施工协议书范本推荐2023

第页共页施工协议书范本推荐2023施工协议书范本推荐2023。在这个飞速开展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同时要不断协商，直至达成一致。施工合同是建立单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致，签署的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进展非法干预，那么，你理解签订施工合同要注意哪些方面呢？为此，你可能需要看看“施工协议书范本推荐2023”，欢送你的品鉴！工程施工平安协议书范本建立单位(以下简称甲方)：_________承包单位(以下简称乙方)：_________工程名称：_________工程地点：_________为了实在加强施工现场平安消费管理，按照《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建立工程平安消费管理条例》建立部《施工现场临时用电平安技术标准》(JGJ46-88)、《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的平安消费和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场平安消费、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进展全面的平安消费管理和监视检查并对施工现场临时用电进展平安检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场《消费平安事故应急救援预案》。4、建立健全施工现场各项平安消费管理制度。5、对乙方的平安消费培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监视落实情况。6、对乙方提出的平安消费要求积极提供帮助。7、向乙方提供电时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进展监视和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监视整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进展存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安消费的法规和管理制度，建立健全平安消费责任制和平安消费管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方平安消费管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成消费平安事故，导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。5、未经平安消费教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：(一)登高上架要求1、施工采用的脚手架、平安网必须由专业人员搭设，由工程经理(工地负责人)组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体穿插作业。程度作业时，各工位间必须有一定的间隔，作业人员必须装备相应劳动保护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关平安标志牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必须佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用平安带，平安带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进展书面平安技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进展班组交底及履行签字手续。5、特殊工程施工工程如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。6、撤除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9、严禁随意撤除或损坏防护栏杆、拉杆、平安网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应注意平安，防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时注意操作平安及施工用电，不得随意乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口，必须有符合平安标准要求的平安防护，假设因施工作业场地要求而撤除的，操作完成后，立即恢复。13、脚手架上制止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上制止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和伴随运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮制止乘人。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、手持电开工具使用前应进展检查，空载试验运转正常合格前方可使用，转移工作点应切断电，潮湿场所严禁使用手持式电开工具。19、作业前必须认真检查机械设备的平安装置，调整机器或更换刀具时应先切断电并由机械员进展。(二)用电要求1、配电箱的箱柜门处应有名称，用处，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。4、施工现场下班停顿工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停顿工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。装修施工协议书2023版兹有住户_________委托_________(以下简称甲方)，对其购置(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进展装修。为加强对装修工程的管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。一、装修人员入户装修时，必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。二、装修人员每人须交两张1寸照片，一张办理临时出入证，另一张办理个人档案。三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进展，即上午8：00-12：00，下午14：00一18：00。制止在晚上使用电动机械及进展油漆喷涂等操作。四、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人)，不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。五、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里，不得在公共部位堆放杂物，装修垃圾应及时处理。六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好，如不得随意按电梯按钮，不得乱刻、乱画，不能撬各种门锁。七、注意用电及消防平安。例如，用电时要采用适当的插头;严禁用电线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。八、进展电焊施工必须事先向物业管理公司申请装备消防用具，制止在易燃易爆物品旁吸烟。九、装修材料超长超宽时，制止使用电梯。十、装修人员不准在施工场所留宿，确需过夜留守的应先与物业管理公司联络，经同意前方可过夜。十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时，应解释说明，不予装修。否那么，除业主承当责任外，施工队伍也应承当一定的责任。十二、出现问题时，施工负责人应及时与物业管理公司联络，双方协商解决，不得擅自作主。十三、如违背上述规定，物业管理公司将视情节轻重给予罚款，并有权责令其停工整顿。十四、如有未尽事宜，双方可另行协商解决。十五、本责任书签字盖章后有效。一式两份，双方各执一份。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________负责人(签字)：_________负责人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2023道路施工平安协议书范本最新模板(5篇)道路施工平安协议书范本【篇一】根据《沈阳铁路局营业线施工平安管理细化方法》37号、《沈阳铁路局车务系统施工平安细化方法》80号、《沈阳铁路局营业线施工例会制度》173号、为确保施工平安，经甲乙双方共同协商，签订如下协议：一、工程概况：1、施工工程：沈阳站候车大厅建造沈阳站重点旅客休息区。2、作业内容：建造重点旅客休息区。3、施工地点：沈阳站候车大厅美丽效劳台。4、施工时间：20xx年9月3日至20xx年9月5日〔详细施工时间由沈阳站技术科提供时间为主〕5、影响范围：沈阳站候车大厅美丽效劳台。