一级建造师（一建工程法规）题库及参考答案【考试直接用】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A.监理工程师办公室与工人宿舍

B.监理工程师办公室与工人食堂

C.监理工程师办公室与木工车间

D.工人宿舍与食堂

【答案】：C

2、甲公司与乙公司(建筑企业)于2015年4月签订了一份买卖合同，约定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100吨。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是()。

A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任

B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任

C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿乙公司1万元损失的责任

D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

【答案】：D

3、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门代表

【答案】：D

4、建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于（）之前申请延续注册。

A.2008年1月1日

B.2008年3月1日

C.2008年5月1日

D.2008年6月1日

【答案】：C

5、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

6、根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法，正确的是()。

A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁

B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求

C.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业

D.施工现场出口应当设置洗车槽

【答案】：D

7、.下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是()。

A.资质证书有效期为3年，期满前3个月提出延续申请

B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后1个月内在工商部门办理变更手续

C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件

D.在申请日期前1年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请

【答案】：C

8、建设工程合同不属于（）。

A.有名合同

B.双务合同

C.实践合同

D.要式合同

【答案】：C

9、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

【答案】：D

10、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。（2014）

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C

11、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

【答案】：D

12、王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B

13、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年3月5日

B.2014年3月12日

C.2014年3月20日

D.2014年4月10日

【答案】：A

14、关于工程再分包的说法，正确的是()。

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】：B

15、在必须招标的项目范围中，从规模的角度，必须招标的是()。

A.施工单项合同估算价300万元

B.重要设备的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

C.重要材料的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在万元人民币以上

【答案】：B

16、甲公司向乙公司订作一批预制板,乙开工不久,甲需要将预制板加厚,遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法,正确的是（）。

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

17、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：B

18、关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是（）

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷

C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷

D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼

【答案】：A

19、甲建筑公司计划于2008年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是（）。

A.商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验

B.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样

C.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样

D.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级

【答案】：D

20、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲()万元。

A.30

B.40

C.60

D.70

【答案】：C

21、根据《绿色施工导则》规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成（）。

A.环形

B.网格形

C.发散形

D.对角线形

【答案】：A

22、某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为（）。

A.恶意投标罪

B.串通投标罪

C.重大责任事故罪

D.玩忽职守罪

【答案】：B

23、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。

A.统一管控

B.分级管控

C.重点管控

D.分类管控

【答案】：B

24、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

【答案】：D

25、注册建造师李某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则李某的试用期应不得超过()。

A.半个月

B.1个月

C.2个月

D.3个月

【答案】：B

26、建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应当报发证机关重新核验施工许可证

D.应向发证机关重新申请领取施工许可证

【答案】：D

27、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

28、关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】：B

29、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制虔，造成事故，其应承担的法律责任是（）。（2016）

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

【答案】：D

30、甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金15万元。由于担心乙违约，甲公司交付了28万元的定金，乙公司予以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还()万元。

A.30

B.43

C.48

D.56

【答案】：C

31、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。（2015）

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

32、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

33、按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

34、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（）。

A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理

B.Z市人民法院应当裁定不予受理

C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案

D.Z市仲裁委员会不应当受理此案

【答案】：B

35、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.撤销权

【答案】：C

36、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】：D

37、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。2017

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

38、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()（2013）

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门

【答案】：C

39、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资

【答案】：A

40、关于施工检测的见证取样和送检制度，下列说法不正确的是（）。

A.需要见证取样时，应当通知建设单位或工程监理单位

B.见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责

C.工程质量监测机构必须具备相应的资质，是有关行政机关的下属部门

D.检测机构不得与设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系

【答案】：C

41、关于抵押实现的说法，正确的是（）。（2016）

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之曰起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

【答案】：B

42、关于用益物权和担保物权,下列说法正确的是()。

A.用益物权只适用于不动产,担保物权适用于不动产和动产

B.国家所有的自然资源,只有单位能成为其用益物权人

C.属于集体所有的自然资源,单位、个人依法可以占有、使用和收益

D.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权

【答案】：C

43、建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限,从（）之日起算。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

