建设工程合同管理

[模拟]建设工程合同管理174单项选择题第1题：施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限应为5年地基基础工程屋面防水工程设备安装工程排水管道工程参考答案：B施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为 5年第2题：材料采购的交货检验，数量验收的方法是()经验鉴别法理论换算法物理试验法化学实验法参考答案：B材料采购的交货检验，数量验收的方法是理论换算法。第3题：下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是()承包人的人员伤亡由发包人负责工程修复费用由发包人承担承包人的停工损失由承包人承担发包人的人员伤亡由发包人负责参考答案：A发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；工程修复费用由发包人承担；承包人的停工损失由承包人承担；发包人的人员伤亡由发包人负责。第4题：关于无效合同，下列说法错误的是()违反了法律规定的条件自订立起就没有法律效力不受到法律保护自宣布无效之日起无效参考答案：D无效合同，违反了法律规定的条件；自订立起就没有法律效力；不受到法律保护；一旦确认无效，将具有溯及力，使合同从订立之日起就不具有法律约束力，以后也不能转化为有效合同。第5题：在下列各种合同中，一般情况下()的合同有效。限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认无代理权人订立，被代理人未作表示法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认参考答案：C般情况下，法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限的合同有效。第6题：依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。立即发出解除合同通知立即停工并发出通知要求支付预付款在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工参考答案：C依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工。第7题：FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到( )后21天内，退还承包商履约保函。最终支付证书接收证书履约证书副本付款证书FIDIC《施工合同条件》规定，业主应在收到履约证书副本后21天内，退还承包商履约保函。第8题：设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同，设计人()。退还发包人已付的定金退还发包人已付的设计费不退还发包人已付的定金不退还发包人已付的设计费参考答案：C设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同不退还发包人已付的定金。第9题：FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为()。从投保之日到最终结算日从投保之日到工程竣工移交之日从现场开始工作到工程竣工移交之日从现场开始工作到解除缺陷责任期结束参考答案：CFIDIC《土木工程施工合同条件》规定，工程保险期限应为从现场开始工作到工程竣工移交之日。第10题：在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于()。属于承包人应承担的风险属于工程师应承担的风险属于发包人应承担的风险处于关键线路，影响总工期参考答案：C在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于属于发包人应承担的风险。第11题：A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。应当由A公司承担清偿责任应当由B公司承担清偿责任应当由A公司和B公司承担连带责任A公司和B公司均不再承担清偿责任参考答案：CA公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，正确的是应当由A公司和B公司承担连带责任。第12题：监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。发出中止合同通知，令监理合同即行停止发出未履行义务通知后在第21日单方终止合同发出未履行义务通知后21日内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35日，监理合同即行终止首先发出未履行义务通知，21日内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35日内发出终止合同通知，监理合同即行终止参考答案：D监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止。第13题：工程项目不允许采取的招标方式是()公开招标邀请招标议标竞争性招标参考答案：C工程项目不允许采取的招标方式是议标。第14题：施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。同时履行抗辩权异时履行抗辩权后履行抗辩权不安抗辩权参考答案：D施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使不安抗辩权。第15题：关于工程量计量，正确的处理方法是( )。工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内参考答案：B关于工程量计量，正确的处理方法是工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量。第16题：监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是( )。委托监理合同可行性研究报告工程设计合同设计招标文件参考答案：A监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是委托监理合同。第17题：设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。15日30日60日120日参考答案：B设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费30天以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。第18题：订立合同过程中，()是要约。

招标公告投标书寄送的价目表招股说明书参考答案：B订立合同过程中，投标书是要约。第19题：招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。初步设计编制的概算价施工图设计编制的预算价投标书中标明的报价评标委员会算出的评标价参考答案：C招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是投标书中标明的报价。第20题：工程师对索赔处理的决定()。是终局性的，具有强制约束力不是终局性的，不具有强制约束力是终局性的，不具有强制约束力不是终局性的，具有强制约束力参考答案：B工程师对索赔处理的决定不是终局性的，不具有强制约束力。第21题：设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。确定设计参数取值组织对设计成果鉴定办理文件的审批手续为现场的设计人员提供工作条件参考答案：A设计合同履行过程中，确定设计参数取值属于设计人的责任。)不违反第22题：按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，()不违反向其他人泄露委托人申明的秘密从承包方获取提前工期奖金帮助承包人完善施工组织设计鼓动承包人就发包人的违约行为索赔参考答案：C按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中帮助承包人完善施工组织设计不违反监理人员应遵守的职业道德。第23题：工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。由施工单位直接向设计单位索赔由设计单位全额承担由建设单位全额承担通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责参考答案：D施工单位负责维修，其费用通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责。第24题：承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商()。必须接受裁决委员会的决定可以将争议提交业主做决定可以提交仲裁机构做决定可以再次提交工程师做决定参考答案：C承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商可以提交仲裁机构做决定。第25题：在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。