毕业设计浙江某辅助用房招标文件及清单报价

**市建设工程招标文件件备案登记号：备案登记号：**建招备[2009]0001号招标项目：***市老干部活活动中心辅助助用房工程招标人：中中共**市委老干部部局（盖章）联系人：***联系电话：：**招标代理机构：：**市建设咨询询有限公司（盖盖章）代理项目负责人人（签字）：：联系电话：***-**招标监管机构：：**市建设工程招招标投标管理理办公室（盖盖章）联系电话：***-**2009年4月30日目录TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK\l"_Toc221586565"投标须知前附表表1HYPERLINK\l"_Toc221586566"第一章投标须知知4HYPERLINK\l"_Toc221586567"第一节总则4HYPERLINK\l"_Toc221586568"第二节招标文件件5HYPERLINK\l"_Toc221586569"第三节投标文件件的编制6HYPERLINK\l"_Toc221586570"第四节投标文件件的递交7HYPERLINK\l"_Toc221586571"第五节开标8HYPERLINK\l"_Toc221586572"第六节评标8HYPERLINK\l"_Toc221586573"第七节授予合同同10HYPERLINK\l"_Toc221586574"第二章合同条款款13HYPERLINK\l"_Toc221586575"第一部分协议书书14HYPERLINK\l"_Toc221586576"第二部分通通用条款(略)16HYPERLINK\l"_Toc221586577"第三部分专专用条款177HYPERLINK\l"_Toc221586578"第四部分工程质质量保修书225HYPERLINK\l"_Toc221586579"第五部分工程建建设项目廉政政责任书277HYPERLINK\l"_Toc221586580"第三章评标办法法29附件：1、***市建设工程程诚信投标承承诺书2、法定代表人人授权委托书书3、其他附件材材料（电子光光盘）投标须知前附表表序号条款号内容说明与要求11.1工程名称**市老干部活活动中心辅助助用房工程21.1建设地点**市老干部活活动中心31.1建设规模建筑面积34880平方米41.1预算造价及预算算成本警戒值值预算造价：339366449元（详详见招标人预预算书）预算成本警戒值值：3554298441元（预预算造价×90%）。51.1承包方式包工包料61.1质量标准合格71.1工期要求不超过1500天（日历天天，不含桩基基检测）82.1招标方式公开招标92.2招标范围本次为施工总承承包招标。1、招标范围为为招标人提供供的施工图纸纸所包含土建建工程。103.1资金来源政府100%114.1投标人要求房屋建筑工程施施工总承包三三级及以上124.1项目负责人要求求建筑工程专业注注册建造师二二级及以上134.2投标人确定方式式资格后审1413.1投标文件组成投标文件仅由商商务标组成商务标（除电子子文档由招投投标系统─投标工具生生成外，其他他文档由招投投标系统─投标工具打打印成纸质文文件）包括：：（1）投标函；；（2）工程量清清单报价表；；（3）工程量清清单报价编制制说明（如有有）；（4）工程项目目总价表；（5）单位工程程费汇总表；；（6）分部分项项工程量清单单计价表；（7）施工技术术措施项目清清单计价表；；（8）施工组织织措施项目清清单计价表；；（9）项目负责责人简历表；；（10）技术负负责人简历表表；（11）主要施施工机械设备备表；（12）后缀名名为“投标文件”的电子文档档（建议刻录录成二张光盘盘，一正一副副，副本作为为备用。如果果开标时两份份电子文档均均无法读取的的，则以无效效标处理）。1514.1投标文件格式1、投标人应使使用招标文件件中提供的附附件格式。表表格如不够用用时，可以按按同样格式扩扩展。2、投标人投标标文件所用的的纸张建议采采用A4型纸，图图表可根据需需要作适当扩扩展。1615.1报价方式工程量清单报价价法1716.4投标报价要求详见“投标工具具-招标概况-投标报价要要求”1817.1投标担保要求1、担保金额：：5万元。2、担保形式：：投标人本单单位出具的银银行汇票(现金、转帐帐支票不予接接受)。收款单位：***市招投标中中心；开户银行：***市农行**支行；银行帐号：***；银行地址：***市**大道361＃（**日报社对面面）。3、担保提交地地址：市招投投标中心（建建设工程交易易处财务室）；投标人凭凭银行汇票到到市招投标中中心领取投标标担保确认单单。联系电话：***-**。1918.1投标有效期60日历天（自自投标截止日日起计算）2019.1投标文件份数正本一份、副本本二份，其中中电子文档仅仅需提供一套套。2120.3投标文件密封及及装订投标文件的商务务标必须密封封。2221.1投标文件提交地地点与开标地地点**市招投标中中心地址：**经济济**新**大厦4楼（东）开开标室三2321.1投标文件提交截截止时间与开开标时间2009年年5月10日9时30分；；2421.2投标文件递交要求1、投标人出示示其有效交易易证的原件，以以证明其已取取得交易席位位资格；2、投标人若为为**市外企业，须须出具有效的的《**市外地建设设工程企业进进台备案登记记证》原件或或复印件；3、投标人提交交投标担保确确认单；4、投标人提交交《**市建设工程程诚信投标承承诺书》（参参考格式见附附件）；5、投标人下列列人员经招标标人（招标代代理机构）确确认身份后再再签名报到，以以证明其出席席开标会议：：投标人法定代表表人或委托代代理人（必须须出具本工程程授权委托书书原件，如投投标人是**外企业，其其授权委托书书必须经公证证机构公证，参参考格式见附附件）和投标标项目负责人人（必须与通通过投标报名名项目负责人人一致，如因因情况特殊确确需更换项目目负责人的，须须经招标人盖盖章同意，并并报招标监管管机构登记后后有效）必须须参加开标会会议，经招标标人确认身份份后（招标人人对其身份不不明的，须出出具身份证或或驾驶证原件件）再签名报报到，以证明明其出席开标标会议。项目目负责人因特特殊原因无法法到场的，须须出具经招标标人盖章同意意的书面证明明。2524.3开标顺序直接开商务标。2633.1评标办法综合评估法（三三）2735.3工程担保履约担保金额为为40万元第一章投标标须知总则工程说明1.1本招标工工程项目说明明详见本须知知前附表第1项～第7项。招标范围本招标工程项目目的招标方式式详见本须知知前附表第8项。本招标工程项目目的招标范围围详见本须知知前附表第9项。资金来源本招标工程项目目资金来源详详见本须知前前附表第10项，其中部部分资金用于于本工程项目目合同项下的的合格支付。投标资格投标人与项目负负责人资格要要求详见本须须知前附表第第11项和第12项。投标人确定方式式详见本须知知前附表第13项。投标人人应按规定取取得交易席位位资格，并收收到本工程项项目投标通知知。项目负责人承接接项目应符合合《注册建造造师执业管理理办法（试行行）》（建市[20088]48号）要求。