版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页建筑工程协议书15篇建筑工程协议书1
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动爱护法》及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程平安施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵扰,明确甲乙双方平安责任,遵循同等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、平安内容:
1、吊篮由乙方配置。
2、吊篮在运用前,乙方必需检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。
3、乙方施工人员进入工地必需戴好平安帽,平安帽由乙方负责购买。
4、乙方施工人员在施工时必需系好平安带,不得酗酒上架作业。平安带由乙方供应。
5、在施工过程中,乙方应刚好搭设好各种乙方用电平安设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级平安教化。乙方必需配置专职平安员督促、检查过程施工,并有相应的平安资料记录。
6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确运用平安劳动爱护用品。乙方应随时检查各种平安设施,并实行必需的平安防护措施,严格按平安操作规程施工,消退事故隐患。
7、乙方在施工过程中,必需维护甲方的施工形象。
四、本工程实行三包,即包质量、包平安、包工期,无论在施工过程中发生任何平安事故,均由乙方负责。
本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。
甲方:乙方:
代表人(签字):代表人(签字):
时间:年月日时间:年月日
建筑工程协议书2
甲方:(以下简称甲方)
营业执照:
注册地址:
法定代表人:
职务:
乙方:(以下简称乙方)
营业执照:
注册地址:
法定代表人:
职务:
法定代表人身份证号:
双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定,在合法自愿基础上,经过友好协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条:合同目的
为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一样同意乙方运用甲方企业资质,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立合同,明确双方的权利和义务及其合作经营期间内的留意事项。
其次条:甲方的基本权利和义务
甲方权利:
(1)甲方收取乙方以甲方名义承接项目的为管理服务费税及其他费用由乙方自理,甲方不再另行收取其它费用。
(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。
甲方义务:
(1)甲方在本协议生效后,甲方向乙方供应承接项目任务的公司资质,向乙方供应项目报建所须要的有关资料,帮助乙方办理项目开发的相关手续,甲方同时帮助乙方办理收付项目工程款和帮助协调与工程管理部门以及建设方的关系。
(2)甲方在本协议生效后,应向乙方供应经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。
第三条:乙方的基本权利和义务
乙方权利:
(1)乙方可以获得甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出看法。
(2)享受甲方所供应的所需资质及经营许可。
(3)充分利用企业的资质,完全自主的开展相关项目开发经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)乙方可以利用甲方名义开具发票,因开具发票所产生的相关费用由乙方担当。
乙方义务:
(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事务,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3)仔细负责施工项目的质量和平安,确保项目工程质量,平安施工,对项目发生的质量问题和事故,以及项目经营活动所产生的一切经济纠纷由乙方负责。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事务,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和惩罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己供应相关手续证件。
第四条:乙方实施的项目,其合同、保险、税务、财务、银行等事项由乙方自主办理。
第五条:甲方单方声明
(1)乙方在经营活动中,若出现平安事故等重大意外,均有乙方独立担当,甲方不担当一切责任,特此提出免责声明。
(2)乙方在经营活动中,若出现其经营项目活动所产生经济纠纷,均有乙方独立担当,甲方不担当一切责任,特此提出免责声明。
第六条:甲乙双方联合声明
(1)甲乙双方仅是合作经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。
(2)为了经营须要,甲方同意为乙方开立银行资金账户和供应相关经营票据,并且项目账款专款专用,甲方不得挪用。其中甲方为乙方开立的银行账户资料为:
开户公司:
开户行:
账号:
建筑工程协议书3
发包方:(以下简称甲方)__________________
承包方:(以下简称乙方)__________________
有限公司陵水分公司厂房及设备基础,现已做好施工前各项工作打算,经探讨同意以包工包料形式发包,为便于工程顺当进行,施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务,经协商共同定立以下合同条款,以供共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:混凝土生产线设备基础、围墙、道路、生活区配套房及厂区绿化等工程。
2、工程地点:______县______村______。
3、工程结构:设备基础、堆场基础及剪刀墙、及其它公共设施。
二、工程承包范围
依据发包方供应的施工图文件、土建、水电安装及说明的要求。乙方自备应符合施工要求的设备、器具、措施项目及其它费用完成工程。
三、合同工期
1、开工日期:____年______月______日(首批图纸到之日计算)
2、竣工日期:____年______月______日;合同工期总日历______天数;搅拌站60天。
3、工期提前或延误按第十一条执行。
四、施工管理质量标准,乙方在本工程项目中,应严格根据国家的法律法规进行施工,并接受甲方现场管理人员的监督,严格根据施工图纸,验收规范,保质、保量、按期、平安、文明完成本工程。工程质量必需达到合格等级标准以上,对不符合施工规范的工程,甲方有权开出整改通知及罚款单,按轴线及部位完成质量检验(土方开挖、模板制作、钢筋加工、钢筋绑扎、及各隐藏部分的检验)全部砼浇筑匀要有甲方签发的浇筑令才能浇筑施工,施工单位私自浇筑的砼,第一次罚款______元。其次次罚款____元。否则由已方负责返工,一切经济损失及法律责任均由乙方负责。
五、合同价款(含3.3%建安税造价)
l、场地平整、基础土石方开挖及回填按实际发朝气械台班计算机械台班费及乙方人员管理费(含边角、松土清理,回土分层注水夯实等)
2.其它项日造价按______省____建筑工程综合定额计算,按定额站当期信息价调差。计算工程造价下浮3%.取费标准按三级建筑施工企业的取费标准取费。暂定搅拌站工程造价人民币:______万元正(¥:______元)
3、暂定工程造价为估算价,实际发生金额按最终工工程量结合本合同的计算规定计算核定数为准。
六、付款方式
乙方工人进场动工,甲方必需预付工程造价30%的工程款给乙方做为备料及生活费用,其次次付款是乙方按工程进度向甲方提交完成工程计量单,经甲方现场人员签名确认按完成工程量的90%拨付工程进度款,竣工验收后拨付总造价价95%,留5%至保修期满后付清。
七、工程变更:
施工中,如甲方须要对原工程设计进行变更,应提前通知乙方,并供应设计变更图纸或说明,乙方应按要求进行变更。结算时同时增、减变更工程量计算的价款。未经同意的乙方不得随意进行变更,否则乙方担当责任。
八、竣工验收与结算工程
具备竣工验收条件的项目,乙方应提前5天通知甲方验收,验收前应有竣工图及全套的隐藏资料及各种质量检验表,混凝土及钢筋必需送县检测站检测。甲方在5天内组织验收。验收后如有不合格部分,乙方应在5天内进行整改至合格为止。竣工日期以验收日期为准。
九、平安生产:
乙方必需严格按施工规范的有关要求及规定进行施工,实行平安施工的防护措施,严禁违规操作,杜绝事故发生,确保施工平安、施工用电应配有操作证的电工、临时用电应有较好的平安防护措施,及临时用电的方案,并对平安生产负全部责任。
十、甲、乙双方的其它职责:
甲方:
1、工程开工前,甲力应供应四份施工图文件;
2、设置项目筹建组对整个工程的施工建设进行组织协调,代表甲方履行合同;
3、按乙方提出的进度安排、保证供应所需预理件:
4、施工所需的水、电接至距离建筑物中心101m内,并保证正道路畅通;