44、设备工程师范某获得一项发明专利，下面说法正确的是（）。

A.未经范某同意，任何单位或组织及个人任何时候都不能使用这项技术

B.范某的专利权在所有国家都会受到保护

C.范某可以转让该项专利的申请权

D.该项专利只能以范某的名字命名

【答案】：C

45、下列法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是()。

A.支付违约金

B.罚款

C.拘役

D.没收财产

【答案】：B

46、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，则下列说法错误的有()。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，该合同无效

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】：B

47、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是()。

A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁

B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止

C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制

D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼

【答案】：C

48、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

【答案】：B

49、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先的约定

【答案】：C

50、甲公司以其所有的一处房产作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷款100万元。甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同，6月6日办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订抵押合同，同日办理抵押登记。后因甲公司无力还款，乙银行、丙银行行使抵押权，对甲公司的房产依法拍卖，拍卖获得价款l50万元。拍卖款的分配方案应为()。

A.乙银行分得75万元；丙银行分得75万元

B.乙银行分得l00万元；丙银行分得50万元

C.丙银行分得l00万元；乙银行分得50万元

D.丙银行分得80万元；乙银行分得70万元

【答案】：B

51、工程建设国家标准的制订程序分为以下四个阶段,下列的阶段划分中,正确的是（）。

A.征求意见、准备、送审和报批

B.准备、专家会审、征求意见和报批

C.专家会审、准备、征求意见和报批

D.准备、征求意见、送审和报批

【答案】：D

52、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工企业

【答案】：D

53、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

A.履行地市场价格履行

B.履行地批发价格履行

C.全国平均市场价格履行

D.全国平均发价格履行

【答案】：A

54、下列关于格式条款的说法中，正确的是()。

A.格式条款和非格式条款不一致的，以格式条款为准

B.,提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

【答案】：C

55、下列法律中，属于宪法相关法的是()。（2015）

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法典》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

【答案】：C

56、下列关于职务作品的说法,正确的是（）。

A.职务作品的作者是公民个人

B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有

C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品

D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有

【答案】：A

57、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

【答案】：B

58、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

【答案】：C

59、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()。2017真题

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

【答案】：D

60、财产或者人身受保险合冋保障,享有保险金请求权的人是（）

A.投保人

B.保险人

C.受益人

D.被保险人

【答案】：D

61、某建设单位2014年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法，正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：D

62、工程代理机构超越规定范围承担工程招标代理业务，除按规定罚款外，情节严重的，依法（）。

A.暂停直至取消招标代理资格

B.收回其工程招标代理资格证书，3年内不受理其资格申请

C.降低其工程招标代理资格等级，1年内不准从事工程招标代理业务

D.吊销有关人员的执业资格证书，不再受理其资格申请

【答案】：B

63、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】：C

64、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务

【答案】：C

65、工程建设标准可以分强制性标准和推荐性标准，这种分类是根据（）划分的。

A.标准的约束性

B.内容

C.属性

D.标准的分级

【答案】：A

66、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）（2013）

A.评标截止时间前

B.评标开始前

C.提交投标文件的截止时间前

D.投标有按期自

【答案】：C

67、下列关于建设工程消防设计的审核与验收，说法不正确的是（）。

A.建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准

B.未经公安消防机构审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工

C.经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报建设行政主管部门核准

D.按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用

【答案】：C

68、关于投标人资格审查与评标的说法，正确的有()。

A.资格审查分为资格预审、资格后审

B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果

D.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

【答案】：A

69、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（）。

A.该租赁合同无效

B.宋某应承担违约责任

C.陈某应向宋某提出补偿要求

D.宋某可以随时解除合同

【答案】：D

70、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。（2015）

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【答案】：B

71、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：B

72、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是()。

A.主要负责人，部门负责人和项目负责人

B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

D.主要负责人，项目负责人和从业人员

【答案】：B

73、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。（2013）

A.终身不予注册

B.吊销执业资格证书，5年内不予注册

C.责令停止执业3年

D.责令停止执业1年

【答案】：A

74、某项目工程为了赶工期昼夜施工,严重影响相邻小区居民的休息,经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工,并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系,说法正确的是（）。