如如项目负责人人曾在目前尚尚未竣工验收收合格的项目目中担任本岗岗位，现已办办理停工、变变更等手续的的，则相关证证明材料应在在本招标工程程项目投标截截止日前一天天提交给招标标人，经招标标人及招标监监管机构书面面认可后有效效。投标截止止日后提供的的证明材料视视为瞒报、漏漏报，将不予予认可。如投标人系联合合体，则联合合体的组成及及联合体各方方的权利、义义务须符合有有关法律、法法规、规章的的要求。投标费用投标人应自行承承担其参加投投标活动自身身发生的费用用。招标文件工本费费为300元（含投标标工具）。现场条件施工现场“三通通一平”已经完成。踏勘现场投标人可对工程程施工现场和和周围环境进进行踏勘，以以获取编制投投标文件和签签署合同所需需的资料。踏踏勘现场所发发生的费用由由投标人自己己承担。招标人向投标人人提供的有关关施工现场的的资料和数据据，是招标人人现有的能使使投标人利用用的资料。招招标人对投标标人由此而作作出的推论、理理解、结论概概不负责。除招标人向投标标人提供本工工程有关的情情况外，投标标人应通过自自行调查取得得与本工程施施工承包可能能发生的费用用等有关的全全部情况，包包括交通、环环保、治安等等规定和要求求。招标文件招标文件的组成成招标文件包括下下列内容：第一章投标须须知及投标须须知前附表；；第二章合同条条款；第三章评标办办法；附件：**市建设工程程诚信投标承承诺书；法定代表人授权权委托书；3、其他附件材材料（电子光光盘）；（1）电子招标标文件（含工工程量清单）及及投标工具安安装程序；（2）施工图预预算书EXCEL格式电子文文档（以下简简称招标人预预算书）；（3）施工图纸纸。除上款内容外，招招标人在提交交投标文件截截止时间前，以以书面形式发发出的对招标标文件的澄清清或修改内容容，均为招标标文件的组成成部分，对招招标人和投标标人起约束作作用。投标人获取招标标文件后，应应仔细检查招招标文件的所所有内容，如如有残缺等问问题应在获得得招标文件33日内向招标标人提出，否否则，由此引引起的损失由由投标人自己己承担。投标标人同时应认认真审阅招标标文件中所有有的事项、格格式、条款和和规范要求等等，若投标人人的投标文件件没有按招标标文件要求提提交全部资料料，或投标文文件没有对招招标文件做出出实质性响应应，其风险由由投标人自行行承担，并根根据有关条款款规定，该投投标有可能被被拒绝。招标文件的澄清清投标人在收到招招标文件后，若若有问题需要要澄清，应于于收到招标文文件后3日内，以书书面形式向招招标人提出，招招标人的书面面答复将送给给所有获得招招标文件的投投标人。招标标人及招标代代理机构的任任何工作人员员对投标人所所作的任何口口头解释、介介绍、答复，只只能供投标人人参考，对招招标人无任何何约束力。招标文件的修改改在投标截止日期期前，招标人人可能以补充充通知的方式式修改招标文文件。招标文件的澄清清、修改、补补充等内容均均以书面形式式明确的内容容为准。当招招标文件、招招标文件的澄澄清、修改、补补充等在同一一内容的表述述上不一致时时，以最后发发出的书面文文件为准。招标文件的澄清清、修改、补补充等内容将将以书面方式式发给所有获获得招标文件件的投标人，这这些内容作为为招标文件的的组成部分，对对投标人起约约束作用。投投标人通过传传真或电邮方方式收到的，须须当即给予回回执。招标文件的备案案本招标文件（包包括澄清、修修改、补充文文件、书面答答复等）未经经招标监管机机构备案盖章章的一律无效效。招标文件的解释释权本招标文件（包包括澄清、修修改、补充文文件、书面答答复等）的解解释权属招标标人。投标文件的编制制投标文件的组成成本招标工程项目目的投标文件件组成详见本本须知前附表表第14项。投标文件的格式式本招标工程项目目的投标文件件格式要求详详见本须知前前附表第15项。投标报价组成报价方式：本工工程项目报价价方式详见本本须知前附表表第16项。工程量清单采用用综合单价计计价。综合单单价是指完成成工程量清单单中一个规定定计量单位项项目所需人工工费、材料费费、机械使用用费、管理费费和利润，并并考虑风险因因素，但不包包括规费、税税金和工伤保保险费。人工工费、材料费费、机械使用用费、管理费费和利润的费费用内容按省省建设行政主主管部门颁发发的取费定额确定定。投标总报价应是是招标文件所所确定的招标标范围内全部部工作内容的的价格表现。其其应包括完成成工程量清单单所列项目的的全部费用，包包括分部分项项工程费、措措施项目费、其其他项目费、规规费、税金和和工伤保险费费。各投标人人应根据招标标人提供的全全套施工图纸纸、技术资料料、工程量清清单，以及本工程程实际情况和和自身的综合合实力，竞报报投标报价。工程量：本招标标文件中提供供的工程量是是根据完整的的施工图纸及及有关资料，按《建设工工程工程量清清单计价规范范》（GB505500-20003）的规定计计算得出的，是是统一投标报报价口径的主主要依据。分部分项工程费费是指完成在在工程量清单单列出的各分分部分项清单单工程量实体体所需的费用用，包括人工工费、材料费费、机械使用用费、管理费费、利润以及及风险费用。措施费是指为完完成工程项目目施工，发生生于该工程施施工前和施工工过程中非工工程实体项目目的费用，由由施工技术措措施费和施工工组织措施费费组成。（1）施工技术术措施费是指指为完成工程程项目施工而而采取的各项项技术措施所所需的费用。包包括大型机械械设备进出场场及安拆费、混混凝土模板及及支架费、脚脚手架费、施施工排水降水水费和其他施施工技术措施施费等。（2）施工组织织措施费是指指为完成工程程项目施工而而采取的各项项组织措施所所需的费用。包括文明施工与环境保护费、安全施工费、临时设施费、、缩短工期增加费（夜间施工增加费）、二次搬运费、已完工程及设备保护费和其他施工组织措施费等费用。其中文明施工与环境保护费、安全施工费、临时设施费和其他施工组织措施费的项目内容根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用取定表》（台建规[2005]292号）确定。建设工程质量检验试验费项目内容详见《关于建设工程质量检验试验费计价规定的通知》（建建发〔2008〕22号）。施工组织措施费的取费基数按照《浙江省建设工程施工取费定额》（2003版）的规定，由投标人的报价产生。其他项目费是指指除分部分项项工程清单、措措施费、规费费、税金和工工伤保险费以以外的项目，由由招标人部分分和投标人部部分组成。（1）招标人部部分包括预留留金、材料购购置费等。（2）投标人部部分包括零星星工程项目费费等。规费是指按我省省现行定额（2003版）规定必必须缴纳的费费用。税金是指按我省省现行定额（2003版）规定应应计入建筑安安装工程造价价内的税金。工伤保险费是指指按《关于转转发市劳动和和社会保障局局等四部门关关于推进建筑筑施工企业参参加工伤保险险工作实施方方案的通知》（台台政办发[20077]97号）规定应应计入建筑工工程造价内的的工伤保险费费用。工伤保保险费为工程程项目工程总总造价的0.15%。投标报价要求招标人预算书按按照《浙江省省建设工程计计价依据（2003版）》编制制，招标文件件规定应由投投标人自行确确定的费用，投投标人应根据据报价要求，结结合工程施工工的实际情况况、市场行情情、技术方案案和企业的管管理水平，综综合分析后自自主确定报价价，招标人预预算书中相对对应的费用仅仅供投标人参参考。