二、遵循技术标准、规程和标准：施工中严格执行《沈阳铁路局营业线施工及平安管理细化方法》、《沈阳铁路局车务系统施工平安管理细化方法》、《沈阳铁路局营业线施工例会制度》、《中华人民共和国平安消费法》、《铁路平安保护条例》、《中华人民共和国铁路技术管理规程》、《沈阳铁路局行车组织规那么》、《铁路工程施工平安技术规程》〔纳入个系统相关规那么〕等有关文件规定的技术标准、规程和标准。三、平安防护内容1、施工材料进场有专人防护、看护。2、设备安装规定施工区域〔沈阳站候车大厅站台前美丽效劳台南侧〕3、消防水桶、灭火器四、措施：1、施工单位在设备进场搬运人员搬运的时候设专人对车站设备以及乘客进展安装防护。2、每个点位安装之前先有专人设定平安区域。3、设备安装时平安区域四周有平安防护人员负责保证乘客远离安装现场。4、动火、动焊有专人防护。结合部分工：1、甲方介绍施工内容，乙方核对施工方案。2、甲方负责提出封锁或开通恳求，乙方负责办理施工封锁、开通手续。五、双方的平安责任、权利和义务1、甲乙双方共同执行部、局有关施工平安管理规定，落实措施，确保施工绝对平安。2、甲方：为确保旅客正常进站候车秩序，严格履行施工期间的平安责任。3、乙方：对甲方施工作业范围的施工作业有权进展检查。按照施工方案，核对影响范围、平安措施及平安协议情况。道路施工平安协议书范本(篇二)发包人〔以下简称甲方〕：承包人〔以下简称乙方〕：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况1、工程名称：紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200米，宽4米沥青路面。二、合同价款一次性包死16万元〔含发票税〕三、工期20xx年10月底完成四、付款方式1、施工完成后经现场工程部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付90%，余下10%等一期工程开工验收合格之日起10日内付清。五、工程质量1、对松软路基层进展保证质量要求的塘渣回填，并且压路机碾压3边。2、路面构造：采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度到达90%。路面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。3、满足施工验收标准合格要求，以及必须经工程部和现场甲方代表验收合格。六、平安文明施工1、乙方认真贯彻执行国家、地方劳动保护、平安消费主管部门颁发的有关平安消费的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、平安操作规程、平安消费工作规定；4、单位严格执行平安管理制度，包括岗位的平安操作规程、岗位平安消费责任制、施工平安跟踪制度和定期平安检查、平安教育交底制度等；5、乙方应对自身的施工过程中的平安负责，在其施工过程中给自身或其他方造成损失的，由乙方负责；七、违约责任1、本工程不得转包，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承当。2、必须确保工程一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复；否那么按每天罚款500元。八、合同的生效、变更和终止1、一式四份，甲方乙方各贰份，经双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：联络：联络：时间：20xx年10月19日道路施工平安协议书范本【篇三】甲方：乙方：为确保广阔司乘人员的行车平安，维护正常的交通秩序，保证施工顺利进展，实现“优质施工、平安施工”目的，按照谁主管谁负责的原那么，由甲方对所辖高速公路范围内的一切施工进展统一管理。要求乙方：一、施工前15天向交警大队提出书面申请，写明施工时间、施工地点、方案、图纸及平安防范措施；提供单位、车辆有关证件、车辆机械性能证明等资料。二、开工进场前，施工管理人员应向所有进场施工人员介绍平安施工常识，施工现场应该遵守的平安标准和事故的根本常识。三、每日施工时间为早8:00至下午17:00，施工期间严格按标准摆放标志。四、施工车辆必须挂有施工作业警示标志牌。五、人员必须着施工作业人员专用标志服，持有效证件，并与所驾车辆证件相符，上路施工车辆有行驶证、行车牌照，并在获得施工通行证前方可上路施工。六、施工期间，现场必须至少常设一名具有平安工作资质、熟悉工作性质的专职平安员，负责全标段的平安消费教育、组织、检查和急救。七、施工车辆进入高速公路施工时，必须服从交警检查、指挥。八、乙方在施工完毕后，立即清理施工现场的一切工器具，并撤离车辆、人员等。经甲、乙双方验收现场确保道路畅通、平安后，方准撤离。九、乙方在施工过程中，因施工问题造成的一切平安和交通事故，责任由乙方全部承当，与甲方无关。十、本协议自签订之日起生效，双方应共同遵照执行，行驶各自的权利并履行各自的义务。此协议一式两份，甲乙双方各一份。本合同自签订之日起生效。甲方〔签字〕：乙方〔签字〕：甲方单位盖章：乙方单位盖章：年月日年月日道路施工平安协议书范本(篇四)发包方：_________(以下简称甲方)承包方：_________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：_________2、工程地点：_________3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8、1按以下原那么结算：8、1、1按浙江省市政工程预算定额结算，详细单价及费率详见附后清单。8、1、2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8、2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8、3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9、1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收标准(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：9、1、1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9、1、2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当部分为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差±20mm。平整度允许偏向：20mm。宽度允许偏向：100mm。9、2材料要求9、2、1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建立单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承当。9、2、2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9、3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。9、4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。9、5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否那么，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承当。9、6路基及道路基层必须碾压密实，否那么，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承当。10、平安消费和文明施工：10、1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安消费条例和有关规定，施工期间必须认真做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10、2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10、3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承当。10、4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和开工结算的有关规定：11、1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11、2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11、3本工程自开工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完好的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11、4自开工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完好的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款方法：12、1开工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12、2质量保修金按以下规定支付：a)开工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b)质量保修金不计利息。