安全施工技术要求的交底

B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训

D.办理施工许可证时报送安全施工措施

21.根据我国有关法律规定，房屋外墙面防渗漏的最低保修期限为（C）。

A.1年B.2年C.5年D.50年

22.某施工企业甲公司的资质等级为二级，而发包方东方集团公司的工程项目需要一级资质的建筑商承建,

于是甲公司就借用了另一大型建筑企业乙公司的资质等级证书，承揽了东方集团公司的工程，后来因该项工程

不符合规定的质量标准而给东方集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（C）承担。

A.甲公司B.乙公司

C.甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按约定比例

23.根据我国相关法律的规定，工程验收的通用质量标准属于工程建设业的（B）.

A.推荐性标准B.强制性标准C.地方标准D.企业标准

24.根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目不超过总价的（A）,那么整个

项目按安装工程一切险投保。

A.20%B.30%C.50%D.60%

25.根据我国有关招标投标的法律规定，“与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会”，这一规定

体现了招标活动基本原则中的（C）。

A.公开原则B.公平原则C.公正原则1）.诚实信用原则

26.根据我国相关法律规定，应当对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测评估，提

出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测。这种制度被称为（A）。

A.环境影响评价制度B.环境保护制度

C.环境负责追究制D.群防群治制度

27.根据我国《劳动法》的规定，劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过（B）。

A.3个月B.6个月C.1年D.2年

28.根据我国《反不正当竞争法》的规定，经营者的下列行为中属于不正当竞争行为的是（A）。

A.甲酒厂为扩大销路，将其酒瓶设计为与茅台酒瓶相似的包装，但未使用茅台酒的商标

B.乙商场将一批过季服装打折出售

C.丙公司对所有投标人进行资格预审

D.丁食品厂为了使其产品进入某大型超市，向超市让利10%

29.根据《合同法》的规定，下列选项中属于要约邀请的是（D）。

A.投标保函B.投标书C.中标通知书D.招标公告

30.甲公司和乙公司为生意场上的竞争对手，在得知乙公司和丙公司正在为一笔交易进行谈判时，为达到

排挤乙公司的目的，以极低的价格吸引丙公司放弃了与乙公司的谈判。目的得逞后，甲公司随便找了个借口终

止了与丙公司的谈判，丙公司在与甲公司的谈判过程中花费了大量的人力和财力。你认为，本案中，甲公司应

当承担合同法意义上的（C）责任。

A.违约B.侵权C.缔约过失D.不当得利

31.根据我国《合同法》的规定，要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在（B）到达受要约人。