5、确定水准点与坐标限制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验;
6、按时拨付给乙方的工程进度款。如误期支付工程款,工期延误由甲方负责(付款时间在一星期内)
乙方:
1、严格根据《工程承建简章》要求施工。全部进入现场的材料均要求填写记录签证取样,由甲方工程师取样抽检送有资质的质检单位试验合格后方能运用。
2、乙方应在协议条款约定的日期,将进度及施工过程中的实际进度安排报表和工程事故提交甲方代表。
3、负责施工现场所需的照明及保卫工作。
4、己完成工程未交付前负责做好爱护工作。
5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。
6、保证现场清洁卫生管理,交工前洁理现场垃圾,达到标准。
十一、其它约定:
1、工期何提前一天嘉奖______元,每超期一日罚款______元。
2、工期延误。对以下造成竣上日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
(1)工程量改变和设计变更。
(2)一周内,非乙方缘由停水、停电、大雨造成停工累计超过8小时。
(3)不行抗力。
(4)合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。乙方在以上状况发生后3天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后3天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。非上述缘由,工程不能按合同工期竣工,乙方担当违约责任。
十二、违约索赔:按合同法。
十三、在本工程总造价款拨付至80%——90%时,由甲方供应有效证明给乙方,乙方必需全额供应合法有效的建安发票,否则延误付款及造成的工期延误由乙方担当违约责任。
十四、本工程质保期为一年,从验收合格之日起计算保质期。本合同有未尽事宜,双方共同协商解决,如不能解决,呈请有关部门仲裁。
十五、本合同一式肆份,甲、乙方各执正本贰份,签章后生效。
建筑工程协议书4
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:________________(以下简称乙方)
为推行项目法施工,强化项目管理,增加企业集团优势。通过招投(议邀)标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将与乙方设立___________工程部,为了___________工业城三旧改造项目,顺当承包及___________、___________等地乙方协议标工程的挂靠,双方达成如下协议。
第一条工程名称及工程地点
1、工程名称:________________________________开发有限公司
2、工程地点:_________________
3、合同造价:________________大约___________亿元人民币〈建筑面积___________平方米。〉
其次条承包指标
1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。
2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。
3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方1%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。
4、平安指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率限制在0.5‰以内。
5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。
第三条费用交纳方法:
甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的1%(其中暂扣税金(按国家税率定___________%、履约保证金(按业主要求定___________%)(该保证金在工程竣工结算完成,无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农夫工工资等债务,工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。)、
第四条双方的责任
一、甲方的责任
1、负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。
2、审核乙方编制的施工方案和预结算。
3、组织对施工进度,工程质量和平安生产的监督检查。
4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的运用。
5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必需在三个工作日内按安排支付给乙方,不得以任何理由扣留。
6、甲方指派相关人员负责项目的平安、___________工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放状况,工资由乙方担当,工资从开工起计算,竣工后终止每月___________元∕月
7、报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查须要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方担当(属工程施工时的差旅费+出场费不超过___________元∕次)
二、乙方的责任
1、负责实施并确保合同条款的顺当执行。并按规定刚好填报年、季、月工程进度安排和财务报表。
2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、平安生产负责。
3、负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。
4、乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、沟通,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发觉,罚款___________元∕次,并保留诉诸法律的权利。
5、听从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。
第五条奖罚
1、工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的罚款由乙方全部担当,另加罚总造价的万分之一。
2、无重大平安事故发生,如发生重大平安事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。
3、质量无重大事故,合格率101%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。
4、在工程质量、施工平安发生重大事故、工程严峻拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方担当,并追究主要负责人的行政和经济责任。
第六条其他
1、本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。
2、本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。
3、本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。
甲方:________________乙方:________________
代表:________________代表:________________
___________年___________月___________日
建筑工程协议书5
发包人(以下简称甲方):
住址:
承包人(以下简称乙方):
住址:
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规,本着同等、自愿、公允、诚信的原则,结合本工程施工详细状况,经甲乙双方充分协商,就__________工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程范围:
5、工程期限:
开工日期:_______年_____月____日,竣工日期:______年_____月___日,总共_______天。
6、承包方式:
二、工程结算和支付
1、结算工程量的核实确认,按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据,临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。
2、乙方应在每月__________日前按甲方规定的报表上报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后__________日内向乙方办理工程价款结算。
3、本合同外因设计变更或业主(或监理)缘由而对新增项目的工程量与新增单价(或费用)在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算,最终的计量和结算以业主(或监理)的正式批复为准。
