物业房屋装修合同范本

第页共页物业房屋装修合同范本物业房屋装修合同范本。【篇一】发包方〔简称甲方〕：_________________________承包方〔简称乙方〕：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进展住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守，一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房构造：房型房厅套，施工面积平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：________〔包工包料、清包工、局部承包〕。5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日开工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_________元，大写〔人民币〕：________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按以下方式支付：〔1〕第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除〔2〕第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元〔3〕第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元〔4〕第四次开工验收当天支付工程总造价10%合计_________元〔5〕工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从开工验收签章之日起算。三、关于材料供给的约定1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应.办-理.验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进展现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。五、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。六、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。七、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。八、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力合同附件为本合同的组成局部。甲方〔签章〕：：乙方〔签章〕：：签订地点：签订日期：年月日【篇二】发包方〔简称甲方〕承包方〔简称乙方〕〔施工工程队负责人〕身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况1、装潢施工地点：2、住房构造：砖混构造；房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。3、承包方式：4、装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体撤除，墙面及地面撤除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗撤除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。〔关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供给商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供给商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，那么乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场〕5、总价款：____元〔包括屋内垃圾清理费和材料搬运费〕，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大写〔人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步理解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承当的装修工程中涉及的人工。6、工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日开工，工期约__天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，那么按达成的统一意见执行。第二条关于乙方职责的约定1、乙方〔即〕在装修期间承当施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承当联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承当的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方〔即〕提出赔偿。2、乙方在装修过程中，需保证全程在现场进展施工和管理〔陪同甲方进展材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可〕3、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工程度存在疑义，可以要求乙方无条件更换。第三条关于材料供给的约定1、全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。2、甲方负责采购供给的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3、乙方必须负责进展材料的搬运上楼工作〔瓷砖除外〕4、为了保证工程的正常进展，乙方必须至少提早一周书面向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单及协助甲方进展材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承当责任。乙方同时必须提供大致准确〔+/-5-10%〕的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购置或材料退回的交通费用将由乙方承当，或者由乙方负责运输退回供给商。5、甲方采购供给的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定1、本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承当。4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程，须提早与乙方联络后，方能进展该工程的施工。5、假设局部工序由甲方材料供给厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装〔如窗户，橱柜防火门，台面等〕，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并防止造成整体工期的延误。6、工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。7、工程开工：乙方应提早二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。假如甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。8、工程保修期一年，从开工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进展维修，并承当相应材料费用。第五条关于平安消费和防火的约定1、甲方提供的施工要求〔见上述第三条〕及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。2、施工中凡涉及改变房屋构造，拆、改承重墙，加大楼〔地〕面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。3、乙方应注意煤气使用平安，确保登高施工的平安保障等各类平安保证，并提醒施工工程人员注意平安，产生任何事故的责任完全由乙方负责。第六条关于工程价款及结算的约定工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整所有工程开工，验收合格之后，甲方支付乙方____元整剩余______元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。合计______元整。第七条其它事项1、甲方工作：〔1〕甲方应在开工当天，向乙方进展现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。〔2〕做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。2、乙方工作：〔1〕参加甲方召集的现场交底。〔2〕全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提早通知甲方，并获得甲方同意。