招标文件规定应应由投标人自自行确定的费费用，投标人人应根据招标标文件格式和和报价要求，结结合工程施工工的实际情况况、市场行情情、技术方案案和企业的管管理水平，综综合分析后自自主确定报价价。招标人预预算书中相对对应的费用及及材料价格仅仅供投标人参参考。施工技术措施项项目可根据施施工组织设计计增加项目。投标人在投标报报价中每单项项单价和合价价均需填写，对对没有填写单单价和合价的的项目，其费费用视为已包包含或分配到到其他项目的的单价或合价价中。投标人的报价要要求详见本须须知前附表第第17项，未按要求求报价的，作作无效标处理理。投标担保投标人按本须知知前附表第18项规定提交交投标担保，并并领取投标担担保确认单。对于未能按要求求提交投标担担保的，招标标人将视为不不响应投标而而予以拒绝。投标担保按以下下方式退还：：（1）中标人凭凭《建设工程程中标通知书书》退还；（2）未中标的的候选人凭《建建设工程未中中标通知书》退退还；（3）其余投标标人（含无效效标的）在中中标候选人公公示结束后退退还。如投标人有下列列情况，投标标担保将被没没收：投标人在投标有有效期内撤回回其投标文件件；中标人未能在规规定期限内提提交履约担保保或签署合同同协议；投标人在投标期期间内有串标标、哄抬标价价等违规违法法行为。投标人违反《***市建设工程程诚信投标承承诺书》承诺诺内容的。投标有效期投标有效期详见见本须知前附附表第19项，在此期限限内，凡符合合本招标文件件要求的投标标文件均保持持有效。在特殊的情况下下，招标人在在原定投标有有效期内，可可以根据需要要以书面形式式向投标人提提出延长投标标有效期的要要求，对此要要求投标人须须以书面形式式予以答复。投投标人可以拒拒绝招标人这这种要求，而而不被没收投投标担保。同同意延长投标标有效期的投投标人既不能能要求也不允允许修改其投投标文件，但但需要相应的的延长投标担担保的有效期期，在延长的的投标有效期期内，本须知知第17条关于投标标担保的退还还与没收的规规定仍然适用用。投标文件的份数数和签署投标人按本须知知前附表第20项规定的份份数递交投标标文件。招标文件附件及及招投标系统统－投标工具具打印生成的的投标文件中中注明签署或或盖章的，投投标人均按要要求签署或盖盖章。当正本与副本不不一致时，以以正本为准。如如未注明正副副本的，由评评标委员会或或工作人员随随机抽签确定定一本作为正正本。投标文件的递交交投标文件的装订订、密封与标标志投标人应将投标标文件按规定定密封，并注注明项目名称称、投标人名名称及标函名名称。密封袋封口处加加盖单位公章章或法人代表表或委托代理理人印章或签签字。投标文件的密封封及装订要求求详见本须知知前附表第21项。投标文件的递交交投标人应按本须须知前附表第第22项规定的地地点，在本须须知前附表第第23项规定的截截止时间前提提交投标文件件。投标人提交投标标文件时需同同时满足本须须知前附表第第24项要求，否否则该投标文文件予以拒收收。投标截止期投标文件的截止止时间详见本须知前前附表第23项。招标人可以补充充通知的方式式，酌情延长长提交投标文文件的截止时时间。在此情情况下，投标标人的所有权权利和义务以以及投标人受受制约的截止止时间，均以以延长后新的的投标截止时时间为准。到投标截止时间间止，招标人人收到的投标标文件少于3个的，招标标人将依法重重新组织招标标。投标文件的补充充、修改与撤撤回投标人在提交投投标文件以后后，在规定的的投标截止时时间之前，可可以书面形式式补充修改或或撤回已提交交的投标文件件，并以书面面形式通知招招标人。补充充、修改的内内容为投标文文件的组成部部分。投标人对投标文文件的补充、修修改，应按本本节有关投标文件件规定密封、标标记和提交，并并在投标文件件密封袋上清清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。在投标截止时间间之后，投标标人不得补充充、修改投标标文件。在投标截止时间间至投标有效效期满之前，投投标人不得撤撤回其投标文文件，否则其其投标担保将将被没收。开标开标招标人将于投标标截止期的同同一时间按本本须知前附表表第22项所规定的的地点公开举举行开标会议议。开标会议由招标标人组织并主主持。开标顺序详见本本须知前附表表第25项。投标文件公布由投标人或其推推选的代表检检查投标文件件的密封情况况，未按本招招标文件要求求密封的投标标文件则退还还投标人，经经确认无误后后，由有关工工作人员当众众拆封，宣读读投标承诺的的主要内容。招标人将对开标标过程进行记记录，以存档档备查。评标评标会议评标委员会由招招标人依法组组建，负责评评标活动。开标结束后，开开始评标，评评标采用保密密方式进行。评标委员会在评评标前须签订订《**市建设工程程公正评标承承诺书》。评标过程的保密密开标后，直至授授予中标人合合同为止，凡凡属于对投标标文件的审查查、澄清、评评价和比较的的有关资料以以及中标候选选人的推荐情情况，与评标标有关的其他他任何情况均均严格保密。在投标文件的评评审和比较、中中标候选人推推荐以及授予予合同的过程程中，投标人人向招标人和和评标委员会会施加影响的的任何行为，都都将会导致其其投标被拒绝绝。中标人确定后，招招标人不对未未中标人就评评标过程以及及未能中标原原因作出任何何解释。未中中标人不得向向评标委员会会组成人员或或其他有关人人员索问评标标过程的情况况和材料。投标文件符合性性鉴定评标委员会将首首先评定每份份投标文件是是否在实质上上响应了招标标文件的要求求。所谓实质质上响应，是是指投标文件件应与招标文文件的所有实实质性条款、条条件和要求相相符，无显著著差异或保留留。实质性内内容包括投标标函是否按招招标文件要求求编制，总报报价、质量、工工期、投标资资格等实质内内容的承诺是是否响应招标标文件要求等等。投标文件件是否响应招招标文件实质质性内容由评评标委员会界界定。如果投标文件实实质上不响应应招标文件各各项要求，评评标委员会将将予以拒绝，并并且不允许投投标人通过修修改或撤消其其不符合要求求的差异或保保留，使之成成为具有响应应性的投标。投标文件的澄清清评标委员会可以以书面方式要要求投标人对对其投标文件件中细微偏差差作必要的澄澄清、说明或或者补正。细细微偏差是指指投标文件在在实质上响应应招标文件要要求，但在个个别地方存在在漏项或者提提供了不完整整的技术信息息和数据等情情况，并且补补正这些遗漏漏或者不完整整不会对其他他投标人造成成不公平的结结果。细微偏偏差不影响投投标文件的有有效性。澄清清、说明或者者补正应以书书面方式进行行并不得超出出投标文件的的范围或者改改变投标文件件的实质性内内容。但根据据本节错误的的修正的规定定，凡属于评评标委员会在在评标中发现现的算术错误误进行核实的的修改不在此此列。评审过程中，评评标委员会可可能以书面形形式通知投标标人要求投标标人就投标文文件中的内容容进行答辩，投标人应按按要求进行答答辩。