4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算,无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。
5、甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。
6、工程结算支付采纳银行转账方式,乙方必需供应正规的发票。
7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后在__________。天内甲方支付乙方。
8、本合同工程质保金的支付:在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后__________天内甲方向乙方支付(但乙方所担当的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除)。
三、工程进度
1、乙方应按甲方的进度安排和指示实施本合同工程,工期自甲方开工令下达之日算起。
2、不论何种缘由造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,实行有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度安排。
3、乙方应根据本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方缘由不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方担当违约责任及相应费用。
4、工程暂停施工后,乙方应与甲方协商实行有效措施主动消退停工因素的影响,当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。
5、由于自然条件影响或业主缘由导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自担当自己的部分,乙方无权就此向甲方索赔。
6、工程实施期间不行避开的会出现窝工、停工现象,除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。
四、工程质量标准及验收
1、乙方必需根据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求限制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、限制。
2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检限制度,协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。
3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在__________小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算。
4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。
5、隐藏工程和工程的隐藏部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖,进入下一道工序。
6、乙方所担当的本合同工程项目完工后______天内,乙方应根据监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式__________份,并协作甲方进行验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算。
7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的,乙方负责修复相应缺陷并担当由此发生的费用和相应的质量责任。
8、本合同工程缺陷责任期为__________年,缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责,并担当相关费用;若乙方未能刚好修复责任期内的缺陷,甲方可另行支配其他施工单位修复,所发生的费用按实际发生由乙方担当,可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中干脆支付,同时乙方被扣留的质保金不予退还。
五、施工平安
1、乙方在施工过程中必需确保施工平安,对项目范围内的施工平安负全责;发生平安事故(包括险情平安事故)应马上报告甲方。
2、因乙方责任发生平安事故,所造成的一切损失由乙方自行担当,假如还给甲方或第三方造成了经济损失,由乙方负责赔偿,且被扣留的平安保证金不予退还。
3、甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康平安等有关文明施工事项,乙方应主动做好本合同施工范围内的文明、环保工作。
4、乙方在其施工场地内发觉文物,应实行爱护措施,并按主合同约定的时间和程序报告甲方,由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行担当相应的经济和法律责任。
六、施工材料、设备
1、乙方应按合同要求组织施工设备,按实际须要向甲方供应入场施工设备清单(含入场时间),并按甲方现场总体要求进行停放管理,不得随意进出指定区域和乱停乱放。
2、乙方入场施工设备必需是最大限度地满意施工须要,完好率不低于90%,若甲方一旦发觉乙方运用的施工设备因完好率低下或数量不足等缘由影响工程进度、质量时,有权要求乙方增加或更换施工设备,乙方应予以刚好增加或更换,由此增加的费用和工期延误责任均由乙方担当。
3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则按违约处理。
4、乙方施工设备的平安责任由乙方负责,对平安风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。
七、履约保证金
1、在本合同签订前乙方应向甲方交纳__________万元履约保证金,本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。
八、双方职责
1、甲方职责
(1)甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。
(2)甲方负责刚好向乙方供应施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。
(3)甲方按主合同的总体进度安排及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案、施工安排、施工资源配置方案等。
(4)甲方负责对乙方施工进度、平安、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严峻问题、施工平安出现严峻隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方担当。
(5)甲方督促乙方购买高危作业人员的人身损害险、全员工伤险、特别设备财产险和必要的第三者责任险。
2、乙方职责
(1)乙方应听从甲方、监理的统一指挥和调度,根据本合同约定对进度、质量、平安等负责。
(2)乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包(包括事实上的分包)、转包,否则,甲方既视为乙方违约,并有权解除本合同,由此而造成的一切损失由乙方担当,且乙方不得提出任何异议与索赔。
(3)乙方合同工程完工后应刚好对施工现场进行清理,做到工完场清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或赔偿。
(4)乙方应加强对本单位职工的思想教化,规范其行为,做到遵纪遵守法律,在工地不得发生违法违纪事务,做好环境爱护工作,遵守环境爱护的法律、法规,生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。
(5)乙方应负责已完合同工程移交前的维护。
九、违约责任
1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包,甲方有权干脆解除本合同。由此导致的全部损失由乙方担当。
2、若乙方缘由未达到本合同限制性工期要求,每拖延一天,按__________元/天计取违约金。
3、若乙方缘由造成主合同规定的其他违约事项(签订分包合同应明确详细的责任),则由乙方担当违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包合同工程价款__________%计取违约金,并赔偿相关损失。
4、本合同未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。
5、乙方应刚好发放民工工资,由于拖欠民工工资造成不良影响,按违约处理。
十、争议解决
甲乙双方再执行本合同过程中若发生看法分歧,双方应通过友好协商解决,协商不成的,双方可在以下两种解决条款中,依据本合怜悯况任选一种条款进行约定。
