抚州市华苑社区新房高低压一户一表施工承包合同

抚州市华苑社区新房高低压一户一表施工承包合同合同双方：抚州市经邦实业有限公司（以下简称甲方）江西佳源机电有限公司（以下简称乙方）为了抚州市华苑社区高低压供电工程顺利进行， 经甲乙双方协商，制订本合同：一、工程施工地点：抚州市华苑社区宿舍内二、工程施工内容：1、按照国家电气行业标准规范完成甲方一户一表工程（ 198户，其中30户是中级法院干警老房改造）线路的安装和调试，其中包括住宅一户一表及（ 168户，6只单元表）箱变调试安装，三相四线动力电表 1个（电梯等使用）的线路安装调试。其相变设立地点为 :新建房的北栋与中级法院老宿舍之间并靠近江南春晓围墙合适地段。2、本工程应按照甲、乙以方及供电部门三方认可的图纸，由乙方以包工包料方式按国家标准规范施工。三、工程施工时间：工程目前已基本具备施工条件，乙方需在 2011年4月15日之前施工完毕，乙方保证送电正常，完成以上全部施工内容，并符合甲方与购房户的关于电力配套的交付要求。四、工程承包方式及价款1、工程总造价一次性包干，高低压电缆敷设及一户一表工程总价为人民币壹佰壹拾玖万元整，上述价款含甲方财务认可的正式发票， 供电局发票及材料发票可冲抵。2、乙方保证本工程所用设备，电缆必须是国家标准产品，合格证、检测报告齐全，全新未使用过，且规格型号及产家品名必须与合同附件《工程预算表》的内容完全相符。3、特别约定：因乙方的要求，甲方同意在本合同签署之后，甲方根据乙方预算出来的工程费用并在乙方的安排下， 与供电公司再订立一份电力工程施工合同（以下称“名义合同”乙方保证名义合同约定的造价应低于本合同的工程造价），甲方基本合同应支付给乙方的工程款，在名义合同确定的造价额度内乙方指定由甲方直接支付到供电公司，多余部分由甲方支付给乙方。4、乙方保证：甲方与供电公司签订名义合同仅为配合本合同的履行，在任何情况下，甲方支付给供电公司的工程款一律视为对乙方的支付，且乙方不得以任何理由推脱对工程质量的担保、保修与赔偿责任。图纸的设计方案全部与供电公司设计为准。5、乙方配合确保甲方与供电公司签订名义合同后，甲方应按各义合同初步确定的合同款数额付供电公司工程款，此后在乙方高压材料进入现场后，甲方即付给乙方工程施工费用的30%（付款基数=总工程款-已付供电合同费用），在低压电缆材料运达现场后即付给工程施工费用的50%（付款基数=总工程款-已付供电公司费用）。6、工程竣工合格送电正常后，甲方支付20%工程款（付款基数=总工程款-已付供电公司费用），乙方协助甲方与抚州市供电公司办理移交承接，甲方在收讫乙方交付金额的工程正式税务发票。五、双方责任（一）甲方责任1、合同签订后，工程开工前，满足施工用水、用电需要，清除全部障碍物（包括架空的，隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料，协助乙方解决堆放材料的场地，及施工方便等有关事项。2、为了保证工程质量及施工的顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督。3、根据工程承包方式确定每笔工程费用不能及时到位而影响工期，乙方工期顺延，不承担工期延误责任。4、工程中甲方因故需要更改施工方案时，需经甲乙双方协商后实施，工程增加部分造价由双方另行签署书面协议予以明确。（二）乙方责任1、负责本工程全部设备的采购，运输，安装，调试等工作。2、乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机械进场，完成并规范电力安装工程所需要的图纸；施工质量达到部颁标准， 安装施工完毕后，必须确保通过电力系统安装验收。并负责报批手续与一户一表通电。若因材料质量不合格， 设备质量不合格及施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。3、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得无故拖延。否则每逾期一天，向甲方支付违约金贰仟元；逾期超过 30日仍未完成的，甲方有权解除合同并按前述标准向乙方主张违约金（违约金计算至合同解除之日止） ，对乙方在合同解除前完成的施工内容， 如符合质量要求的，甲方有权予以接收并按约定单价标准的 50%与乙方进行结算。乙方不得以任何理由，任何方式转包，否则甲方有权解除合同，并赔偿甲方一切经济损失。4、乙方有下列行为之一的，属严重违约，甲方有权解除合同（ 1）因乙方自身原因中途退场的；（2）因管理不善等乙方自身原因导致连续 5天以上的中途停工；（3）一次验收合格，且未在甲方规定的限期内完成整改的； （4）弄虚作假，提供的材料与样品严重不符的；（5）发生严重安全事故，怠于处理，严重影响施工进度，甲方可预见工期将严重拖延的。5、若是乙方原因造成工期延误并造成甲方对购房户延期交付的，则乙方应负责支付甲方对购房户的延迟交房赔偿款。6、完善安全，质量保障体系，承担施工期间的一切安全，质量责任，在从事施工工作期间，乙方必须遵守工地的各项规章制度和安全责任要求， 做好和其它工种时间的配合工作；乙方雇工自身遭受的或因职务行为给他人遭受的人身，财产损失，与甲方无关，均由乙方承担所有责任，如有与第三人发生各种纠纷，安全事故的，由乙方负责解决，并由乙方承担所有责任，并承担因乙方责任给甲方造成的一切经济损失。六、工期与验收工程完工后，乙方须负责写出竣工报告交送供电部门，且需确保工程一次性验收合格，并承担相关验收部门的收费，乙方收到供电部门报告十天内组织人员进行三方验收，逾期不办则违约处理。验收之后，如家庭用电表前出现任何问题乙方应商请供电部门自行解决，甲方不负任何责任，也不承担任何费用。七、附则1、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，每份具有同等效力，合同自双方代表签字盖章之日起生效。2、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以订立补充协议，作为本合同的补充合同。3、本合同与相关补充合同及协议，在本工程竣工交接结算完毕后失效。甲