施工遇到图纸上未标明的地下构筑物社会动乱导致施工暂停专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化施工过程中当地税费的增长参考答案：D在EDIC合同条件中，施工过程中当地税费的增长属于承包商应承担的风险。第26题：工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准，则发生的费用和延误的工期应( )。全部由业主承担全部由承包人承担给承包人工期顺延给承包人费用补偿参考答案：B工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应全部由承包人承担。第27题：工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。乙项目经理甲施工企业建设单位具体施工人员参考答案：B工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由甲施工企业承担。第28题：设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求，承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( )。追加合同价款但工期不予顺延由承包人承担费用和工期的损失追加合同价款并相应顺延合同工期工期相应顺延但不补偿承包人的费用设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求，承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除．修正施工并重新安装。按照合同责任应追加合同价款并相应顺延合同工期。)负责组织第29题：施工的竣工验收应当由)负责组织发包人工程师承包人监理单位参考答案：A施工的竣工验收应当由发包人负责组织第30题：争端裁决委员会的酬金由( )负担承包商业主与承包商业主指定分包商参考答案：B争端裁决委员会的酬金由业主与承包商负担第31题：下列又称为不安抗辩权的是()同时履行抗辩权先履行抗辩权后履行抗辩权不履行抗辩权参考答案：B先履行抗辩权又称为不安抗辩权。第32题：设计开工的标志是()合同签字盖章合同规定开工期限签字后第三天收到定金参考答案：D设计开工的标志是收到定金。第33题：施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人同意后，可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由()负责。发包人其他设计人原设计人监理工程师参考答案：B施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人同意后，可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由其他设计人负责。第34题：发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故()。所需费用和延误工期由承包人负责所需费用和延误工期由发包人负责所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责延误工期应予顺延，费用由承包人承担参考答案：B发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故所需费用和延误工期由发包人负责。第35题：招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。招标人评标委员会招标代理机构建设行政主管部门招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由招标人决定中标人第36题：专用条件是对通用条件的()补充修改补充和修改解释说明参考答案：C专用条件是对通用条件的补充和修改。第37题：《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括()。委托人选定的质量检测机构试验数据错误因非监理人原因的事由使监理人受到损失委托人向监理人提出赔偿要求不能成立监理人的过失导致合同终止参考答案：D《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括监理人的过失导致合同终止。第38题：合同法律关系是指合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的()关系。债权与债务代理与被代理法人与自然人权利与义务参考答案：D合同法律关系是指合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的权利与义务关系。第39题：监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在《工程建设监理合同》中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。合同内写明的监理业务开始实行到完成时间从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止参考答案：C监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在《工程建设监理合同》中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止。第40题：当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在( )履行。支付货币一方所在地接受货币一方所在地货币存放地货币使用地参考答案：B当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在接受货币一方所在地履行。第41题：当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。签订登记履行主合同生效参考答案：B当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自登记之日起生效。第42题：合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。保证定金留置质押合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是质押。第43题：发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( )天后向发包人发出预付通知。571428参考答案：A发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间5天后向发包人发出预付通知。第44题：某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。订立施工合同开始施工确认无效下达停工令参考答案：A某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从订立施工合同日起无效。第45题：承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为( )万元。8101113参考答案：A承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为8万元。

第46题：根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。罚金赔偿金利息违约金参考答案：D根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是违约金。第47题：某小型工程的承发包双方没有订立书面施工合同。在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。合同事实成立合同不成立口头协议无效口头协议有效参考答案：A某小型工程的承发包双方没有订立书面施工合同。在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定合同事实成立。)属于要第48题：某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的()属于要招标公告招标文件投标文件补遗通知参考答案：C某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成的投标文件属于要约第49题：施工过程中，由于甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费用增加和工期延误，乙承包商应向()提出索赔意向通知发包人工程师甲承包商甲承包商的分包商参考答案：B施工过程中，由于甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费用增加和工期延误，乙承包商应向工程师提出索赔意向通知。第50题：在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认参考答案：D在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。