1、不能协商解决,应提交工程所在地仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
2、不能协商解决,向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
1、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。
2、本合同经双方法定代表人(或代理人)签字并加盖单位公章后生效,工程完工,工程价款结清后自然失效。
3、本合同一式__________份,双方各执__________份,具有同等效力。
甲方:
代表人:
联系方式:
工程所在地:
签订时间:_______年_____月____日
乙方:
责任人:
联系方式:
工程所在地:
签订时间:_______年_____月____日
建筑工程协议书6
现经甲、乙双方反复协商,就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议:
一.甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工,单价按砌砖的墙面平方计算,每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供应斗车、砌砖架,二次构件的全部硂全部归甲方负责施工。
二.结算方式:每砌完一层楼的砖可结算一次,按一层的总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三.质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四.乙方进场后要听从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无实力完成时,甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、平安生产。乙方要确保平安生产,要按平安规范进行施工,杜绝一切平安事故的发生地。如发生一切平安事故均由乙方担当一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的()%罚款。
六、本协议一式两份,甲方持
一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方:乙方
日期:日期:
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循同等自愿、公允和诚恳信用原则,双方就建设工程承包事项协商一样,签订本承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:土建部分,水电等
四、工程工期:
五、工程质量要求:合格
六、工程包工总约:万元左右。
七、工程承包方式及取费标准:包工包料,(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算干脆费加%25的管理费?八、工程价款的拨付及结算方式:基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%,余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后,没工程质量问题,一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度安排供应材料,其规格、型号等均由甲方核验,签证,方可运用。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、平安生产:乙方应加强平安教化,仔细执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格根据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工,确保工程质量达到约定的要求
3、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定刚好做好验收工作
4、根据合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,细心组织施工。
2、按甲方的工期安排要求,仔细编制施工作业安排,每月应按时完成甲方下达的月工期安排。
3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
4、严格执行平安协议书中的规定,落实施工现场平安生产措施,做好各项基础工作。
(1)乙方应向甲方供应《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特别工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时,必需同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、平安生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十五、违约责任:
1、当发生下列状况之一时,甲方应担当违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金;
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金5‰的违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列状况之一时,乙方应担当违约责任:
(1)乙方因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付5000元的违约金。
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方在担当上述违约责任后仍应接着履行合同。
十六、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份。
三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方(合同章):乙方:(合同章)
法定代表人:法定代表人:
托付代理人:托付代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
XX年月日签
建筑工程协议书7
为了明确合伙人的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则。按有关法律法规要求,经双方反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守:
一、合伙人组成:
合伙人甲:姓名(以下简称甲方)
合伙人乙:姓名,姓名(以下简称乙方)
二、合伙人共同投资榕江城北新区农贸市场工程。
工程项目名称:xx
工程施工地点:xx
三、合伙宗旨
经甲乙双方合伙人共同协议,在合法合理的前提下,双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着真诚的看法遵守本合同,以公正及合法的同等互利的原则为基础进行经营,明确投资利润安排依据,在合法合理的前提下而实现各方利益化。
四、合伙人及投资金额:
本工程预料投资xx万元,前期甲乙双方出资人各出资xx万元,后期出资时间依据工程进度状况而定。假如预料的总金额不能满意工程所需,所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日,各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款,出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。
五、盈利安排及债务(亏损)担当
投资利润与亏损安排比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等干脆成本后,首先用于归还合伙人的投资本金再安排利润。(如项目出现亏损,按投资比例安排)
六、合伙管理:
1、合伙事务施工现场执行总负责人:xxx负责管理。在施工过程中的班组确定、材料选购 定价事务双方合伙人共确定。
2、合伙事务当中由xxx负责与xx管理委员会收款及业主的函接工作。
七、财务管理
由合伙人xxx负责现金及银行存款管理(出纳),由合伙人委派xxx负责帐务处理(发票管理),支动身票及费用由双方合伙人签字方可报销。
八、财务制度
设立该项目工程专用帐户,合伙人一样同意后凭印鉴支取现金。
九、退伙协议
合伙期间一方不得退出。
十、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参加日常事务的处理。(财务、平安、质量、进度)。
十一、合伙期限
合伙期满双方合伙人按盈亏安排比例共同协商盈利安排。各种材料的处理按盈利安排比例处理。合伙期限至该工程项目结束并安排完合伙财产为止。
十二、违约责任及纠纷解决
双方合伙人必需信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方担当工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉当地法院解决。
十三、本合同与《xx》相互联系,不行分割,共同构成本工程项目的合同体系。.