甲方〔签字〕乙方〔签字〕住址：住址：：：身份证号：身份证号：签订日期：年月日编辑推荐物业装修协议甲方：_______基业物业管理〔以下简称甲方〕乙方：__________________________〔以下简称乙方〕甲方系______________物业管理单位，乙方系小区住宅单元物业的购置者或使用者委托进展装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议．一、装修申请与报批第一条乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》；乙方向甲方提供以下材料：1．施工单位营业执照及资质证书复印件〔加盖公章〕，如委托个人那么需装修委托书。2．比例不小于1：100的装修设计图〔包括：平面图、隐蔽工程图、机电工程施工图〕或上述图纸的复印件。3．乙方向甲方提供现场施工人员的、身份证复印件及1寸近照2张。4．装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进展审核，甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工答应证。乙方应按照答应证时间开工装修，同时应将答应证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第三条对于乙方提供的资料，甲方认为需要修改或重新提交时，乙方应进展修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进展最终审核。第四条甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提早通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证第一条为保证乙方装修工作的顺利进展，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丧失出入证的或将出入证转借别人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。第二条假如甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修保证金第一条为保证业主的利益和楼宇构造及配套设备的平安，甲方收取乙方保证金每户5000元。第二条乙方缴纳垃圾清运费：20元/自然间；管理费〔含设备使用费〕按15元/天计费，自审批合格领取施工答应证起至验收合格清场之日止。第三条装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用〔以甲方验收合格之日停顿计费〕，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、考前须知第一条楼宇土建构造装修1．不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。2．严禁拆改破坏原构造、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体构造上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3．装修室内地面石材厚度不得超过1.2cm，地面装修总厚度不得超过3cm，按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。4．不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进展24小时闭水试验，物业工程部试验通过前方可继续施工。5．乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。6．不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。7．厨房应有门，不得做成敞开式厨房。第二条水、暖气、燃气管道设施装修1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否那么后果自负。2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上间隔，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。5.不得擅自封包燃气管道。6.安装燃气热水器必须采用强排式，且其排气管不得超出外墙10cm，不得排入烟道或管井。7.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条配电、弱电信号设施装修1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证〔特种工种证明复印件在物业管理公司备案〕。2.严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工标准穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工局部：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。4.严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线，如擅自改动，造成不良后果自负。5.浴室安装浴霸必须从插座重新引线，不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器。第四条楼宇外观装修1.严禁拆改外窗、防火窗、阳台，不得擅自加装护栏。2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件撤除，损失自负。3.空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧。第五条装饰施工现场1.装饰材料搬运：乙方须提早申请电梯使用时间，按方案安排时间搬运，切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运道路及时清扫干净。2.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。3.施工人员：乙方施工人员须穿着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及别人财务；严格遵守管理规定，保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。4.装修施工时间：1〕工作时间：8：00--12：00，14：00--18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。2〕机械设备作业时间：8：00--11：30，14：30--18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。〔周六、日静音作业〕5.消防平安：每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器，工作现场制止吸烟。乙方必须遵守各项平安防火规定，履行与甲方签订的平安防火责任书。五、装修开工验收装修完成后，乙方须提早通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由工程部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格工程由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承当。六、其它第一条乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋构造、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或别人人身平安或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承当。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。第二条如因乙方装修给别人人身财产造成损失，而引起别人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。第三条本协议未尽事宜，由双方协商解决。第四条本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。第五条签约方：甲方：_______基业物业管理乙方：经办人：经办人：日期：日期：物业管理工程：：委托人〔业主〕：栋层号：：受委托人/公司：：为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住平安和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：管理公司：一、负责庄园楼内的装修管理。二、保证装修期间正常水电供给。三、协助业主定期对室内装修进展质量、平安的检查。四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。五、投诉：装修负责人/装饰公司：一、开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的平安，并承受管理分公司检查和指导。二、破坏建筑构造，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。三、厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工标准操作，防止造成漏水、渗水等质量问题。