A.双方订立正式合同之前

B.要约到达受要约人之前或者与要约同时

C.受要约人做出承诺之前

D.受要约人发出承诺通知后、实际履行前

32.根据《合同法》的有关规定，如果受要约人在承诺期限内发出了承诺，按照通常情形能够及时到达要

约人，但由于邮递员投递错误等客观原因，使得承诺到达要约人时超过了承诺期限。这种情况下，除（C）的

以外，该承诺有效。

A.承诺延误致使合同目的无法实现

B.承诺迟到增加了要约人的履行成本

C.要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺

D.承诺已对要约内容做出某些修改

33.大地建筑公司向H市钢铁厂发出了一份通知：“我方欲以3000元/吨的价格购买e25的螺纹钢50吨，

三日内回复有效。”H市钢铁厂在回复之前，B市钢铁厂知道了此事，赶紧在第二天就给大地建筑公司发了通

知：“完全同意你方报价，准备接货事宜。”请问，B市钢铁厂的这份通知的法律性质属于（D）。

A.要约邀请B.要约C.承诺D.新要约

34.根据我国合同法的规定，下列合同中应当被认定为无效合同的是（C）。

A.年仅12岁的小学生自己决定购买一辆自行车

B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案

C.某总承包商就主体工程的转包与分包商订立的分包合同

D.公民李某为将自己的房产赠给孙某签订了一份赠予合同

35.根据我国合同法的规定，如果合同当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人最后不履行债务

或履行债务不符合约定，应当由（D）向债权人承担违约责任。

A.第三人B.第三人和债务人C.第三人或债务人【）.债务人

36.某工程项目的总承包商甲公司为逃避分包商乙公司的分包工程款，于2004年11月20日放弃了其对内

房地产开发公司10万元剩余工程款的债权。乙公司欲依法行使撤销权，请问，根据我国合同法的规定，乙公

司必须在（B）之前行使其撤销权，否则该权利将消灭。

A.2004年12月31日B.2005年11月20日

C.2006年11月20日D.2009年11月20日

37.甲乙之间订立了一份商品买卖合同，双方在合同中约定：”一手交钱，一手交货”。那么，甲在乙交

货前可以拒绝乙要求其其先履行的要求，这种抗辩权在合同法中被称为（A）。

A.同时履行抗辩权B.后履行一方的抗辩权

C.先履行一方的抗辩权D.不安抗辩权

38.甲公司欠某供应商200万元货款，现甲公司准备将公司的一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于

甲公司分立后200万元债务的清偿问题，下列说法正确的是（C）。

A.应当由甲公司承担全部债务B.应当由乙公司承担全部债务

C.应当由甲、乙公司承担连带责任D.甲公司与乙公司均不承担清偿责任

39.下列有关承担违约责任的说法，正确的是（B）。

A.违约方在支付了迟延履行违约金后，就免除了继续履约的责任

B.当事人在合同中既约定了违约金，又约定了定金条款，如果一方违约，对方可以选择适用违约金或定金

条款，但两种违约责任不能合并使用

C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其它损失的，此时就不再承担赔偿责任

D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同

约定的违约金

40.在甲乙双方订立的货物运输合同中，双方约定乙方必须2004年8月1日前将货物运到甲方指定的地点,

货到后付运费。乙方于2004年8月3日装货起运。2004年8月10H,乙方运输途中遇到洪涝灾害，造成公路

中断，直到2004年8月20日乙方才将货物运到指定地点。请问，对于本案中违约责任的说法正确的是（D）.

A.乙方不承担违约责任，因为迟延履行并未造成合同目的落空

B.乙方不承担违约责任，因为履行合同过程中发生了不可抗力

C.甲乙双方共同承担违约责任，因为发生了不可抗力

D.乙方应当承担全部违约责任，因为该发生在迟延履行期间转

41.下列合同中，属于效力待定的是（B）。

A.年仅8岁的小学生范某购买一辆高级自行车的合同

B.王某借用朋友的一辆汽车，途中由于有人愿出高价购买，于是王某将其出卖

C.年仅10岁的学生接受亲属赠号的价值10万余元的汽车一部

D.张某明知某公司负责人李某只能签订标的额在300万元以下的合同，仍然与其签订了一份价值500万元

的产品购销合同

42.房东黄某在其租房合同中与承租人韩某约定：“如果黄某的儿子结婚，韩某必须于七日内搬出。”请

问，该合同属于（C）合同。

A.附生效条件B.附生效期限C.附解除条件D.附解除期限

43.根据我国有关法律的规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的

合同，如果相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该代理行为（A）。

A.有效B.依然无效C.效力待定D.可撤销

44.在执行政府指导价的合同中，如果买方逾期付款又遇到政府指导价发生变化，则法律规定的处理原则

是（B）。

A.遇价格上涨，按原价执行；价格下降，按新价执行

B.遇价格上涨，按新价执行；价格下降，按原价执行

C.无论价格上涨还是下降，按原价执行

D.无论价格上涨还是下降，按新价执行

45.甲乙双方签订了一份100台冰箱的买卖合同，合同约定每台冰箱1600元，（市场价格福台2000元），

乙方负责送货到甲方所在地，货到付款。随后甲又与丙签订了一份该批冰箱的转卖合同，合同价为1800元，

并约定了8000元违约金。送货途中，运输车发生交通事故，100台冰箱全部灭失。请问，根据《合同法》的规

定，甲方可以向乙方主张（A）的损失。

A.20000元B.28000元C.40000元D.48000元

46.根据我国《担保法》的规定，如果保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，（B）承担保证责