本合同一式三份,每份共三页,双方各执一份,签字生效。
合伙人甲签字:
年月日
合伙人乙签字:
年月日
建筑工程协议书8
发包方(以下简称甲方):
身份证号码:
承包方(以下简称乙方):
法定代表人:
身份证号码:
现甲方区村大街巷号原有____层楼房,托付乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为了保证质量,能按时完成任务,甲方与乙方就有关详细事项达成以下协议:
本合同条款本着公允,公正的原则,双方充分协商达成一样看法并签订本合同,双方必需严格遵守执行。
一、工程名称:甲方私人住宅加建。
二、工程地点:_________________。
三、工程限期:从____年___月___日至_____年____月___日止,共_____天。
四、工程议价:人民币____万元整。
五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细微环节工具及一切建筑材料。
六、工程内容:根据甲方要求和现有模型修建,在____楼加建____层楼房。
建房水泥采纳______,楼面用钢筋混凝土,室内倒____条横梁,位置由房东支配。楼层高3米。采纳____砖,墙面扇灰二遍,贴________砖。东面留______窗____个,详细位置由房东支配。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶,地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门,各留一窗,建厕所位和不锈钢洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用联塑。窗材料为东江铝,防盗网为远航不锈钢,飘____cm。
上述材料需为优等品,建好后乙方搞好屋内、四周卫生,做好防火防盗。做到人走场地清。
七、乙方在建房施工时,肯定要保证质量。如有不符合质量问题,要求翻工,造成的奢侈由乙方自己负责,并负责翻工费用。
八、乙方在施工期间肯定要做好平安措施。由于自身平安措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成伤亡事故,由责任方担当有关费用;若造成邻居房屋损坏,由乙方负责。
九、若遭遇城管干扰,影响乙方施工,当中损坏的建筑材料,按当时造价由甲方负责。另外,如需修改施工内容,增加工程项目必需与甲方商议,双方达成一样,做到相互敬重、顺当完成本次施工任务。
十、乙方进场后,施工用水用电由甲方负责,保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。
十一、付款方式:完工后一周内全部付清。
十二、本合同书经双方确认后,即生效,双方必需严格遵守执行。
十三、本合同共一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力,未尽事宜需经双方协商,看法一样后可作补充条文。结算付清工程款项后,本合同书自然终止无效。
发包方:
____年___月___日
承包方:
法定代表人:
____年___月___日
建筑工程协议书9
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
因甲方工程施工须要,将模板制作安装项目分包给乙方施工,本着自愿、诚恳信用的原则,为明确双方责任和权利,确保工程质量和平安生产、文明施工保质保量按期地完成,依据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定,经甲、乙双方充分协商,达成如下条款,望双方共同信守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、施工地点:
3、承包方式:主体模板制作及安装、包工包料。
4、承包范围:施工图及设计变更联系单全部涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除,施工中所用的全部材料,包括模板、钢管、铁钉、铁丝及全部木工工艺施工机具,爆模所造成混凝土的凿打,以及小型构件模板制作,楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。
二、施工工期:
乙方应按甲方每月进度安排合理支配人员进行施工,楼层模板制作安装每层不超过10天,若遇设计变更、停电、不行抗力等缘由或其他分项工程未能刚好协作及其甲方缘由造成的,经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误,每超过一天罚款300元,相应提前一天嘉奖300元。
三、承包价格及结算方式
1、承包价格:本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方,承包单价为125元/㎡,总建筑面积按施工图纸面积进行计算,架空层及设计更改增加部份另算(其中基础已施工完成,结算时扣除8000元)。
2、结算方式:甲方依据乙方施工进度,按每月25日前进行统计工程量,于次月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款,剩下5%作为工程保修金,待工程验收合格后一次性付清。
四、工程质量:
1、乙方必需严格根据施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求,严格按(GB50202—20xx)规范细心施工,并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。
2、本工程木模制作质量必需做到合格标准,每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收,验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求,乙方应无条件进行整改。
3、模板拼缝必需严密,以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合平安及规范要求,以免发生平安事故。
4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象,处理费用由乙方负责;因乙方对施工图的不熟识所造成的返工或重做由乙方负责。
5、乙方应协作甲方对工人进行质量、平安的交底。
五、双方责任
1、甲方责任:
(1)、做好“三通一平”工作,施工用水、用电接至现场,供应施工图纸;
(2)、供应坐标限制点,水准点,每层主要限制线。
(3)、刚好参与隐藏工程验收、刚好按合同约定支付工程款,协作乙方协调有关工作。
(4)、外墙脚手架按每层跟上。
(5)、根据本合同约定向乙方支付工程进度款
2、乙方责任:
(1)、全面履行合同,严格按规范、规程及设计要求组织施工,严格履行合同工期,确保按期完工;
(2)、听从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥,遵守项目部各项规章制度及惩罚制度;仔细接受现场有关部门的质量监督;
(3)、负责施工设备、机具的打算及人员组织调配,如在施工中所发生相互冲突问题应听从甲方协调;
(4)、乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的,乙方无条件返工、返修至合格;
(5)、乙方施工人员进入施工现场应听从甲方各项管理制度(各项管理制度附后)。