四、装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响附近居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。五、对其他业主和公共设施设备〔建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等〕造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。〔赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑〕，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内完毕，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。六、室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到管理公司部协商，并由管理公司确定位置，空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架，委托人：一、按规定对住宅进展装修，并事先对装饰公司进展全面评价。二、对受委托方的行为负有连带责任。以上各项双方认真遵守，如有违背，请按物业管理有关规定处理。受委托人/公司〔签章〕___________物业管理公司年月日委托物业装修合同范本_合同范本甲方：______________物业管理乙方(业主)：______________________丙方(施工单位)：__________________兹就乙方委托丙方在甲方管理的_______花园社区内进展乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，详细条文如下，系叁方共同遵守：1.应注意之事项______________花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使_______花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成以下目的：(1)促使物业价值日增;(2)减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之平安及卫生问题;(3)防止扰及邻居;(4)减少日后物业保养难题;(5)确保遵守_______市政府及房管机关有关法规。业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进展工程。假设有任何疑问，应向_______市政府及有关房管机关查询。?2.装修及施工工程守那么单元的业主如需在该单元内进展装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进展装修工程，不得损及社区房屋的建筑构造。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：(1)在对该单元进展装修前，业主必须向管理公司提出书面申请(申请表如附件)，并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸(包括但不限于平面配置图、水电施工图)和资料。在不影响社区房屋构造、管道、电、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进展审批，审批工作自资料完好的申请表提交後叁个工作天完成，假设有资料欠缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批;(2)施工单位或装修公司在进展装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险”和“安装工程第三者责任险”(安装工程期间)。投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准开工。(3)施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证前方可施工;施工单位人员进入社区必须遵守管理公司对于门卫保安要求的作业规登记等手续。(4)业主经管理公司同意对该单元进展装修后，业主须与管理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施;(5)进展装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定留神保管及使用，不可抽烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时去除和运走;(6)管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发现有违章施工情况，管理公司可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。(7)因装修施工或其他任何行为引致别人受伤或财物损失均由业主负责。?(8)其他制止工程-业主不得(1)改变任何渠道、管井及其他公共装置;(2)悬挂或装设任何物件于窗外(绿化植栽除外但须注意平安);(3)更改楼宇主要构造(如支柱横梁、构造墙、楼面及天花);(4)装置神位或任何物体于单位外;(5)更改原有屋外设计及外貌，例如不可击穿外墙装置空调机或其他用处;?(6)在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。(7)空调机社区所有单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，管理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、安置于非指定位置(尤其是外墙墙面)。(8)电视天线客厅及主人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。(9)抽气风扇社区所有单元内厨房及不直接采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。(10)遮阳篷帐及檐篷任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。(11)门窗所有业主不得撤除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不可改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。(12)装修工程施工时间：为防止装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安宁，施工时间订为上午08：00至晚上20：00时，在此时段以外时间制止施工，如因特殊状况需要在规定时段以外时间施工，必须先向管理公司申请施工答应，经审批通过以后才准许施工(但一定要遵循审批时要求的条件)。3.装修公司及装修公司保证金业主可自由选择及聘用装修公司，但该装修公司必须具备符合现行法律规定的资质及证明文件。如自行聘用的装修公司或其员工有任何违约、忽略或任意行为造成社区或其他业主经济或精神损失，该业主须负责。故恳请各业主在选择装修公司前，必须考虑该公司的声誉及其可靠程度。为保障业主利益及维持良好的社区环境，所有申请在_______花园社区施工的业主都需要向管理公司登记、申办施工答应并责成施工单位缴付保证金人民币______元整(金额可按需要随时调整)。此项保证金作为保证该业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工后，清理所有装修废料、自费修理所有因装修工程而导致损毁的公共设施，及将管理公司发出的工作证交回。该等工人出入本社区时，必须出示其工作证供驻守社区入口的保安管理员查验登记。装修公司须缴交每张临时工作证保证金人民币伍拾圆整及制作费每张人民币_______元(此金额可依实际状况需要而随时变动)，管理公司才发给临时工作证。管理公司会随时突击检查装修工人是否拥有管理公司发给的工作证。管理公司有权回绝任何未拥有工作证之装修工人在社区内进展任何工程。管理公司在确定装修公司完全遵守有关条款后，并经有关业主在装修工程申请表反面签认该公司装修其单元妥当后，装修保证金可以免息发还。未经业主背书之装修公司保证金，在通常情况下不会发还。倘假设装修保证金缺乏弥补上述费用时，有关业主须责成施工单位向管理公司缴付其差额。装修保证金一经退还后，如业主再欲装修，必须重新申请并再缴装修保证金，方可施工。为保障业主本身利益，殷望各业主衷诚合作，管理公司办理登记，主动提供装修公司资质证明及缴交保证金。4.改装及加建工程当业主装修物业时，谨请留意切勿违条例或“业主公约”，否那么业主须将物业恢复原状，或有可能受到_______市政府有关机关检控。未经_______花园社区管理公司书面批准之加建及改装工程，一概不准开工。经_______花园社区管理公司批准加建及改装工程申请书，只表示管理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程假设有违背国有土地使用答应证或/及公约或/及市政府法规各条款，开展商及管理公司概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。倘假设发现有非法或未经批准的加建及改装工程正在进展或存在，管理公司可依法采取法律行动或其他行动加以制止，或根据公约条款要求作出更正。如有任何法律费用或/及有关支出或/及赔偿，须由有关业主全部负责。如有疑问，请寻求独立专业意见及向管理公司查询。5.装修工程如用重型机械须知除非已得管理