任。

A.按一般保证

B.按连带保证

C.由保证人选择适用一般保证或者连带保证

D.由债权人选择适用一般保证或者连带保证

47.动产质押的质押合同自（C）起生效。

A.合同登记之日B.权利凭证交付之日

C.质物移交质权人占有之日D.当事人约定之日

48.根据我国《担保法》的规定，债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与出质人协议以质物折价，也

可以依法拍卖、变卖质物。质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归（A）所有。

A.出质人B.质权人C.债权人D.债务人

49.根据我国《担保法》关于留置担保的规定，债权人留置财产后，债务人应当在不少于（C）的期限内履

行债务。

A.15天B.30天C.两个月D.三个月

50.根据我国《担保法》的规定，定金合同自（D）之日起生效。

A.当事人约定B.主合同登记

C.合同履行D.定金实际交付

51.甲房地产公司与乙施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工

程质量问题发生了纠纷，双方遂决定将此纠纷提交某仲裁委员会仲裁。请问，下列说法正确的是（C）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.如果双方在发生纠纷后订立了仲裁协议，则仍然可以通过仲裁解决纠纷

D.仍然双方在发生纠纷后订立了仲裁协议，则不能通过和解解决纠纷

52.仲裁委员会审理建设工程合同纠纷案件，一般（C）。

A.必须公开审理

B.必须不公开审理

C.以不公开审理为原则，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家机密的除外

D.以公开审理为原则，当事人协议不公开的，可以不公开进行

53.人民法院在审理建设工程施工合同纠纷时,一般都适用（B）。

A.简易程序B.普通程序C.特别程序D.督促程序

54.在一起建设工程纠纷案件的审理过程中，被告提出了反诉。开

庭时，原告经传票传唤没有到庭，此时法庭可以（C）。

A.终止审理B.中止审理C.缺席判决D.按撤诉处理

55.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（B）内向上一级人民法院提起上诉。

A.10日B.15日C.20日I）.30日

56.下列关于审判监督程序的说法，错误的是（A）。

A.监督程序是每个案件必经的程序

B.设立审判监督程序，是为了保障法院裁判的公正，使己经发生法律效力但有错误的判决裁定、调解协议

得以改正

C.各级人民法院院长发现本院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误，认为需要再审的，应当提交审判