(6)、甲主供应楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱,接出路途由乙方协调有关工作。
(7)、负责供应相应的材料收据及人工工资表,严禁运用童工和无合法手续人员参与班组生产,若发觉每人次罚款500元。
(8)未经甲方书面同意,乙方不得将本工程自行转包给他人,也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。
六、平安生产:
乙方在施工过程中必需严格遵守平安生产操作规程,指定平安员专人负责平安生产,听从平安管理人员监督,并实行必要的平安防护措施,以确保施工平安,如违章操作而引起平安及其它事故,其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责,与甲方无关。
乙方进入施工现场后甲方进行三级教化和平安技术交底,并签字作为备案。
工人在施工过程中,必需严格根据平安操作规程进行操作,遵守工地现场的一切规章制度,平安员要随时监督,听从甲方的总体支配。
乙方工人进场施工,必需配备施工操作证,持证上岗,严禁非机电人员操作机械,必需树立高度的平安意识,在施工区与生活区内,工人的平安自行负责,要自觉做好施工现场文明整齐工作,如有违反,则按公司及甲方的规章制度赐予相应的惩罚。
外来务工人员必需刚好办好外来人员的暂住手续,否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。
班组长刚好登记每月民工工资,从进度款中支付,如进度款不够支付必需由乙方垫资。依据劳动部的要求,工人必需与项目部签定劳动合同。
七、违约责任:
第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。
八、其他
本合同正副本共二份,双方各执一份,由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊,双方另订立补充合同。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
年月日年月日
建筑工程协议书10
合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:
合伙人本着公允、平定、互利的原则,在不违反法律法规的前提下,订立合伙协议如下:
第一条:合作宗旨
合伙人以自愿为原则,用合伙人自身具备的优势和实力,创建一个行业,把合伙人自身的价值体现出来,通过合法的手段,创建劳动成果。
其次条:合伙经营项目
经营项目为合伙人共同投资建世家万和装饰公司以及购买其他相关办公设备并一起经营此装饰公司(详见附件第一、其次条)。
第三条:合伙期限
合伙期限为年,自月日起,至年
第四条:投资额、方式、期限
1、四各合伙人都以现金或其他方式投资,详细投资金额详见附件其次条,合作方式详见附件第三、第四条。
2、四各合伙人的投资款于年由全部合伙人推举一人保管(详见附件第五条),其他合伙人有监督和核查权。
3、本合伙人投资共计人民币,小写为元。合伙期间各合伙人的投资为共有财产,不得随意恳求分割,合伙终止后,各合伙人的投资仍为个人全部,投资款合伙人自行约定时间予以返还(详见附件第六条)。
第五条:盈余、工资安排和债务担当
1、工资安排:详见附件第八条。
2、盈余安排:除去日常开资、工资后得收入为合伙创收盈余,此为合伙安排的重点,安排方案详见附件第六条。
3、债务担当:如在合伙初期和经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的投资为据,按比例担当,其他责任详见附件第七条。
第六条:入伙、退伙,投资的转让
1需承认本合同;2需经全体合伙人同意;1、入伙:3执行合同规定的权利和义务。
2、退伙:1需全部合伙人认同的正值理由方可退伙,退伙时只能领取所持股份80%利润,入股本金全额退还;2不得在合伙不利时退伙(详情见附件四);3退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;4退伙后以退伙时的财产状况进行结算。
3、投资转让:允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权,如让合伙人以外的第三人,须经全部合伙人同意,并且第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条:纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第八条:禁止行为
1、禁止合伙人自己或以合伙人名义参加或实施违法犯罪活动,如经证明后,确有此事,将报告或扭送公安机关,由公安机关处置,责任由个人担当,与合伙和其他合伙人无关,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
2、在进行业务活动期间,禁止合伙人之间的私人恩怨,如因私人恩怨造成损失者,由当事人按实际损失赔偿。
3、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
5、禁止合伙人再加入其他合伙。
6、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人确定除名。
第九条:合伙的终止及终止后的事项
1合伙期届满;
2全体合伙人合伙因以下事由之一得终止:
3合伙事业完成或不能完成;
4合伙事业违反法同意终止合伙关系;
5法院依据有关当事人恳求判决解散。律被撤销;
1即行邀请中间人和公证员清算并给与合伙终止后的事项:
2清算后如存盈余,则按收取债权、清偿债务、返还投资、按公正;比例安排剩余财产的依次进行。固定资产和不行分物,可作价卖给合
3清算后如有亏损,不论合伙人投伙人或第三人,其价款参加安排;资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按投资比例担当。
第十条:本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体探讨补充或修改,补充和修改的内容与本合同共同有同等效力,详细事宜详见附件内容。
第十一条:本合同正本一式4份,合伙人各执一份,本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
建筑工程协议书11
总包方(甲方):
分包方(乙方):
为加强施工现场平安管理,爱护职工的人身健康平安和国家财产,保障施工生产的顺当进行,依据《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程平安生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场平安管理规程》、《天津市建设工程施工现场平安文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工平安生产达成如下协议:
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
分包内容(范围):
分包方式:
二、工期:
开工日期:
竣工日期:
三、平安生产:
1、分包方必需是具有独立担当民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的托付书,分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