12、3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第(二)种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自开工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否那么，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承当，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方：_________承包方：_________代表：_________代表：__________________年_________月_________日_________年_________月_________日道路施工平安协议书范本(篇五)协议单位：____________________________________协议单位：____________________________________工程工程：____________________________________工程工程名称：____________________________________二、工程工程期限：____________________________________施工期限：从_______年______月_____日开场至_____年______月_____日全部开工三、协议内容：____________________________________为了认真执行国家“平安第一，预防为主”的平安消费方针、政策法令、法规和有关规定，明确双方的平安消费责任，确保现场平安、文明施工管理工作，确保×××现场始终有良好的平安施工秩序，保证电厂正常的消费秩序和设备的平安运行，根据《中华人民共和国平安消费法》第四十条：____________________________________“两个以上消费经营单位在同一作业区域内进展消费经营活动，可能危及对方消费平安的，应当签订平安消费管理协议，明确各自的平安消费管理职责和应当采取的平安措施，并指定专职平安消费管理人员进展平安检查与协调”的规定。经双方协商同意，制定此协议，双方遵照履行。详细条款如下：1、协议双方(以下简称双方)必须认真贯彻国家和电力建立行业法律法规、平安消费主管部门颁发的有关平安消费、消防工作的方针、政策;严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，严格执行《电力建立平安工作规程》。2、双方都必须建立平安管理组织体系，包括主管平安消费的领导、各级专职和兼职的平安人员。双方施工现场应明确工作现场总负责人和平安员，假如同时有几处工作，每处指定工作负责人(监护人)负责现场平安监护工作。3、双方负责协调施工作业时的工程调度，必须服从****监理公司和*****XX公司工程管理部门的工作安排。4、双方指定专人以书面形式负责互相联络、协调施工现场的平安管理、工作程序、施工调度等。5、双方负责组织各自施工工序时，必须亲密配合，场地尽量错开，减少干扰;无法错开的垂直穿插作业，层间必须搭设严密结实的防护隔离设施，必要时必须设专人进展监护管理。6、双方严禁随意撤除对方设置的隔离层、孔洞盖板、栏杆、平安网等平安防护设施;必须撤除时。以书面形式征得原搭设单位的同意，在施工完毕后立即恢复原状，并经原搭设单位验收;如不能在一个作业班内施工完毕，必须采取有效的防护措施;严禁乱动非工作范围内的设备、机具及平安设施。7、双方必须保持穿插作业场所的通道畅通;有危险的出入口处设围栏或悬挂警告牌，必要时派专人进展监护。8、双方施工时，工具、材料、边角料等严禁上下投掷，应用工具袋、或吊箱吊运。并派人现场监护严禁在吊物下方接料及制止别人逗留。9、双方进展大型穿插施工作业时，必须制定有针对性，操作性强的平安措施，经监理批准。进展开工交底后才允许施工。10、双方对各自的施工区域设置戒备标识。11、双方对各自的施工区域进展治安保卫工作。不得随意动用对方的待安装设备、施工机具、材料等，双方在施工时要做好双方的成品保护工作。12、未经对方答应，施工人员不得进入对方施工区域，如进入对方区域施工，必须服从对方负责人的平安管理。否那么发生人身事故由自身所在单位承当责任。13、由于违背《电力建立平安工作规程》等规定，造成对方正常施工人员人身事故，由肇事单位承当责任。14、签约双方按该协议执行，对违背协议或给对方造成损失者按相关制度、纪要执行，以上未尽事宜由监理、建立单位协调解决。15、该协议双方签字后开场执行。协议代表签字(加盖章)：____________________________协议代表签字(加盖章)：____________________________________协议签字日期：____________________________________协议签字日期：____________________________________监理单位代表签字：________________________________建立单位代表签字：____________________________________签字日期：____________________________________签字日期：____________________________________注：协议书施工单位双方各存一份、监理一份、电厂工程部一份施工合同(篇一)甲方：_______________乙方：_______________甲方为了开展村级公益事业，加快村级环境相貌提升进度，方案通过一事一议工程硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：一、施工范围：本村村内主街道硬化1500米，路宽2.5米，合计3750平米；水泥厚度20CM。二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后3个工作日内由甲方按合同约定进展验收。三、合同金额：承包总价款_______________元、款计〔大写〕_______________。四、付款方式：完工后三日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款；本着互相尊重的原那么，甲方在经济条件充裕的情况下可提早支付乙方部分工程款，待工程结束后出示相关付款手续办理工程款结清事项。五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权利向甲方追讨误工费用。六、违约责任：乙方假如无正当理由超期完工，每天支付________元赔偿金；乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日>修路施工合同3甲方：〔以下简称甲方〕_______________乙方：〔以下简称乙方〕_______________根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商一致，甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：维修2、工程内容：清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路第二条承包方式和工程价款1、承包方式：包工包料等所有施工内容2、工程价款：_______________元〔大写：_______________〕3、付款方式：工程完工验收合格后，30内一次性付清。第三条工期该工程开工后提交给甲方待验收的时间为年月日。第四条质量质量标准：合格。第五条平安责任1、乙方负责本工程的平安设施和措施。2、对于乙方由于违背平安操作规程出现的平安事故，所造成的损失均由乙方承当。第六条双方的权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方有权对工程平安、质量进展监视。2、甲方有权对施工内容提出变更要求。3、甲方需按时向乙方支付工程款。二、乙方的权利和义务1、及时组织工程施工，并对工程平安、质量、工期负责。2、乙方负责协调周边施工环境。3、承受甲方对工程的监视。第七条合同的生效1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同(篇二)如何认定建立工程施工合同纠纷中“实际施工人”在我国法律现行的法律标准中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《____关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条“因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承当责任。”一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定开展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违背本法规定进展分包的，责令改正，没收违法所得，并处分款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，撤消资质证书。”