投标文件的评审审30.1评标委委员会在评标标过程中发现现投标人的投投标文件存在在以下情形之之一的，应当当向投标人质质询，如投标标人拒绝说明明或不能合理理说明理由的的，则评标委委员会应认定定该投标人有有串通投标的的嫌疑，其投投标文件按无无效标处理：：（1）投标标文件内容存存在错漏之处处一致或异常常雷同现象；；（2）投标标文件由同一一单位或同一一人编制；（3）投标标文件中载明明的项目管理理班子系有同同一人担任；；（4）投标标文件由同一一台电脑编制制或同一附属属设备打印；；（5）涉嫌嫌故意拉高或或压低投标报报价。30.2投标文文件有下列情情形之一的，由由评标委员会会初审后按无无效标处理：：投标人递交两份份或多份内容容不同的投标标文件，或在在一份投标文文件中对同一一招标项目报报有两个或多多个报价，且且未声明哪一一个有效，按按招标文件规规定提交备选选投标方案的的除外；投标文件未按招招标文件签署署条款要求签签章的；投标文件份数不不符合招标文文件前附表要求的的；商务标组成不符符合招标文件件要求的；电子投标文件的的水印编号与与书面投标文文件不一致的的；联合体投标未附附联合体各方方共同投标协协议的；法律法规规定无无效标的。30.3投标文文件有下列情情形之一的，由由评标委员会会进行实质性性评审后按无无效标处理：：（1）投标标承诺的总报报价、工期、质质量、投标资资格等不符合合招标文件前前附表要求的的；（2）招标标文件报价要要求中规定作作无效标的；；（3）违反反招标文件其其他实质性条条款规定的。30.4投标文文件有下列情情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：（1）经商务标标修正后，属属招标文件报报价要求或商商务标的修正正中规定作无无效标处理的的；（2）成本价界界定中作无效效标处理的；；（3）招标文件件中其他内容容明确规定作作无效标的；；30.5如有效效标不足三家家使得投标明明显缺乏竞争争的，评标委委员会可以否否决全部投标标。所有投标标被否决的，则则本次招标失失败，重新组组织招标。商务标的修正评标委员会对确确定为实质上上响应招标文文件要求的投投标文件进行行复核,看其是否有有计算上、累累计上或表达达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：（1）针对投标标人的报价组组价进行复核核及评审，如如发现有计算算前后不一致致时，以计算算前的数据为为准，调整计计算后数值；；除非评标委委员会认为计计算前的数据据有明显的差差错或遗漏，此此时应以计算算后的数据为为准来调整计计算前的数据据。因电子招招投标系统小小数点保留位位数产生的误误差忽略不计计。（2）在总报价价不变的前提提下，评标委委员会以合理理原则，通过过调整组价的的相应内容使使其一致。按上述修正错误误的原则，调调整或修正投投标文件的投投标报价，经经投标人确认认后，调整后后的投标组价价对投标人起起约束作用。如果投标人人不接受或者者投标人在评评标结束之前前不能到场确确认的，评标标委员会将把把调整或修正正后的投标组组价作为该投投标人的投标标组价，进入入商务标详细细评审，但不不接受修正的的投标人最终终将丧失其中中标资格。成本价界定32.1经商务务标修正后，需需对投标人的的投标总报价价进行成本价价界定。如有有投标人的投投标总报价低低于成本警戒戒值的，其投投标文件作无无效标处理。32.2成本警警戒值的确定定（计算时小小数点后保留留2位，第3位四舍五入入）：（1）成本警戒戒值＝预算成成本警戒值×40%＋投标成本本平均值×60%。如所有有有效投标总报报价均大于预预算成本警戒戒值的，即以以预算成本警警戒值作为成成本警戒值。（2）预算成本本警戒值（详详见本须知前前附表第4项）。（3）投标成本本平均值＝所所有低于预算算成本警戒值值的有效投标标总报价的算算术平均值×0.99。评标办法33.1本工程程项目采用的的评标办法见见本须知前附附表第26项，具体内内容详见本招招标文件第三三章。授予合同中标候选人公示示34.1招标人人应当将评标标委员会推荐荐的中标候选选人在交易场场所（发布招招标公告的媒媒体上）进行行公示，公示示期不得少于于3个工作日。34.2公示期期间，投标人人对评标结果果有异议的，可可向招标人（招招标代理机构构）提出，招招标人（招标标代理机构）应应给予答复。投投标人对答复复不服或认为为招标人（招招标代理机构构）有违反有有关规定及其其他弄虚作假假情形的，可可在接到答复复之日起3日内向招标标监管机构书书面申请核查查，并提交相相关材料。预中标告知单公示期间没有异异议（投诉）或或异议（投诉诉）不成立的的，招标人应应当向第一中中标候选人发发出《建设工工程预中标告告知单》。第一中标候选人人应自收到《建建设工程预中中标告知单》15日内（具体体时间以《建建设工程预中中标告知单》为为准），按以以下要求向招招标人（招标标代理机构）提提交履约担保保和安全资格格审查等材料料。未按要求求提交的（包包括相关证书书被暂扣期间间），其资格格无效。（1）履约担保保包括承包商商履约保函和和工程担保合合同原件，履履约担保额度度详见本须知知前附表第27项。履约担担保应采用银银行保函或专专业担保公司司保证方式，担担保人应当是是在**市内注册的的银行或专业业担保公司，并并已在市招标标办办理登记记手续。如不能办理理担保的，履履约保证金必必须解入招标标办指定的专专用帐户。（2）安全资格格审查材料包包括企业的《建建筑业企业资资质证书》副副本原件、《安安全生产许可可证》原件、“三类人员”A类证书原件件（或复印件件）、企业分分管安全生产产副经理的任任职文件原件件、“三类人员”B类证书原件件和“三类人员”C类证书原件件。（3）打印并提提交电子投标标文件中有关关报价组价的的书面报表。在办理招投标情情况书面报告告备案前，招招标人应当将将第一中标候候选人提供的的承包商履约约保函和工程程担保合同的的原件提交给给招标办保管管。如本须知知前附表第27项注明支付付担保额度的的，承包商应应当将招标人人提供的业主主支付保函和和担保合同的的原件提交招招标办保管。招招标办提供2份加盖“原件收讫”证明印章保保函的复印件件给提交人。安安全资格审查查材料原件经经招标办核查查后退还。中标通知书招标人应当确定定第一中标候候选人为中标标人。第一中中标候选人放放弃中标，或或者因不可抗抗力提出不能能履行合同，或或者因其他情情形造成其资资格无效的，招招标人可以确确定第二中标标候选人为中中标人（须按按35.要求提交相相关材料）。如如第二中标候候选人存在上上述同样情形形的，本次招招标失败，重重新组织招标标中标人确定后，招招标人应当向向中标人发出出《建设工程程中标通知书书》。招标人在发出《建建设工程中标标通知书》的的同时，应当当将中标结果果以书面形式式通知所有未未中标的投标标人。《建设工程中标标通知书》对对招标人和中中标人具有法法律约束力。《建建设工程中标标通知书》发发出后，如中中标人违反法法律法规规定定而中标无效效的，应承担担相应的法律律责任，本次次招标失败，应应重新组织招招标。合同签订自《建设工程中中标通知书》发发出之日起30日内，招标标人应当与中中标人按照本本招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面合同，并并到招标办办办理备案手续续。