2、分包方必需熟识并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程平安生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场平安管理规程》、《天津市建设工程施工现场平安文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关平安生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定,能够主动参与有关促进平安生产的各项活动。
3、分包方必需学习、驾驭、并执行总包方现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式。
4、分包方必需执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和平安技术方案。
5、分包方必需执行“三级”平安教化制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必需执行持证上岗制度。
6、分包方必需执行平安检查整改制度和平安技术交底制度。
7、分包方必需接受总包方上级主管部门、政府有关部门的平安生产检查。
8、分包方必需执行平安防护设施、设备验收和检查制度。
9、分包方自带的施工机械设备,必需符合国家标准规定,且机械性能良好,平安防护装置齐全、灵敏、有效。
10、分包方必需按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品,并能正确佩戴和运用。
11、分包方必需执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必需马上向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,爱护好事故现场。如因抢救伤员必需移动现场设备、设施时,要做记录或拍照,不准破坏事故现场。分包方必需主动协作总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得供应伪证。
12、分包方必需担当因分包方的缘由造成事故的经济责任和法律责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必需做好事故的善后处理工作,当总包方对事故发生负有肯定管理责任时,总包方应主动帮助分包方作好善后处理工作。
15、总包方对分包方提出的隐患和问题,分包方应在三日内根据“三定”原则进行整改,如不按期整改或拖延不改,甚至在此期间发生了平安事故,一切经济损失和责任由分包方担当。
16、总包方有权监督、订正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不听从管理的有权令其停止作业。
17、总包方有权审查分包方的平安资质和进场人员的平安教化和平安交底状况。
18、分包方所运用的务工人员必需是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必需经过三级平安教化、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和运用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部担当。
19、分包方进场后要刚好的与总包方签定平安生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书,并出具分包方企业资质证书、营业执照、平安生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。
20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业,不准超出承包范围,分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定平安通道或楼梯,违反现场平安管理规定,私拆乱改各种平安防护设施,随意动用触摸各种电器、机械设备,误闯、误入担心全区域和危急部位,造成自己人员或其他人员伤亡的,分包方应担当一切责任,总包方不担当任何责任。
21、分包方担当的分项、分部工程范围内的平安防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到平安要求或防护不到位、存在缺陷等缘由所造成的对自己人员或其他人员损害的,一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责担当。
四、违约:
1、达不到约定条件的,总包方一经发觉,可要求分包方马上进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。
2、因分包方缘由达不到约定条件的,由分包方担当违约责任和经济支出。
五、争议:
当总包、分包方发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一样看法,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议书在双方签字盖章后马上生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章)分包方:(盖章)
负责人:负责人:
年月日年月日
建筑工程协议书12
甲方(发包方):
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规遵循自愿、同等、公允、诚恳、信用的原则,经双方协商,就彰武市金科大厦工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地址:
3、结构类型:
4、建筑面积
5、合同价款:合同价款以正式建筑工程施工合同确定数额为准。
6、施工场地条件:20xx年6月日之前应完成“三通一平”,其中施工用水由甲方供应水源,乙方配备供应施工用水机具,施工道路由乙方负责,公共道路由乙方负责,费用由甲方担当,甲方供应施工用电及一级箱到现场,施工中由乙方按实际发生量支付水电费。
7、工期,合同工期为2.5年,开工日期20xx年6月日至20xx年10月31日,总工期为天。
8、工程质量:合格
二、承包范围及承包方式:
1、工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩、土方、土建、给排水、暖通、电照等,下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目,乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目界限。
a、基础土方工程的挖土、外运、回填在本合同内土方外运回填,运距据实签证为准。
b、桩基另行分包。
c、电梯、消防、喷淋通风、弱电等专业项目另行分包。
2、甲方要求:本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包主体工程,并由有关部门依据相关规定实施惩罚。
三、付款方式:
l、乙方收到工程款同时供应正式收款发票
乙方垫资施工至(住宅)、(办公)、(商业)等单体地上每局部五层拨付一次,乙方上报已完成的工程量,甲方在7个工作日内审核并支付己完工程量的75%,假如甲方没有审核完毕,参照乙方上报工程量计算为依据拨付。