建筑业是社会经济开展的根底产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场理论中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带着一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建立工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工程度有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共平安。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格制止，规定转包和违法分包合同无效，但理论中，法律的制止规定并未获得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否认转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以根据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量平安，又能维护社会稳定，____出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不标准之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人获得工程之后并不进展施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，《解释》第二十六条打破合同相对性原那么，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承当责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律根据，审讯理论中，各地法院根据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分包人欠付实际施工人的工程款承当责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢？解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第〔五〕项的规定，认定无效。”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建立工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与别人签订建立工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承当责任。”目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建立工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。____民一庭编著的《____建立工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进展了限定。《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原那么的打破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析^p可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审讯理论中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建立工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建立工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原那么向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。指出的是，审讯理论中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建立工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承当责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着本质区别的。施工合同(篇三)按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的详细情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条工程概况1.1工程名称：甲方名下私房撤除及修建1.2工程地点：本市桥口区太平洋1.3承包范围：旧房撤除，新房重建1.4承包方式：包工包料1.5建立工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日开工1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求1.7合同价款〔人民币大写〕：×叁×佰×叁×拾元每平方米〔根据建筑施工完成后实际面积结算〕第2条甲方工作2.1开工前10天，向乙方进展现场交底，全部腾空房屋，去除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用考前须知；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派[]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进展检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承当相应费用。第3条乙方工作3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度方案[附件一]，交甲方审定。3.2指派[]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工标准，平安操作规程，防火平安规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录；参加开工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位〔住户〕的关系。3.5工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收标准》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》〔等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。5.5工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分六次按以下方式支付工程款，尾款于开工结算后二个月内根据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建立场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币×元；第一层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；第二层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；第三层楼施工完毕〔加盖预制板〕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程开工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条关于材料供给的约定7.1本工程乙方负责采购供给的材料[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安消费和防火的约定8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》，《建筑安装工人平安操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，标准。8.3由于乙方在施工消费过程中违背有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。9.2由于乙方原因，逾期开工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进展调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条附那么11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方：乙方：日期：日期：附件一：施工图纸或作法说明附件二：乙方提供材料及施工质量要求1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；3.钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；4.任何墙壁厚度不得小于240MM；5.