A.构成了不当得利之债

B.构成了无因管理之债

C.构成了侵权之债

D.没有债的关系

【答案】：C

75、单位工程竣工结算由（）。

A.发包人编制，承包人审查

B.承包人编制并审查

C.发包人编制并审查

D.承包人编制，发包人审查

【答案】：D

76、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】：D

77、《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C

78、关于工程建设项目是否需招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾的项目一律不招标

C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能自行建设的项目可以不进行招标

D.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目可以不进行招标

【答案】：C

79、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】：C

80、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B

81、建设单位因故不能按期开工的，应当向（）申请延期。

A.上级主管

B.施工单位

C.监理单位

D.发证机关

【答案】：D

82、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起（）日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：C

83、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益()。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

【答案】：D

84、安全监督检查人员的职权包括（）。

A.不坚持原则

B.指定被审查单位购买产品权

C.对被检查单位技术保密权

D.纠正施工中违反安全生产要求的行为

【答案】：D

85、某工程发生倒塌事故，3名工人当场死亡。经调查，该事故发生主要原因系建设单位暗示施工单位擅自修改设计，商品混凝土配合比不符合设计要求并使用了过期的添加剂，施工单位未认真进行检验即使用于工程，监理措施不到位。以下单位中，不能成为工程重大安全事故罪犯罪主体的是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.商品混凝土供应单位

【答案】：D

86、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商

B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商

C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理

D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

【答案】：B

87、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2019年4月10日，并于同年4月5日与保险公司签订了建筑工程一切保险合同，保险单中列出的保险起始时间和终止时间为2019年8月1日-2020年8月1日，同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。

A.2019年4月10日

B.2019年8月1日

C.2019年7月20日

D.2019年8月10日

【答案】：B

88、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。

A.王某经常居住地基层法院

B.王某户籍所在地基层法院

C.劳务公司住所地基层人民法院

D.劳务公司住所地中级人民法院

【答案】：A

89、（2019年真题）关于承揽合同解除的说法,正确的是（）

A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人即可解除合同

B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同

C.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人损失的,应当承担赔偿责任

D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当承担赔偿责任

【答案】：D

90、关于劳动合同履行的说法，正确的是()。

A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准

B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班

C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令

D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止

【答案】：B

91、在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是（）。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C

92、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。（2016）

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在幵工的3曰前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

93、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）

A.甲未通过资格预审递交投标文件

B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封

D.丁的投标文件有大幅度修改

【答案】：D

94、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是()。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】：B

95、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是（）。

A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件

D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况

【答案】：D

96、民事责任的承担方式中不包括()。

A.恢复原状

B.消除危险

C.赔礼道歉

D.没收财产

【答案】：D

97、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《民法典》规定，甲、乙之间的买卖合同因()。

A.胁迫而无效

B.胁迫而可撤销

C.显失公平而无效

D.欺诈而可撤销

【答案】：B

98、《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A.1000元以上1万元以下

B.5000元以上2万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.2万元以上20万元以下

【答案】：A

99、根据《消防法》的规定，对于大型人员密集场所建设工程的消防验收，下列说法正确的是（）。

A.建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案

B.施工单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

C.建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

D.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

【答案】：A

100、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。(2015真题)

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】：D

101、在某工程项目招投标过程中，某投标人要对其投标文件进行补充、修改或撤回。根据《招标投标法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.对投标文件的补充、修改和撤回，应在投标有效期满前进行

B.在投标有效期内进行的补充、修改作为投标文件组成部分

C.在投标有效期内可以进行补充或修改，但要被没收投标保证金

D.应在提交投标文件的截止日期前进行

【答案】：D

102、某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。

A.总承包人

B.防水分包人

C.业主

D.物业公司

【答案】：C

103、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】：C

104、以下属于建造师不予注册情形的是（）。

A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间

B.范某申请注册时，已年满62周岁

C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间

D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书

【答案】：C

105、关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是（）。

A.行政诉讼的被告与原告是恒定的

B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份

C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能

D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议

【答案】：B

106、对于不符合起诉条件的案件，人民法院应当在（）日内裁定不予受理。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：C

107、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。2018真题

A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

【答案】：B

108、关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求

B.建设单位有权压缩合同约定的工期

C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

【答案】：D

109、保险合同可分为财产保险合同和()。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】：B

110、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使()。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】：C