多项选择题第51题：监理单位的义务包括( )。选择承担工程项目建设的实施单位与承包商签订施工合同公正地维护有关各方的合法权益不得泄露与本工程有关的保密资料不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动参考答案：CDE监理单位的义务包括公正地维护有关各方的合法权益；不得泄露与本工程有关的保密资料；不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动。第52题：合同无效的法律后果有()返还财赔偿损失追缴财产收归国有折价处理追究刑事责任参考答案：ABC合同无效的法律后果有返还财产；赔偿损失；追缴财产收归国有。第53题：属于招标文件主要内容的是()设计文件工程量清单施工方案投标书的编制要求选用的主要施工机械参考答案：ABD属于招标文件主要内容的是设计文件、工程量清单和投标书的编制要求第54题：按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。工程加速索赔工程变更索赔合同中明示的索赔合同中默示的索赔合同外的索赔参考答案：CD按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。第55题：勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括()。岩土工程勘察水文地质勘察变更及工程费的调整材料设备的供应工程测量参考答案：ABE勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量第56题：材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是()。供货方的责任运输部门责任运输过程的合理损耗数量验收方法使用保管不善参考答案：ABC材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是供货方的责任；运输部门责任；运输过程的合理损耗。第57题：要约邀请的主要形式有()商品价目表拍卖公告招标公告招股说明书商业广告参考答案：ABD要约邀请的主要形式有商品价目表；拍卖公告；招股说明书。第58题：《施工合同(示范文本)》规定，( )属于发包人的工作。使施工现场具备施工条件提供施工现场的工程地质资料提供施工进度计划提供工程师办公用房开通施工现场与城乡公共道路的通道参考答案：ABE《施工合同(示范文本)》规定，使施工现场具备施工条件；提供施工现场的工程地质资料；开通施工现场与城乡公共道路的通道属于发包人的工作。第59题：《合同法》规定的合同履行原则包括()。全面履行原则实际履行原则适当履行原则需要履行原则诚实信用原则参考答案：AE《合同法》规定的合同履行原则包括全面履行原则、诚实信用原则。第60题：建设工程物资采购合同的当事人可以是()。发包人承包人供货人供应商经纪人参考答案：ABCD建设工程物资采购合同的当事人可以是发包人；承包人；供货人；供应商第61题：有关变更的说法，正确的是( )。工程变更分为设计变更和其他变更两类工程中常发生的变更是设计变更其他变更仅指工程质量标准变更承包人不可要求设计变更只有发包人才能提出设计变更参考答案：AB工程变更分为设计变更和其他变更两类；工程中常发生的变更是设计变更第62题：合同法律关系包括( )。合同法律关系主体合同法律关系客体合同法律关系权利合同法律关系内容合同法律关系义务参考答案：ABD合同法律关系包括合同法律关系主体；合同法律关系客体；合同法律关系内容第63题：《建设工程施工合同文本》由()组成协议书中标通知书通用条款工程量清单专用条款参考答案：AC《建设工程施工合同文本》由协议书和通用条款组成。第64题：工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意()分清工期拖延的责任延误工作是否位于关键线路上工程师无权压缩合同工期工期索赔计算的合理性和正确性共同延误时各方的责任参考答案：ABCD工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意：(1)划清施工进度拖延的责任；(2)被延误的工作应是处于进度计划关键线路上的施工内容；(3)无权要求承包人缩短合同工期。工程师在审核索赔的过程中；除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的取费合理性和计算的准确性。第65题：按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，()。发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点清点后承包人承担材料质量和保管责任材料保管费应由发包人承担材料使用前由承包人承担检验、试验工作及费用材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任参考答案：ACE按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点；材料保管费应由发包人承担；材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任。第66题：下列关于监理招标的特点，说法正确的是(招标宗旨是对监理单位能力的选择报价占主要地位报价占次要地位邀请的投标人较多邀请的投标人较少参考答案：ACE下列关于监理招标的特点说法正确的是招标宗旨是对监理单位能力的选择；报价的选择居于次要地位；邀请的投标人较少。第67题：下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是()。供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货采购方可因供货方逾期交货而解除合同采购方因供货方提前交货而应提前付款逾期交货承担违约责任参考答案：ABCE下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失；供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货；采购方可因供货方逾期交货而解除合同；逾期交货承担违约责任。第68题：对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括( )文件。监理委托函或中标函建设工程委托监理合同标准条件建设工程委托监理合同专用条件在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件双方来往的信件和书面文件参考答案：ABCD对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括监理委托函或中标函；建设工程委托监理合同标准条件；建设工程委托监理合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件。第69题：“债务人向第三人履行债务”的特点是( )。不改变当事人之间的权利义务关系债务人不得拒绝第三人的请求履行

改变当事人之间的权利义务关系第三人无追究对方违约责任的权利第三人不可以向债务人请求履行参考答案：ABD“债务人向第三人履行债务”的特点是不改变当事人之间的权利义务关系；人不得拒绝第三人的请求履行；第三人无追究对方违约责任的权利。第70题：在下列财产中，( )不能质押。工程汇票邮票地产专利权中的财产权支票参考答案：AD工程和地产专利权中的财产权不能质押。第71题：有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。必须是法人组织不得与行政机关有隶属关系有从事招标代理业务的场所有编制招标文件的能力有自己的评标专家库参考答案：BCDE有资格代理招标的机构应具备的条件包括：不得与行政机关有隶属关系；招标代理业务的场所；有编制招标文件的能力；有自己的评标专家库。第72题：法人应当具备( )等条件。依法成立经过国家管理机构核准有必要的财产和经费有自己的名称、组织机构和场所能够独立承担民事责任债务有从事参考答案：ACDE法人应当具备依法成立；有必要的财产和经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任等条件。债务有从事第73题：依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。不可预见的外界条件流行传染病导致工程停工延误移交施工现场业主提前占用部分工程不可抗力造成的损害参考答案：ACE依据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括：不可预见的外界条件；延误移交施工现场；不可抗力造成的损害。第74题：关于设计变更程序，下列说法正确的是( )。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案变更的相应图纸和说明由原设计单位提供承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定参考答案：BE设计变更程序：变更的相应图纸和说明由原设计单位提供；工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的