2022-2023年监理工程师之交通工程目标控制精选试题及答案二

2022-2023年监理工程师之交通工程目标控制精选试题及答案二单选题（共100题）1、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】C2、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A3、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B4、发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的金额称为（）。A.暂估价B.暂列金额C.生产费用D.特定估价【答案】A5、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B6、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C7、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B8、在拱桥施工中，增加主拱圈强度采用的加固方法是（）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土强度等级C.用粘钢板或复合纤维片材加固D.加设拉杆【答案】A9、（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策B.分层次教育培训C.分析企业特点D.落实各项要素【答案】A10、路基清表后填前压实前，监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取（）个点，并应根据土质变化增加取样点数。A.1B.2C.3D.5【答案】B11、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A12、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B13、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C14、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】C15、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A16、井下工作水泵的排水能力不应小于（）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70％。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】A17、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B18、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】B19、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B20、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A21、在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。A.14B.25C.28D.30【答案】C22、在进行项目敏感性分析时，最基本的项目效益指标指标是（）A.折现率B.内部收益率C.净现值D.净年值【答案】B23、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B24、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A25、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.土石路堤不得倾填B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌【答案】B26、不属于工程计量的依据的是（）。A.施工合同文件B.工程量清单C.质量合格资料D.造价机构调价文件【答案】D27、天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1倍【答案】B28、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A29、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C30、设i=10%，现在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C31、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D32、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A33、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C34、安全带使用论述错误的是（）。A.安全带应高挂低用B.安全带使用前应检查C.安全带有效长度应大于2mD.安全带的各部件不得随意更换或拆除【答案】C35、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B36、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B37、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B38、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C39、监理机构应审批施工单位提交的进度计划，总体进度计划由（）审批。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】A40、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A41、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C42、（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策B.分层次教育培训C.分析企业特点D.落实各项要素【答案】A43、关于衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的预防措施，采用模板台车进行模筑混凝土，进行壁后压浆提高混凝土衬砌与围岩之间的（）。A.厚度B.压实度C.密实性D.压力【答案】C44、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。A.路堤B.路槽C.路基D.路坡【答案】C45、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C46、验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.14B.28C.30D.15【答案】C47、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B48、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D49、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B50、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C51、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。A.费用计量表格B.费用支付表格C.监理计量表格D.费用支出表格【答案】B52、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（）跨径。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C53、在水泥混凝土路面施工中，横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A54、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D55、监理人收到进度付款申请单后的（）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。A.7B.14C.21D.28【答案】D56、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B57、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B58、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C59、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A60、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.返工维修【答案】C61、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B62、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D63、监理机构应审批施工单位提交的进度计划，总体进度计划由（）审批。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】A64、关于支座安装的说法，不正确的是（）。A.支座安装前，应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓和预埋钢板等进行检查B.安装后填灌浆料的支座，其垫石的顶面应预留出足够的厚度C.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线D.支座安装完成，其横桥向的中心线应与梁横桥向的中心线水平投影重合或相平行【答案】D65、（）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属构造物【答案】C66、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D67、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B68、“建造-经营-移交”模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】A69、某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C70、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D71、水泥混凝土面层材料，高速公路粗集料含水率的检测应随降雨或湿度变化随时观测，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C72、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B73、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】C74、下列事故中，不属于车辆伤害是的（）。A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】D75、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两部分B.建设投资和建设期利息两部分C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分D.