招标人与与中标人不得得再行订立背背离合同实质质性内容的其其他协议。招标人与中标人人须根据国家家、省、市建建设工程施工工合同管理的的规定及招标标文件、投标标文件，草签签施工合同，待待合同管理部部门审查后正正式签订。招标人与中标人人应当按照《关关于在我市工工程建设领域域推行廉政合合同的通知》（台台纪[20011]19号）的要求求签订《廉政政合同》。第二章合同同条款合同文本采用建建设工程施工工合同示范文文本（GF-999-02011）。合同通用条款示示范文本（GF-999-02011）的通用条条款。合同专用条款中中的主要条款款将由招标人人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文文件签订。第一部分协议书书发包人（全称）：：中共**市委老干部部局承包人（全称）：：依照《中华人民民共和国合同同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项协商一致，订订立本合同。一、工程概况工程名称：***市老干部活活动中心辅助助用房工程工程地点：***市老干部活活动中心内工程内容：施工工总承包群体工程应附承承包人承揽工工程项目一览览表（附件11）工程立项批准文文号：___________________资金来源：政府府100%二、工程承包范范围承包范围：施工工图纸所包含含的土建工程程三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历历天数_______天。四、质量标准工程质量标准：：合格五、合同价款金额（大写）：：____________________________元元（人民币）￥：___________________________元六、组成合同的的文件组成本合同的文文件包括：1、本合同协议议书2、中标通知书书3、招标文件4、投标书及其其附件5、本合同专用用条款6、本合同通用用条款7、标准、规范范及有关技术术文件8、图纸9、工程量清单单10、工程报价价单或预算书书双方有关工程的的洽商、变更更等书面协议议或文件视为为本合同的组组成部分。七、本协议书中中有关词语含含义本合同第第二部分《通通用条款》中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向发发包人承诺按按照合同约定定进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承承包人承诺按按照合同约定定的期限和方方式支付合同同价款及其他他应当支付的的款项。十、合同双方确确认，本合同同及本合同约约定的其它文文件组成部分分中的各项约约定都是通过过法定招标过过程形成的合合法成果，不不存在与招标标文件和中标标人投标文件件实质性内容容不一致的条条款。如果存存在任何此类类不一致的条条款，也不是是合同双方真真实意思的表表示，对合同同双方不构成成任何合同或或法律约束力力。合同双方方也不存在且且也不会签订订任何背离本本合同实质性性内容的其他他协议或合同同。如果存在在或签订背离离本合同实质质性内容的其其他协议或合合同，也不是是合同双方真真实意思的表表示，对合同同双方不构成成任何合同或或法律约束力力。十一、合同生效效合同订立时间：：_________年____________月____________日合同订立地点：：______________________________________________________________________________本合同双方约定定____________________________________________________________________后生效效。发包人：（公章章）___________________________承承包人：（公公章）____________________________________住所：_____________________________________住所：：_____________________________________________法定代表人：______________________________法法定代表人：：______________________________________委托代表人：______________________________委委托代表人：：______________________________________电话：_____________________________________电话：：_____________________________________________传真：_____________________________________传真：：_____________________________________________开户银行：_________________________________开户银行：：________________________________________账号：_____________________________________账号：：_____________________________________________邮政编码：______________________________邮政政编码：________________________________________第二部分通通用条款(略)第三部分专专用条款一、词语定义及及合同文件2、合同文件及及解释顺序合同文件组成及及解释顺序：：按通用条款款，招标文件作作为合同文件件的组成，其其顺序排列在在中标通知书书与投标文件件之间。3、语言文字和和适用法律、标标准及规范3.2适用法法律和法规需要明示的法律律、行政法规规：现行的法法律、行政法法规。3.3适用标标准、规范适用标准、规范范的名称：按按现行的国家家施工验收规规范、质量评评定标准及有有关规定。合合同有效期内内的标准、规规范，招标文文件中的技术术要求。发包人提供标准准、规范的时时间：承包人人自行解决。国内没有相应标标准、规范时时的约定：4、图纸4.1发包人人向承包人提提供图纸日期期和套数：发包人对图纸的的保密要求：：使用国外图纸的的要求及费用用承担：二、双方一般权权利和义务5、工程师5.2监理单单位委派的工工程师姓名：职务：发包人委托的职职权：需要取得发包人人批准才能行行使的职权：：5.3发包人人派驻的工程程师姓名：职务：职权：5.6不实行行监理的，工工程师的职权权：7、项目负责人人姓名：职务：项目负责责人8、发包人工作作8.1发包人人应按约定的的时间和要求求完成以下工工作：（1）施工场地地具备施工条条件的要求及及完成的时间间：（2）将施工所所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：（3）施工场地地与公共道路路的通道开通通时间和要求求：（4）工程地质质和地下管线线资料的提供供时间：（5）由发包人人办理的施工工所需证件、批批件的名称和和完成时间：：（6）水准点与与座标控制点点交验要求：：（7）图纸会审审和设计交底底时间：（8）协调处理理施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物(含文物保护护建筑)、古树名木木的保护工作作：（9）双方约定定发包人应做做的其他工作作：8.2发包人人委托承包人人办理的工作作：9.