2、工程全部完工验收合格后支付合同价款的90%,与30日内结算完,甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95%工程款。
3、剩余5%为工程质量保修金(按国家规定合同保修范围内),自验收合格之日起满一年,期满与十五日内支付全部工程质量保证金。
4、甲乙双方竣工计算期限,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月内审计完毕,结算中双方如有争议必需通过当地造价
部门裁定。
四、结算方式:
1、工程造价土建安装工程造价按辽宁省08年定额,三类工程取费,作为甲乙双方工程结算造价。
2、执行20xx年《辽宁省建筑工程基础定额》《辽宁省建筑装饰装修工程消耗量定额》《辽宁省建筑安装工程消耗定额》及相关定额、相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期《辽宁省建设工程造价信息》及地方工程造价信息为主,造价信息没有包含及甲方指定设备、材料价格采纳经甲方确认市场价格调整,机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算,并按相关文件调整执行。
3、选购 价格认定:采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采纳市场价格的双方认定价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格认定方法:工程逾期未完成的工程材料价格认定方法:工程逾期因乙方缘由材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据,材料上涨时,以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据,工程逾期因甲方缘由材料价格下降时,以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据,材料上涨时,按同期材料价格调差依据。
五、工程设计变更:
l、工程施工过程中,甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证,凡属于工程安排(或变更)范畴的工作内容,按安排(或变更)要求施工,凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必需由甲方、监理和乙方授权代表签字盖章生效。乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算依据,由此发生的工程费用结算方法执行。
2、设计变更:工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续,将不增加价款调整。
六、工程管理:
l、乙方现场临时设施:各分项加工场地,设备、料场要根据施工总平面布置,不得影响外网管线及相关配套附属设施工程施工。
2、工程竣工后(以质检站验收日期为准)90日内,乙方根据《城建档案移交书目》的标准向甲方供应3份完整的竣工资料(档案馆、甲、乙方)同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。
3、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必需依据甲方要求及质量标准选购 工程材料。
七、违约责任:
1、因甲方缘由造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认证后工期可以顺延。
2、因甲方缘由造成的停建、缓建、甲方应在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成的工程量的工程款。
3、乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金,如因乙方施工力气不足严峻拖延工期,甲方有权责令乙方撤场,解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。
八、本意向书为工程结算依据,具有法律效力,本意向书与正式建设工程施工合同如有不同,以正式建设施工合同为准。
九、未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,如发生争议可协商解决,协商不成可干脆向当地人民法院起诉。
十、本合同一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
法定代表人:
乙方(盖章):法定代表人:
20xx年5月25日
建筑工程协议书13
甲方:
乙方:
xxx桥工程人工及小件预制部分项目承包给乙方,经甲、乙双方协商一样签订本合同,以供甲、乙双方共同遵守。
第一部分工程项目简介
后附工程项目清单报价《xxx桥报价表》
其次部分承包方式、承包工作内容、承包总价、预付款、最终结算支付方式、工期要求
1、承包方式:
双方确定承包方式为包工不包料,固定总价一次性包死形式(除工程量增加或削减;其他不作调整)。
2、承包工作内容:
图纸和工程量清单表述的全部工作内容(此项详见附后的《xxx桥报价表》)。
3、承包总价:
承包总价:固定总价xxx(¥xxx元)。除工程量变更签证外,总价不作调整。(签订合同签乙方必需供应xxx元的《xxx报价表》一份,作为合同附件)
4、预付款:
无预付款
5、最终结算支付:
最终结算数量以经甲方签认的本合同项目的实际完成数量为依据;以乙方合同清单报价的项目单价为计算工程价款的依据,工程结束验收合格后支付工程款的101%。
6工期要求:
按甲方要求实施。
第三部分甲乙双方责任和义务
1、甲方责任和义务
(1)甲方负责供应施工图纸、必要的测量放样服务、技术指导,最大限度的保证工程顺当实施
(2)甲方负责担当桩基检测及试验检测的.费用。
(3)甲方帮助乙方供应施工用电接口,其它产生的费用乙方担当。
2、乙方责任和义务
乙方必需对本工程项目负责,严格根据要求,细心组织科学施工,以达到业主要求的工程质量验收标准。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字之日生效,至付清工程款后合同终止。
甲方法定代表人(公章)乙方法定代表人(公章)
签订日期:年月日签订日期:年月日
建筑工程协议书14
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
甲方在北塔区资枣社区安?Z地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。
1、工程名称:__________________________________________;
2、工程地址:__________________________________________;
3、建筑面积:____________________________,总建筑面积约__________平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算)。注:括号内条例经协商不计算面积,但水电由甲方负责施工,工资由甲方付款。
4、承包范围及内容
(1)主要内容:根据甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建,包括路面
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论