委员会讨论决定

D.匕级人民法院发现下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，有权提审或者指令下级人

民法院再审

57.根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由（C）人民法院管辖。

A.被告住所地B.原告住所地C.不动产所在地D.合同签订地

58.H省乙市东方建筑集团公司诉甲市四海房地产开发有限公司一案，由甲市N区人民法院作出了一审判决,

被告四海公司不服，上诉至甲市中级人民法院。甲市中级人民法院经过审理，做出了驳回上诉、维持原判的二

审判决。被告四海公司拒不执行生效判决，东方公司应当向（A）申请强制执行。

A.甲市N区人民法院

B.甲市中级人民法院

C.乙市中级人民法院

D.II省高级人民法院

59.人民法院在一起刑事案件的二审审理中，做出了刑事附带民事赔偿的判决，咐于该判决定中的财产部

分，应当由（D）执行。

A.被告住所地人民法院

B.受害人住所地人民法院

C.第二审人民法院

D.第一审人民法院

60.执行程序的申请人提出撤销申请的，人民法院应当裁定（B）。

A.先予执行B.终结执行

C.执行回转D.中止执行

61.根据我国《民事诉讼法》的相关规定，人民法院审理对原判决的上诉案件，应当在二审立案之日起（C）

内审结。

A.20日B.30日C.3个月D,6个月

62.对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请，致

使对案件纠纷的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当承担（C）的法律后果。

A.妨碍司法公正B.伪证罪

C.举证不能D.丧失胜诉权

63.下列关于人民法院判决、裁定的法律效力的说法，正确的是（B）。

A.只有二审法院的判决、裁定，才是发生法律效力的判决、裁定

B.-•审法院的判决、裁定，也可能是发生法律效力的判决、裁定

C.未被申请再审的二审判决、裁定，才是发生法律效力的判决、裁定

D.只有经过再审的判决、裁定，才是发生法律效力的判决、裁定

64.合同当事人签订有仲裁协议，纠纷发生后一方当事人申请仲裁，另一方当事人向人民法院起诉，正确

的做法应该是（A）。

A.仲裁机构受理，人民法院不予受理

B.人民法院受理，仲裁机构不予受理

C.先由人民法院受理，对法院判决不服的，再由仲裁机构受理

D.由先收到申请书或起诉状的机构受理

65.下列行政责任的承担方式中属于行政处罚的是（D）。

A.降职B.开除C.撤职D.罚款

66.我国政府对建设工程质量的监督管理，主要是通过（B）的手段实现的。

A.质量检查制度B.施工许可制度和竣工验收备案制度

C.工程监理制度D.项目法人制度

67.刑事处罚包括（A）两种。

A.主刑和附加刑B.行政处罚和行政处分

C.拘留和劳动教养D.刑事赔偿和民事赔偿

68.根据《建设工程质量管理条例》的规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员

因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（C）不予注册。

A.1年内B.3年内C.5年内D.终身

69.建筑法规中规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（B）决定。

A.各级人民政府B.颁发资质证书的机关

C.公安消防机构

D.省级工商行政管理部门

70.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行其安全生产

管理职责构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。并且，自刑罚执行完毕之日起（C）内不得担任任何

施工单位的主要负责人、项目负责人。

A.2年B.3年C.5年D.8年

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选,

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.根据我国相关法律的规定，下列选项中属于对一级建造师执业技术能力的要求的是（B.C.D.E）。

A.了解与工程建设有关的法律、法规

B.有一定的外语水平

C.具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力

D.具有丰富的施工管理专业知识

E.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平

72.下列选项中属于民事法律关系主体的是（A.C.D.E）。

A.广厦房地产公司

B.世纪新城小区

C.三元监理公司

D.项目经理李某

E.中国建筑学会

73.根据我国相关民事法律的规定，民事法律行为的成立要件包括（A.B.C.E）。

A.行为内容合法

B.行为形式合法

C.行为人意思表示真实

D.行为要经过法定授权

E.行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力

74.在我国民事法律制度中，下列选项中属于物权的保护方式的是（A.B.C）。

A.请求排除妨碍B.请求恢复原状C.请求返还原物

D.请求恢复名誉E.违约金

75.根据我国《专利法》的规定，专利权的客体包括（B.D.E）。

A.作品B.发明C.商标D.实用新型E.外观设计

76.根据我国《建筑法》的相关规定，建设工程监理企业与被监理工程的（A.C.E）不得有隶属关系或者其

他利害关系。

A.施工企业B.建设单位C.建筑材料供应商

D.招标代理机构E.设备供应商

77.下列法律事实中，能够在当事人之间引起债的法律关系产生的有（B.C.D.E）。

A.行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并交给了甲

B.某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车

C.丙在操作起重机时违反操作规程将另•名工人碰伤

D.丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同

E.戊某在救落水儿童时手机落入了水中

78.关于债权与物权的区别，下列说法正确的是（A.B.C.E）。

A.债权的权利主体和义务主体都是特定的，物权的权利主体特定、义务主体不特定

B.债权是对人权，物权是对世权

C.债权是相对权，物权是绝对权

D.债权的实现不需要义务主体的协助，而物权的实现则需要他人的协助

E.债权的客体不限于物，物权的客体则只能是物

79.下列投标人的行为中，违反我国有关招标投标的法律规定的是（A.B.D.E）。

A.甲公司借用其他企业的资质证书参加投标

B.乙公司投标时提交了虚假的业绩证明

C.丙公司和另一家施工企业组成了一个联合体，以一个投标人的身份参加投标

D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿

E.戊公司的投标报价低于其企业成本价，且未向评标委员会做出澄清或说明

80.在某工程项目的招标中，甲公司以总承包的方式承揽了某大型工程的设计和施工任务。根据总承包合

同的约定，甲公司将其中的一项单位工程分包给了乙公司。甲乙双方在分包合同中约定的利润及责任分担比例

为：甲为20%,乙为