承包人工作作9.1承包人人应按约定时时间和要求，完完成以下工作作：(1)需由设计计资质等级和和业务范围允允许的承包人人完成的设计计文件提交时时间：(2)应提供计计划、报表的的名称及完成成时间：每月25日前提供进进度报表；(3)承担施工工安全保卫工工作及非夜间间施工照明的的责任和要求求：(4)向发包人人提供的办公公和生活房屋屋及设施的要要求：(5)需承包人人办理的有关关施工场地交交通、环卫和和施工噪音管管理等手续：：按当地有关关部门要求；；(6)已完工程程成品保护的的特殊要求及及费用承担：：由于承包人人原因造成已已完工程成品品的损坏，由由承包人承担担；(7)施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物(含文物保护护建筑)、古树名木木的保护要求求及费用承担担：在施工中中必须严格按按照规范操作作，并针对周周围地下管线线和邻近建筑筑物实际情况况，采取相应应防护措施，对对不按规范要要求施工或未未采取防护措措施的，造成成的损失由承承包人承担；；(8)施工场地地清洁卫生的的要求：按通通用条款；(9)双方约定定承包人应做做的其他工作作:三、施工组织设设计和工期10、进度计划划10.1承包包人提供施工工组织设计((施工方案)和进度计划划的时间：发包人对承包人人的施工组织织设计（或方方案）和进度度计划提出质质疑和合理修修正时，承包包人应在签订订合同后7天内提供修修正的施工组组织设计。每每月25日前向工程程师和发包方方提供下一月月进度计划和和施工方案。承承包人收到发发包人开工通通知后，在3天内开工。工程师确认的时时间：承包人人提交后7天内批复。10.2群体体工程中有关关进度计划的的要求：11、开工及延延期开工发包人的开工通通知应在中标标通知书发出出之日起60天内发出。13、工期延误误13.1双方方约定工期顺顺延的其他情情况：四、质量与验收收17.隐蔽工程程和中间验收收17.1双方方约定中间验验收部位：按按现行规范、质质量监督要求求。19.工程试车车19.5试车车费用的承担担：五、安全施工本工程的施工现现场执行《建建筑施工安全全检查标准》（JGJ59-99）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。六、合同价款与与支付23、合同价款款及调整23.2本合合同价款采用用固定价格（单单价）方式确确定。采用固定价格（单单价）合同，合合同价款调整整方法：合同价款中包括括的风险范围围：1、本工程结算算价的计算方方式同投标价价；2、除风险范围围以外约定的的调整外，以以下内容按承承包人的投标标承诺一次性性包定：（1）综合单价价、规费费率率、税金税率率、工伤保险险费费率；（2）施工组织织措施费费率率；（3）其他项目目费中的承包包人部分的费费率和单价。（4）计日工综综合单价（工工数经发包人人签证，综合合单价按技术术工80元/工日、普工60元/工日计取）3、其他可能发发生的费用：：（1）因施工噪噪音、物体坠坠落、材料抛抛散而扰民及及影响环境卫卫生、交通城城管、现场文文明和施工安安全等问题等等产生的费用用，由承包人人和有关管理理部门、人员员联系，自行行解决。因此此造成工期延延长由承包人人负责。如给给发包人另行行造成额外的的经济损失，发发包人可从承承包人的工程程款中扣回（2）凡招标文文件中没明确确允许补差或或建设主管部部门文件没有有明确规定由由发包人承担担的，但实际际施工中可能能发生的其它它管理费（如如街道管理费费、干扰费、环环保费、占道道押金等）。（3）土方开挖挖及外运应按按当地有关要要求办理，如如土方运至指指定地点集中中处理等。由由此发生的费费用已包含在在合同价内，不不再另行计取取。（4）泥浆运输输单价包死，不不管运距是否否有变化，都都不予调整。风险费用的计算算方法：承包包人在投标报报价时考虑，不不再另行计取取。风险范围以外合合同价款调整整方法：（一）工程量按按照本招标文文件的规定计计算，由承包包人计量、发发包人及有关关部门审核。（二）有以下情情形之一的，综综合单价可作作调整：1、凡合价金额额占合同总价价2%以上（含2%）的分部分分项清单项目目，其工程量量增加或减少少超过本项目目工程数量15%（含15%），其增加加部分工程量量或减少后剩剩余部分工程程量的相应综综合单价由承承包人参照原原单价重新组组价，经发包包人审定后，作作为结算的依依据。2、综合单价的的人工、主要要材料（特指指钢材、水泥泥、商品砼、砖砖、砂、石）和和大宗材料（铝铝合金门窗）结结算价格按以以下方法调整整，再按投标标的含量调整整该综合单价价：（1）Δ=（AA2-A1）/A1×1100%；其中A1＝招标标人预算书中中的预算价，A2＝施工期《**市建材价格格信息》（工工程所在地）价价格按每月使使用量的加权权平均价；（2）如|Δ||≤5%（其中钢材材为|Δ|≤3%），该材料料（人工）结结算价格不作作调整；（3）当Δ>55%（其中钢材材为Δ>3%）时，该材材料（人工）价价格按超出5%（钢材为3%）的金额调调增，即该材材料（人工）结结算价格=承包人的投投标单价+[A2--A1×1..05（钢材为1.03）]；（4）当Δ<－－5%（其中钢材材为Δ<-3%）时，该材材料（人工）价价格按超出5%（钢材为3%）的金额调调减，即该材材料（人工）结结算价格=承包人的投投标单价－[A1×00.95（钢材为0.97）－A2]。（三）发包人提提供的工程量量清单项目漏漏项，或设计计变更引起的的新增项目，其其单价按以下下方法确定：：1、合同中有类类似工程项目目单价的，可可以参照合同同中类似项目目的单价换算算确定。2、合同中没有有类似工程项项目单价的，由由承包人参照照投标价的组组价方法、实实际含量、市市场价格、预预算价的组价价方法和投标标价相对预算算价的下浮幅幅度提出适当当的单价，经经发包人审定定后执行。（四）因分部分分项工程量清清单漏项或非非承包人原因因的工程变更更，引起措施施项目发生变变化，造成施施工组织设计计或施工方案案变更，原措措施费中已有有的措施项目目，按原措施施费的组价方方法调整；原原措施费中没没有的措施项项目，由承包包人根据措施施项目变更情情况，提出适适当的措施费费变更，经发发包人确认后后调整。但合合同中注明一一次性包定的的措施项目，不不作调整。（六）实际施工工时，未达到到施工安全文文明有关规定定的，在结算算时扣减施工工组织措施费费中的相应费费用。（七）取消通用用条款23.3条规定。23.3双方方约定合同价价款的其他调调整因素：24、工程预付付款发包人向承包人人预付工程款款的时间和金金额或占合同同价款总额的的比例：合同生效，承包包人人员设备备进场后，付付该工程合同同总金额的10%备料款。