111、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。2017

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】：D

112、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后。发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

【答案】：A

113、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。本合同的主体应当是（）。

A.施工企业与物资部

B.物资部与材料商

C.施工企业与材料商

D.施工企业、物资部和材料商

【答案】：D

114、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

115、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分的质量不符合约定为由，向人民法院申请主张权利的，说法正确的是()。

A.承包人不再承担工程质量保修责任

B.发包人以屋面防水工程质量不符合约定为由要求赔偿的，应予支持

C.凡属不符合合同约定或者法律规定的质量标准的，承包人均应承担责任

D.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

【答案】：D

116、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

【答案】：C

117、甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债

【答案】：C

118、下列不属于仲裁特点的是()。

A.自愿性

B.强制性

C.公开性

D.快捷性

【答案】：C

119、某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后（）内行使。

A.1年

B.2年

C.5年

D.不限定时间

【答案】：A

120、下列关于安全许可证的表述不符合法律规定的是（）。

A.省级政府建设主管部门颁发安全许可证

B.安全生产许可证的有效期为5年

C.企业应当于期满前3个月向原机关办理延期手续

D.企业在有效期内，严格遵守法律法规，未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

【答案】：B

121、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.2

C.4

D.6

【答案】：A

122、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬。

A.150%

B.200%

C.250%

D.300%

【答案】：A

123、企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，经责令限期改正并向社会公告后，逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的，资质许可要关可以()回其建筑业企业资质证书。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

【答案】：A

124、下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势

【答案】：D

125、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成重大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上15万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

126、发包人按照合同约定的方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

【答案】：A

127、关于城镇土地使用税的说法,正确的有（）

A.土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收

B.经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高,须报经国家税务总局批准

C.土地使用税按月计算、一次性缴纳

D.土地使用税的缴纳期限由县级人民政府确定

【答案】：A

128、根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。2018真题

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

【答案】：A

129、关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定

【答案】：B

130、根据国务院公安部门规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设工程竣工后，建设单位应当（）

A.提请公安机关消防机构进行抽查

B.在验收后报公安机关消防机构备案

C.向公安机关消防机构申请消防验收

D.向公安机关消防机构申请消防认可文件

【答案】：C

131、《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于()。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

132、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】：C

133、某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。

A.停止执行

B.与法院协商处理执行与否

C.请求政府部门决定

D.不停止执行

【答案】：D

134、下列工程中不需要办理施工许可证的是()。

A.工程投资额在40万的工程

B.抢险救灾及其他临时性房屋

C.采购人依法能够自行建设

D.办理施工证需要费用过多

【答案】：B

135、因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由()负责。

A.使用单位与建设单位

B.使用单位

C.施工单位与使用单位

D.使用单位与设计单位

【答案】：B

136、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：B

137、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是()

A.递交投标文件截止后撤销投标文件

B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件

C.中标后无正当理由不与招标人订立合同

D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】：B

138、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。2014

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

139、甲法院和乙法院因为管辖权发生争议，协商未果，可以由（）指定管辖。

A.甲法院的上级人民法院

B.乙法院的上级人民法院

C.甲法院和乙法院的共同上级人民法院

D.以上均可

【答案】：C

140、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

141、保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息和违约金

B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

【答案】：C

142、工程承包合同中约定了有效的仲裁条款,发包方以违约为由请求仲裁胜诉后,再就另一事实以侵权为由向承包商提出仲裁申请,仲裁委员会应当（）。

A.受理

B.不受理

C.依照前裁决直接裁决发包方败诉

D.告知其向法院起诉

【答案】：A

143、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（）。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离

B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求

C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍

D.施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸

【答案】：D

144、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列不属于违法发包的情形是（）。

A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的施工单位

B.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的

C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的

D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的

【答案】：D

145、某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。

A.学院自己承担责任

B.学院可直接扣除施工方质量保修金

C.施工方承担质量保修责任

D.学院和施工方共同承担责任

【答案】：C

146、甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座10层住房出售给甲，2013年10月8日交付房屋。”2013年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《民法典》规定，以下表述正确的是（）。