其他约定：延伸阅读：工程质量验收效果消费平安施工合同(篇四)发包人(全称)：XXX承包人(全称)：XXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况：XXX道路硬化工程硬化面积约***平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为XX万元。二、合同工期：工程在20xx年X月XX日前完工。三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到平安消费，文明施工。2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建立，质量目的合格。①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。②施工中的主要材料应进展各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最正确配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工标准要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工标准要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合标准和工艺要求。⑤工程档案资料及试验资料送***村委会一份备查。3、奖惩措施：承包人必须严格按有关标准、标准施工，确保工程质量。工程质量未到达合格必须无条件返工，承当返工损失，保质期为一周年。四、工程承包方式：包工包料，开工工程结算以承包价为根底，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，经历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。七、奖罚措施：1、工程在20xx年X月XX日前开工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的工程管理班子详细名册，要求工程经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否那么视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。3、承包人必须承受发包人的监视员监视，承受整改意见。八、平安责任：1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。2、承包人施工期间作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好平安保险等相关手续，假设由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,***办公室存档一份。十二、合同生效合同订立时间：20xx年X月XX日合同订立地点:XXX本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：(公章)XXX承包人:XXX代表：住所:电话:电话：施工合同(篇五)第四章合同条款及格式〔20xx版本〕第一节通用合同条款通用合同条款1、一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的以下词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件〔或称合同〕：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。1.1.1.8己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和〔或〕承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。1.1.2.4承包人工程经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行施行管理的法人或其他组织。1.1.2.7总监理工程师〔总监〕：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行施行管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和〔或〕临时工程。1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。1.1.3.5工程设备：指构成或方案构成永久工程一部分的机电设备、金属构造设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所效劳的临时性消费和生活设施。1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。1.1.3.9施工场地〔或称工地、现场〕：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为施行合同工程需永久占用的土地。1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为施行合同工程需临时占用的土地。1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。1.1.4.4开工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际开工日期以工程接收证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，详细期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开场当天不计入，从次日开场计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进展的变更和调整。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、效劳等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.7质量保证金〔或称保存金〕：指按第17.41项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：(l〕合同协议书；(2〕中标通知书；(3〕投标函及投标函附录；(4〕专用合同条款；(5〕通用合同条款；(6〕技术标准和要求；(7〕图纸；(8〕已标价工程量清单；(9〕其他合同文件。1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的'提供施工合同(篇六)甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利施行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年月日，本工程工期为天，以甲方通知乙方进场时间为准开场计算工期。第二条承包方式及合同价款承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约万元包干〔大写整〕，双方按此包干价进展结算。第三条质量要求1、乙方按照公路工程施工标准及设计要求进展施工，工程质量等级为合格。2、假设双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进展质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承当。3、本工程质量保修期为一年。假设属乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修并承当费用。假设因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承当费用，乙方可协助配合甲方进展返工及修复。第四条甲方的责任权利1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其别人员进入施工现场。4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。5、按照合同约定按期足额支付工程款。6、负责交付后的成品保护。第五条乙方的责任权利1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的道路、施工现场的作业要求。2、严格按照公路工程施工技术标准和设计要求施工，确保工程质量合格。3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承当。4、向甲方提供施工进度情况，承受甲方的检查和抽检。5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业标准要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。6、在施工过程中按操作规程平安文明施工，假设因乙方在施工期间出现平安事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。假设因此造成甲方损失〔包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用〕的，应由乙方赔偿。7、按合同约定收取工程款。第六条施工进度要求1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。