25、工程量确确认25.1承包包人向工程师师提交已完工工程量报告的的时间：本工程按月结算算工程进度款款，承包人必必须每月25日前将当月月实际完成的的各部位的已已完工程量报报告送交工程程师。26、工程款((进度款)支付双方约定的工程程款(进度款)支付的方式式和时间：（1）在确认计计量结果后14天内，发包包人应向承包包人支付工程程款的75%。（2）发包人收收到承包人递递交的竣工结结算报告及完完整的结算资资料后，在3个月内核实实并付清所有有款项。承包包人对发包人人签认的结算算价有异议的的，发包人可可先支付承包包人无异议部部分结算款。存存在争议的部部分，按第37条的约定办办理。（3）发包人向向承包人支付付第（2）条规定结结算款的同时时，承包人应应按支付结算算款额度向发发包人提交3%的质量保修修金，质量保保修金可采用用现金、银行行保函或专业业担保公司保保证方式，质质量保修金保保证期限如下下：质量保修金保证证期限为5年，其中前2年保证额度度为3%，后3年保证额度度为0.5%。质量保修金保证证期限为2年。（4）在支付每每笔分包工程程款（进度款款）时，总承承包服务费由由发包人按比比例支付给承承包人。（5）承包人收收取备料款及及每期工程款款时应开具正正式发票。七、材料设备供供应27、发包人供供应材料设备备27.4发包包人供应的材材料设备与一一览表不符时时，双方约定定发包人承担担责任如下：：（1）材料设备备单价与一览览表不符：（2）材料设备备的品种、规规格、型号、质质量等级与一一览表不符：：（3）承包人可可代为调剂串串换的材料：：（4）到货地点点与一览表不不符：（5）供应数量量与一览表不不符：（6）到货时间间与一览表不不符：27.6发包包人供应材料料设备的结算算方法：28、承包人采采购材料设备备28.1承包包人采购材料料设备的约定定：1、材料品牌、规规格和使用要要求：（1）木防火门门：杭塔、杜杜鹃、上海豪豪欣、兴荣；；（2）塑钢门窗窗：大连实德德、中材、海海螺、欣发；；2、本工程已确确定承包价的的建筑材料均均由承包人自自行询价、采采购、运输和和保管。因施施工单位自身身原因导致工工期延误期间间的材料价格格上涨均由施施工单位自行行负责。散装装水泥的使用用率不低于80%，否则散装装办的押金由由承包人承担担。3、本工程要求求使用商品砼砼。4、所有材料必必须有质保书书或合格证，符符合施工图纸纸和规范要求求，且品牌、产产地需经发包包人认可，否否则，因此产产生的后果均均由承包人负负责。5、凡是招标文文件注明规格格、型号或相相当于的厂家家（品牌、产产地）的材料料，承包人必必须按照招标标文件要求采采购和施工，优优先使用相当当于的厂家（品品牌、产地），如如需调整，必必须经得发包包人认可，否否则由此引起起的后果由承承包人承担。6、无承包价（暂暂定价）的单单项材料、设设备估算价在在30万元以上的的（指可以向向同一家供应应商采购的同同类材料总价价），须由发发承包双方通通过公开招标标确定其价格格；其他无承承包价（暂定定价）材料由由承包人采购购，采购前一一个月其质量量、价格、产产地、规格、采采购方式等需需事先征得发发包人签证同同意。7、所有设备、材材料和预制构构件等均需有有产品合格证证和质保书、试试验（试车）报报告等必要资资料，符合国国家规定的技技术标准和设设计图纸要求求的标准，并并且须经发包包人及监理单单位检测合格格后方可使用用。8、根据工程需需要，发包人人有权对承包包人投标时确确认的品牌进进行更换，更更换后的材料料价格由发包包人签证进行行结算。八、工程变更30.1实际施施工时，涉及及到工程量的的归属由发包包人确定。当当本工程需要要变更时，应应经发包人设设计单位、监监理单位认可可后出具变更更联系单。30.2发包人人有权根据工工程需要增加加或减少部分分工程量，承承包人不得拒拒绝施工或要要求调整任何何单价。31.项目实施施过程中的工工程变更按《**市级政府投投资项目工程程变更审核暂暂行规定》执执行。九、竣工验收与与结算32、竣工验收收32.1承包包人提供竣工工图的约定：：32.6中间间交工工程的的范围和竣工工时间：合同工期以承包包人的投标函函的承诺工期期为准。此工工期是指发包包人发出开工工通知书之日日起至承包人人完成合同范范围内的全部部工程量，交交齐施工技术术及质保资料料，提出竣工工验收报告，经经发包人核实实签字之日止止，如竣工验验收达不到合合格等级需返返修的，则返返修时间计入入施工工期，不不予顺延。十、违约、索赔赔和争议35、违约35.1本合合同中关于发发包人违约的的具体责任如如下：本合同通用条款款第24条约定发发包人违约应应承担的违约约责任：发包包人违约除承承担通用条款款约定责任外外，从约定应应付之日起每每延误一天向向承包人支付付应付款0.02%的违约金。本合同通用条款款第26.4款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：发包人人违约除承担担通用条款约约定责任外，从从约定应付之之日起每延误误一天向承包包人支付应付付款0.02%的违约金。本合同通用条款款第33.3款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：发包人人违约除承担担通用条款约约定责任外，从从约定应付之之日起每延误误一天向承包包人支付应付付款0.02%的违约金。双方约定的发包包人其他违约约责任：35.2本合合同中关于承承包人违约的的具体责任如如下：本合同通用条款款第14.2款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：承包人应在合同同约定的时间间内竣工，每每延误一天的的损害赔偿金金为履约担保保金额的0.4%。本合同通用条款款第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：承包人投标时承承诺的质量标标准为本工程程合同的质量量标准。如因承包人原因因达不到合格格等级的，则则必须无条件件返工至合格格，再全额没没收履约担保保，并处以工工程决算总造造价5%的罚款并补补偿发包人因因此而遭受的的损失。由于承包人未按按设计要求和和现行有关规规范、标准施施工，造成工工程量增减或或返工等，其其责任由承包包人自负。双方约定的承包包人其他违约约责任：承包人的项目部部技术经济管管理人员必须须全部按承诺诺名单及时到到位，严格按按照《**市施工现场场关键岗位人人员管理实施施细则》（台台建规[20066]330号）和《**市建筑业企企业及其从业业人员记分管管理办法》（台建规[20066]328号）执行；；项目负责人人月到位不足足15天的，发包包人有权中止止合同，没收收全部履约担担保，同时承承包人赔偿发发包人由此造造成的损失；；项目负责人人月到位达不不到24天的，每人人次每天扣除除履约担保金金额的0.11%；项目班班子管理人员员(除项目负责责人外)月到位达不不到24天的，每人人次每天扣除除履约担保金金额的0.005%；每半半天考勤一次次，每月结算算。对项目部部所有管理人人员进行指纹纹考勤，动态态管理。机械设备按投标标承诺及时到到位，若其中中某项不能兑兑现，每不能能兑现一项扣扣除履约担保保金额的2%。