A.甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任

B.甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同

C.甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承担违约责任

D.甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任

【答案】：A

147、关于保险索赔的说法，正确的是()。2017

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

【答案】：C

148、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。（2014）

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

149、按照《安全生产许可证条例》的规定，负责地方建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理的部门是()。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门

D.省、自治区、直辖市发改委

【答案】：A

150、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

【答案】：C

151、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

152、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（），向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.5日内

B.10日内

C.15日内

D.20日内

【答案】：C

153、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。

A.3月22日

B.3月18日

C.3月13日

D.4月3日

【答案】：D

154、法人进行民事活动的物质基础是()。

A.有自己的名称

B.有自己的组织机构

C.有必要的财产或经费

D.有自己的住所

【答案】：C

155、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】：C

156、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】：C

157、《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由()颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

【答案】：D

158、关于夜间施工，说法正确的是()。（2015）

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【答案】：D

159、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是（）。

A.扣除质量保证金

B.罚款

C.申请资质增项不予批准

D.作为不良行为记入信用档案

【答案】：B

160、甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是（）

A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任

B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任

C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任

D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

【答案】：D

161、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D

162、注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：C

163、以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。

A.抵押人做出意思表示

B.抵押合同生效

C.抵押物登记

D.抵押物交付

【答案】：B

164、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯或合同有关条款不能解决时，根据我国《民法典》的规定，错误的说法是()。

A.价款不明确的，可按照合同履行时履行地的市场价格履行

B.价款不明确的，执行政府定价的，按照有关规定履行

C.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间

D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行

【答案】：A

165、关于建筑市场信用体系建设,下列说法中正确的是（）。

A.建筑企业不依法履行生效法律文书确定的义务情况,会被记入房地产和建筑市场信用档案

B.劳动用工、工资支付情况不是企业诚信评价的依据

C.为了保护隐私权,拖欠工资企业信息不会向社会公开

D.为保护隐私权,注册建造师信用档案信息不会向社会公示

【答案】：A

166、专利是对于（）所享有的制造、使用和销售的专有权。

A.技术秘密

B.商业秘密

C.发明创造

D.公开的发明创造

【答案】：C

167、甲乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.30

B.40

C.60

D.200

【答案】：C

168、设立法人需要具备的条件不包括（）。

A.依法成立，有必要的财产或者经费

B.有自己的名称、组织机构和场所

C.有独立产权的经营场所

D.能够独立承担民事责任

【答案】：C

169、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，错误的是()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】：B

170、关于建设工程代理的说法，正确的是()。

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代表关系

【答案】：C

171、按照《建设工程施工合同文本》通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在隐蔽前（）以书面形式通知监理工程师验收。

A.1日

B.36小时

C.24小时

D.48小时

【答案】：D

172、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

173、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。

A.李某不知道张某死亡

B.李某死亡

C.张某取消委托合同

D.李某丧失民事行为能力

【答案】：A

174、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。

A.遗存于中国内水的起源国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

175、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（）。

A.高处工作

B.矿山、井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

【答案】：B

176、（2019年真题）关于注册建造师的权利和义务的说法,正确的是（）

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业

【答案】：B

177、《民事诉讼法》规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是()。

A.申请人表示可以延期执行的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.被执行人隐匿可执行财产的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

【答案】：C

178、根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

【答案】：A

179、甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是()。

A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任

C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

【答案】：C

180、关于法律责任特征的表述中，不正确的是()。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照当事人约定的程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】：C

181、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。

A.2011年7月2日

B.2011年6月5日

C.2011年6月8日

D.2011年6月20日

【答案】：B

182、未满十七岁的张某应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。

A.张某未成年，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排张某从事有毒有害的劳动

D.可以安排张某从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

183、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是()。

A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

【答案】：B

184、根据《刑法》的规定，刑罚分为主刑和附加刑，下列刑罚中属于附加刑的是（）。

A.管制

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

【答案】：D

185、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

186、下列关于建设工程承包发包违法行为责任的说法,正确的一项是（）。

A.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的不得处以罰款

B.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位不应处以罚款

C.建设单位将建设T程委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的,应当处以罚款

D.建设单位将建设工程肢解发包的,不应处以罚款

【答案】：C

187、关于建设工程索赔，说法正确的是()。

A.索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔

B.必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