第七条工程款的支付乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。第八条工程验收、移交与结算1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进展验收。2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起日内无正当理由不组织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。第九条违约责任1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2‰计算的违约金。2、一方有其他违约行为的，除承当上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。第十条其他1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同经双方法定代表人或受权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。以下无正文甲方〔章〕：乙方〔章〕：法定代表人：法定代表人：或：或：委托代理人：委托代理人：电话：：传真：开户银行：账号：签订时间：：开户银行：账号：年月日施工合同(篇七)委托方〔甲方〕：____________承接方〔乙方〕：____________工程工程：室内装饰工程、施工、安装。经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》，《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建立部〔1997〕92号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其他有关法律法规规定的原那么，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程〔以下简称工程〕的有关事宜签定本合同。为使本项工程能顺利圆满完成，本着互惠互利的原那么，明确规定双方的权利义务如下，双方应共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：佛山市机场路28号嘉禾新城美丽家园海圣阁601房2、施工内容：详见本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》和本合同附件〔二〕《装饰工程设计图纸》。3、委托方式：乙方负责设计、施工、安装、包工包料〔部分材料甲方自购〕4、工程开工日期：______年______月______日5、工程开工日期：______年______月______日6、工程总天数：________天第二条：工程价款1、工程预算总造价〔金额大写〕肆万伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。详见本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》。2、工程量的增减价款，按实际工程量增减。新增工程工程，需先设计并报价，以本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》为根据。3、在以本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》为根据的情况下，如没有另增新的工程工程，那么结算时工程价款不得超过预算工程价款的2%。第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》中“使用材料及工艺要求”一栏。2、工程施工标准，乙方严格按照工程设计图纸及本合同附件〔三〕《装饰工程施工及验收标准》进展施工，做好各项质量检查记录。3、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。以本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》为根据。4、凡由甲方自行采购的材料、设备等产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供给1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，乙方必须做出改正返工，工期不变，对工程造成的损失由乙方负责。3、乙方提供的材料必需要由甲方验收合格前方可施工。乙方应确保提供的材料在甲方验收前包装完好无缺，未有开封现象，并在产品标定保质期内。如发现乙方提供的材料存在伪劣冒牌，或与本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》所注明品牌，型号、规格不符等现象，可视为违约。3、甲方负责采购供给的材料、设备，详见本合同附件〔四〕《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1、工程开工前三天，甲方向乙方支付本合同总金额的30%，计人民币壹万叁仟陆佰壹拾捌元整；2、泥、水、电三道工序根本完工且木工制作开工和材料进场并经检验合格后三天内，甲方向乙方支付本合同总金额的40%，计人民币壹万捌仟壹佰伍拾捌元整；3、木制作及油漆根本完工且扇灰材料进场并经检验合格后三天内，甲方向乙方支付本同总金额的10%，计人民币肆仟伍佰肆拾元整；4、工程开工并经甲方验收合格后三天内，甲方向乙方支付本合同总金额的〔20%-20xx元〕，计人民币柒仟零捌拾元整；5、余额人民币20xx元，作为质量保证金，在开工验收后六个月内，装修无质量问题，甲方一次性支付给乙方；6、如有甲方增加工程和按实际结算工程，根据甲方签名认可的单价，本合同附件〔一〕《装饰工程报价预算表》，经甲乙双方确定的数量，计算出准确金额，扣除质量保证金后，按上述比例支付给乙方；7、如有甲方减少工程，那么从本合同金额中扣除相关金额，并按调整后的金额进展工程款支付。如已存在甲方超前支付，那么超出部分从下一笔工程款中扣除；8、甲方工程款必须交给乙方指定或委托收款人员，同时必须收到乙方财务专用收据方可付款，否那么出现问题，责任由甲方承当。9、甲方付清扣除质量保证金后工程款，〔以乙方开具财务收款票据为准〕，乙方与甲方办理移交并发放装饰工程保修卡；10、甲方在应付款日期不付款〔包括增加工程工程款〕是违约行为，乙方有权停顿施工，造成影响由甲方负责。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。甲方在未结算前擅自动用，视甲方验收合格，同意与乙方结算付清余款。第六条：工程工期1、假如因乙方原因此延迟完工，每日按合同总金额的1‰作为违约金罚款支付给甲方，直至合同总金额扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1‰作为误工费支付给乙方，直至合同总金额扣完为止。2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当；由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用；如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。如因乙方设计失误造成更改方案，已经施工部份由乙方承当费用。5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1、工程质量验收标准，详见本合同附件〔三〕《装饰工程施工及验收标准》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2、乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期。4、假设在验收中发现有不符合验收要求的工程，施工方应进展整改，整改后对不合格项次进展复验，直至到达要求第八条：其他事项〔1〕甲方1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2、如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。3、甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。〔2〕乙方1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。2、指派〔姓名〕__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3、负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中不得对室内承重构造进展任何改造、破坏。一切对承重构造破坏行为均由乙方负全责。4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。5、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。6、在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为24个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。第十一条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同〔包括合同附件、补充合同〕一式二份，