2021-2022年监理工程师之合同管理强化训练试卷B卷附答案

2021-2022年监理工程师之合同管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共85题）1、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。A.价款B.工期C.数量D.特点和需要【答案】D2、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【答案】D3、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28【答案】C4、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权【答案】C5、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批【答案】B6、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】A7、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。A.甲，3100万元B.甲，3090万元C.乙，2930万元D.乙，3100万元【答案】A8、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B9、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D10、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B11、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】C12、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。A.玉米B.赤小豆C.芝麻D.大豆【答案】D13、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。A.保险单列明的建筑期保险终止日B.工程所有人对全部工程验收合格之日C.工程所有人实际占用全部工程之日D.工程所有人使用全部工程之日【答案】A14、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。A.承包人B.监理人C.勘察人D.发包人【答案】D15、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.16B.14C.12D.10【答案】D16、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】B17、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担【答案】D18、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()A.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地【答案】C19、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A20、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】A21、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A.7B.14C.24D.28【答案】D22、依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】C23、通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A24、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B25、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】A26、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人【答案】B27、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A28、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B29、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B30、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】A31、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B32、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】C33、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D34、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开标完成后10日内【答案】B35、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方【答案】D36、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】C37、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C38、下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】C39、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】A40、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D41、以下不符合普通人的运动指南的是（）。A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用【答案】C42、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供【答案】A43、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D44、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】D45、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。A.工程施工合同B.裁决人合同C.工程施工分包合同D.专业服务合同【答案】D46、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】D47、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A48、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【答案】B49、水磨石地面设置分格条的作用是()。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水A.(1)(2)(3)B.(2)(3)(4)C.(2)(3)(5)D.(4)(5)(6)【答案】C50、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月20日C.7月21日D.8月10日【答案】A51、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B52、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】D53、（）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。A.综合标价法B.形式评审法C.最低评标价法D.经验评审法【答案】C54、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】B55、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】D56、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】D57、下列属于安全运动条件的是（）。A.身体不适时要休息B.一开始不要做剧烈的运动C.水分的补给充足D.饿了也要坚持运动E.可以长时间进行室内运动【答案】A58、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A59、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【答案】A60、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】C61、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】D62、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B63、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.3B.5C.7D.9【答案】B64、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】D65、下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()A.债权人必须以债务人的名义行使代位权B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C.代位权行使的费用由债权人自行承担D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限【答案】D66、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】D67、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】C68、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。A.买方应对合同设备进行妥善包装B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】B69、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】B70、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用【答案】B71、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】B72、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D73、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】D74、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D75、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B76、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。A.发包人B.监理人C.施工单位甲D.乙某【答案】C77、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C78、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B79、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】C80、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.12B.15C.18D.24【答案】A81、以下（）不是调查的具体方法。A.观察法B.实验法C.访谈法D.专题小组讨论法【答案】B82、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B83、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A84、合同工期自（）起计算。A.监理人下达开工通知之日B.实际开工之日C.合同中约定的开工日D.开工通知中载明的开工日【答案】D85、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A多选题（共38题）1、采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有（）。A.产地B.包装C.商务D.技术E.服务【答案】CD2、关于勘察人指派的项目负责人的说法，正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向发包人提交书面报告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】CD3、根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人必须是联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容【答案】BD4、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【答案】ABC5、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【答案】ABC6、根据《标准材料采购招标文件》规定，材料采购招标文件的组成包括（）。A.工程量清单B.投标邀请书C.资格审查办法D.供货要求E.发包人要求【答案】BD7、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失由承包人承担E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担【答案】BC8、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。A.设计的费用B.施工的费用C.索赔的费用D.试运行阶段的费用E.缺陷责任期阶段的费用【答案】ABD9、合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有()A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行D.政府定价的，应执行政府定价E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行【答案】ABD10、某项目设计施工总承包招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲与本标段的监理人同为一个法定代表人；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；投标人戊为本标段前期准备曾提供设计服务。则（）的投标应被否决。A.甲B.乙C.丙D.丁E.戊【答案】ABCD11、工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.企业资质B.法定代表人的设计资格和能力C.项目设计负责人的资格和能力D.各类设计人员的专业覆盖面E.设计人员数量是否满足工程设计的需求【答案】CD12、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.罚款E.消除影响、恢复名誉【答案】AC13、下列工程的专项施工方案中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是（）。A.高大模板工程B.高空作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程E.深基坑工程【答案】AD14、材料设备采购招标投标管理中，批次标包划分时主要考虑的因素有（）。A.资金计划B.有利于投标竞争C.报价的高低D.完善的质量保证体系E.市场供应和价格变动【答案】AB15、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有（）。A.勘察范围发生变化B.对工程同一部位进行再次勘查C.暂停勘察及恢复勘察D.发包人原因引起的勘察周期延误E.勘察成果未达到合同约定的深度要求【答案】AB16、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.设备材料的组成清单【答案】ABCD17、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD18、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有()。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【答案】AB19、下列关于暂估价和暂列金额的说法正确的是（）。A.暂估价是发包人用于支付在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额B.暂列金额是发包人用于支付在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生的材料、设备以及专业工程施工的金额C.暂估价是发包人一定予以支付的款项D.暂列金额是发包人可能予以支付的款项E.均属于包括在签约合同价内的金额【答案】CD20、业主选择EPC合同多有考虑的内容包括（）A.业主经验丰富，可以掌控承包商的整个项目质量B.期望工程总造价固定、不超过投资限额C.项目风险大部分由承包商承担D.期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行E.严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益【答案】BCD21、下列选项中属于合同法律关系客体的有（）。A.物B.权利C.行为D.义务E.智力成果【答案】AC22、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算B.变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整C.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效D.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数E.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款【答案】ABC23、设计施工总承包合同的通用条款包括（）。A.发包人义务B.承包人义务C.材料和工程设备D.施工安全、治安保卫和环境保护E.缺陷责任与保修责任【答案】ACD24、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【答案】AC25、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。A.保证进度计划如期实现承诺书B.工程各主要阶段的预期安排C.各项重要检验工作的顺序安排D.各项重要试验的时间安排E.计划采取的赶工方案及措施【答案】BCD26、保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD27、下列关于标底的说法中，错误的是（）。A.开标前不能向无关人员泄露B.不等于合同价格C.等同于工程的概算D.可以写在招标文件中供投标人参考E.由招标人组织专门人员计算得出【答案】CD28、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。A.保证进度计划如期实现承诺书B.工程各主要阶段的预期安排C.各项重要检验工作的顺序安排D.各项重要试验的时间安排E.计划采取的赶工方案及措施【答案】BCD29、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()A.龙卷风导致吊车倒塌B.地