本工程在实施过过程中，如承承包人的施工工队伍素质、力力量、现场管管理班子、施施工设备、与与其他分项工工程单位的配配合，现场文文明安全施工工不符合投标标书的承诺，造造成现场管理理混乱、工程程质量和进度度达不到投标标所承诺的要要求时，发包包人有权要求求其调整充实实施工力量，承承包人必须接接受，如措施施不力，作违违约处理，发发包人可自行行终止合同。承包人应严格依依法经营，严严禁将工程转转包。发现私私自转包或挂挂靠经营现象象，所有履约约担保归发包包人，同时赔赔偿发包人损损失，并责令令退出工地。37、争议37.1双方方约定，在履履行合同过程程中产生争议议时：（1）请建设行行政主管部门门调解；（2）采取第种种方式解决。第第一种解决方方式：约定向向**仲裁委员会会提请仲裁；；第二种解决决方式：向人人民法院提起起诉讼。十一、其他38、工程分包包38.1本工程程发包人同意意承包人分包包的工程：本本工程主体结结构（或关键键性工作）必必须由承包人人自行完成，如如专业工程确确需分包，承承包人应提交交分包人的资资料，并符合合以下的要求求：1、分包单位资资质须符合相相应资质条件件；2、承包人的投投标文件及中中标后签署的的合同协议，对对分包单位亦亦受法律约束束；3、分包单位选选择必须经发发包人、承包包人共同确定定。39、不可抗力力39.1双方方关于不可抗抗力的约定：：40、保险40.6本工工程双方约定定投保内容如如下：（1）发包人投投保内容：发包人委托承包包人办理的保保险事项：（2）承包人投投保内容：按按规定必须投投保的强制性性保险。41担保41.3本工工程双方约定定担保事项如如下：（1）发包人向向承包人提供供履约担保，担担保方式为：：担保合同作作为本合同附附件。（2）承包人向向发包人提供供履约担保，担担保方式为：：承包人应按按招标文件要要求提供履约约担保。履约约担保待获工工程验收证书书后10日内结清。如如承包人在施施工过程中违违背合同规定定的，发包人人有权没收相相应款项的履履约担保。（3）双方约定定的其他担保保事项：无46、合同份数数46.1双方方约定合同副副本份数：47、补充条款款第四部分工程质量保保修书发包人(全称))中共**市委老干部部局承包人(全称))______________________________________发包人、承包人人根据《中华华人民共和国国建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》，经经协商一致，对对**市老干部活活动中心辅助助用房工程（工工程名称）签签订工程质量量保修书。1、工程质量保保修范围和内内容承包人在质量保保修期内，按按照有关法律律、法规、规规章的管理规规定和双方约约定，承担本本工程质量保保修责任。质量保修范围包包括地基基础础工程、主体体结构工程、屋屋面防水工程程、有防水要要求的卫生间间、房间和外外墙面的防渗渗漏，供热与与供冷系统，电电气管线、给给排水管道、设设备安装和装装修工程，以以及双方约定定的其它项目目。具体保修修的内容，双双方约定如下下：地基基础工程、主主体结构工程程、屋面防水水工程、有防防水要求的卫卫生间、房间间和外墙面的的防渗漏，电电气管线、给给排水管道工工程等。2、质量保修期期2.1双方根据据《建设工程程质量管理条条例》及有关关规定，约定定本工程的质质量保修期如如下：（1）地基基础础工程和主体体结构工程为为设计文件规规定的该工程程合理使用年年限；（2）屋面防水水工程、有防防水要求的卫卫生间、房间间和外墙面的的防渗漏为5年；（3）电气管线线、给排水管管道、设备安安装工程为2年；（4）住宅小区区内的给排水水设施、道路路等配套工程程为2年。（5）其他项目目保修期限约约定如下：。2.2质量保修修期自工程竣竣工验收合格格之日起计算算。3、质量保修责责任3.1、属于保保修范围、内内容的项目，承承包人应在接接到报修通知知之日起7天内派人保保修。承包人人不在约定期期限内派人保保修，发包人人可委托其他他人员修理。3.2、发生须须紧急抢修事事故的，承包包人在接到事事故通知后，应应当立即到达达事故现场抢抢修。3.3、对于涉涉及结构安全全的质量问题题，应当按照照《房屋建筑筑工程质量保保修办法》的的规定，立即即向当地建设设行政主管部部门报告，采采取安全防范范措施；由原原设计单位或或者具有相应应资质等级的的设计单位提提出保修方案案，承包人实实施保修。3.4、质量保保修完成后，由由发包人组织织验收。4、质量保修金金的支付4.1保修费用用由造成质量量缺陷的责任任方承担。5、其他双方约定的其他他工程质量保保修事项：。5.2本工程质质量保修书，由由施工合同发发包人、承包包人双方在竣竣工验收前共共同签署，作作为施工合同同附件，其有有效期限至保保修期满。发包人（公章）：：承包人（公公章）：法定代表人（签签字）：法定代表人人（签字）：：年月日年月日第五部分工工程建设项目目廉政责任书书工程项目名称：：**市老干部活活动中心辅助助用房工程。工程项目地址：：**市老干部活活动中心内。建设单位（甲方方）：中共**市委老干部部局。施工单位（乙方方）：。为加强工程建设设中的廉政建建设，规范工工程建设项目目承发包双方方的各项活动动，防止发生生各种谋取不不正当利益的的违法违纪行行为，保护国国家、集体和和当事人的合合法权益，根根据国家有关关工程建设的的法律法规和和廉政建设责责任制规定，特特订立本廉政政责任书。第一条甲甲乙双方的责责任（一）应严严格遵守国家家关于市场准准入、项目招招标投标、工工程建设、施施工安装和市市场活动等有有关法律、法法规，相关政政策，以及廉廉政建设的各各项规定。（二）严格格执行建设工工程项目承发发包合同文件件，自觉按合合同办事。（三）业务务活动必须坚坚持公开、公公平、公正、诚诚信、透明的的原则（除法法律法规另有有规定者外），不不得为获取不不正当的利益益，损害国家家、集体和对对方利益，不不得违反工程程建设管理、施施工安装的规规章制度。（四）发现现对方在业务务活动中有违违规、违纪、违违法行为的，应应及时提醒对对方，情节严严重的，应向向其上级主管管部门或纪检检监察、司法法等有关机关关举报。第二条甲甲方的责任甲方的领导导和从事该建建设工程项目目的工作人员员，在工程建建设的事前、事事中、事后应应遵守以下规规定：（一）不准准向乙方和相相关单位索要要或接受回扣扣、礼金、有有价证券、贵贵重物品和好好处费、感谢谢费等。（二）不准准在乙方和相相关单位报销销任何应由甲甲方或个人支支付的费用。（三）不准准要求、暗示示和接受乙方方和相关单位位为个人装修修住房、婚丧丧嫁娶、配偶偶子女的工作作安排以及出出国（境）、旅旅游等提供方方便。（四）不准准参加有可能能影响公正执执行公务的乙乙方和相关单单位的宴请和和健身、娱乐乐等活动。（五）不准准向乙方介绍绍或为配偶、子子女、亲属参参与同甲方项项目工程施工工合同有关的的设备、材料料、工程分包包、劳务等经经济活动。不不得以任何理理由向乙方和和相关单位推推荐分包单位位和要求乙方方购买项目工工程施工合同同规定以外的的材料、设备备等。第三条乙乙方的责任应与甲方保保持正常的业业务交往，按按照有关法律律法规和程序序开展业务工工作，严格执执行工程建设设的有关方针针、政策，尤尤其是有关建建筑施工安装装的强