工程费用、工程建设其他费用两部分【答案】B76、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B77、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D78、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】D79、总监理工程师对外向（）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A80、单车道施工便道宽度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C81、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A82、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（）个为宜，这样便于计算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C83、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C84、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C85、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A86、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）A.发生项目的不确定性B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。【答案】C87、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。A.5B.10C.15D.20【答案】A88、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D89、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D90、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A91、BOT模式的具体含义为（）。A.政府和社会资本合作B.建造——经营——移交C.私营主动融资D.以资产担保的证券化【答案】B92、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】D93、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前【答案】A94、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B95、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C96、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B97、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A98、建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位等共同为质量服务体现了（）。A.全方位质量管理B.全面质量管理C.全过程质量管理D.全员参与质量管理【答案】B99、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C100、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C多选题（共50题）1、桥梁桥头搭板施工质量要求（）。A.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用预制B.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用现浇C.搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并交错布置D.在上下层钢筋之间应设置支撑，保证位置准确E.浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由高向低处进行【答案】BCD2、在组织流水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有（）A.所采用的施工方法和施工机槭B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的工人数和机械台班数量E.专业工作队的工作班次【答案】AD3、下列有关小净距隧道施工，应注意的是（）。A.先行洞和后行洞开挖方法B.先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制C.先行洞和后行洞开挖错开距离D.先行洞衬砌和后行洞开挖错开距离E.中侧导洞断面的选择【答案】ABCD4、下列安全隐患排查治理的说法正确的有（）。A.生产经营单位是隐患治理的责任主体B.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级C.生产经营单位安全负责人对本单位隐患治理工作全面负责D.施工单位应建立事故隐患排查制度E.施工单位应落实事故隐患排查治理和防控责任制度【答案】ABD5、高温期施工水泥混凝土路面应符合（）。A.避开中午高温段B.夜间施工应具有良好的照明工具C.拌合站的集料堆应避开设置遮阳棚D.使用的水泥混凝土可掺适量的粉煤灰E.使用的水泥混凝土可掺适量的硅灰【答案】ABCD6、用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类，一类表示数据的集中位置，例如（）。A.算术平均值B.中位数C.极差D.标准离差E.变异系数【答案】AB7、下列属于隧道施工中钻爆法的是（）。A.盖挖法B.矿山法C.新奥法D.浅埋暗挖法E.盾构法【答案】BCD8、钻孔桩的成孔工艺根据施工机械的不同可分为（）等成孔工艺，回旋钻又可分为正循环与反循环方式。A.冲击钻B.回旋钻C.旋挖钻D.锤击沉桩E.静压沉桩【答案】ABC9、关于软土地区路堤施工说法正确的有（）。A.填筑过程中，应严格控制填筑速率，并应进行静态观测。B.填筑速率应以沉降控制为主，超过标准应立即停止填筑。C.应按设计要求的预压荷载、预压时间进行预压D.软土地区路堤施工应尽早安排，施工计划中应考虑地基所需固结时间E.桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。【答案】CD10、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD11、桥梁荷载试验分为动载试验和静载试验，试验阶段分为（）。A.试验准备B.现场实施C.试验结果修正D.试验结果分析E.试验过程分析【答案】ABD12、关于桥梁墩台混凝土浇筑的说法，正确的有（）。A.插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，且插入下层混凝土中的深度宜为50～100mmB.每一振点的振捣延续时间宜为20～30sC.施工缝且宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位D.施工缝宜设置成斜向面E.新浇筑混凝土的强度达到2.5MPa之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载【答案】ABC13、路堤施工满足施工规定参数有（）。A.孔隙率标准的松铺厚度B.组合、压实速度C.压实遍数D.最大压实干密度的松铺厚度E.沉降差【答案】ABC14、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD15、关于膨胀土适用性的说法正确的有（）。A.高填方、陡坡路基不宜采用膨胀土填筑B.强膨胀土不得作为路基填料C.路基浸水部分不得用膨胀土填筑D.桥台背、挡土墙背、涵洞背等部位严禁采用膨胀土填筑E.一级公路的上路堤可以采用中、弱膨胀土【答案】ABCD16、北京A区某出版社出版了一本普法书。上海B区某文化公司见该书销路很好，遂在上海市C区非法复制了8000册。该公司将这批非法复制的书藏匿在上海市D区，后在E区销售时被版权局查封。出版社欲对上海该文化公司提起著作权侵权诉讼。请问：出版社可以选择向下列哪些法院起诉？()A.B区法院B.C区法院C.D区法院D.E区法院【答案】ABCD17、法院在对甲与乙的离婚诉讼进行审理后，认为双方的感情确已破裂而判决离婚，并就财产分割问题一并做出处理，判决生效后甲认为法院判决不公正，她可以就下列哪些事项申请再审？()A.判决涉及的财产分割问题B.判决准许离婚C.判决书中的笔误D.子女的抚养问题【答案】AD18、投资估算与概预算的区别，说法正确的是（）A.编制时间先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的计价依据不同E.文件的费用项目及表格不同【答案】ABCD19、平安工地建设管理主要包括（）。A.工程开工前的安全生产条件审核B.施工前的安全生产条件核查C.施工过程中的平安工地建设、考核评价D.交工期间的安全考核E.缺陷责任期的安全考核【答案】ABC20、工程质量评定等级分为（）。A.优秀B.良好C.合格D.一般E.不合格【答案】C21、隧道进行对向开挖时，应遵循下列规定（）。A.隧道对向开挖的两工作面相距达到4倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆B.土质和软弱破碎岩石，两工作面相距达到2.5倍隧道跨度时，应改为单向开挖C.土质和软弱破碎岩石，两工作面相距达到3.5倍隧道跨度时，应改为单向开挖D.围岩条件较好地段，两工作面相距达到2.5倍隧道跨度时，应改为单向开挖E.围岩条件较好地段，两工作面相距达到3.5倍隧道跨度时，应改为单向开挖【答案】ACD22、对施加预应力所用的机具设备及仪表应重新进行标定的情况有（）。A.使用时间超过6个月B.张拉次数超过300次C.温度低于0℃D.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况E.千斤顶检修或更换配件后【答案】ABD23、钻孔灌注桩施工中可以用到的机械有（）。A.振动沉桩机B.冲击钻机C.回旋钻机D.旋挖钻机E.吊机【答案】BCD24、施工单位应进行路基填筑试验路段的包括（）。A.二级及二级以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC25、水泥混凝土路面竣（交）工验收时的实测项目中属于关键项目的是（）。A.弯拉强度B.平整度C.面板厚度D.路面宽度E.横坡【答案】AC26、石方开挖施工的规定说法正确的有（）。A.应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护B.施工过程中，每挖深3－5m应进行边坡边线和坡率的复测C.严禁采用硐室爆破D.边坡应逐级进行整修，同时清除危石及松动石块E.靠近边坡部位的硬质岩应采用深孔爆破【答案】ABCD27、日常安全监理实施程序包括（）。A.发出口头通知，开具整改通知单B.召开专题监理例会C.签发工程停工令D.向建设主管部门报告E.发出口头通知，开具罚款单【答案】ABCD28、招标控制价的作用包括（）。A.利于引导投标方投标报价B.是建设工程计价的依据C.增强招标过程的透明度D.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据E.作为评标的参考依据【答案】ACD29、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】BCD30、编制投标报价时，直接工程费计算方法包括（）。A.定额单价分析法B.实物量法C.工序单价分析法D.总价控制法E.单价控制法【答案】ACD31、下列关于管辖权异议的表述，正确的是：()A.当事人对一审案件的地域管辖和级别管辖均可以提出异议B.在管辖权异议裁定作出之前，原告可以申请撤回起诉，受诉人民法院作出准予撤回起诉裁定的，对管辖权异议不再审查，并在裁定书中一并写明C.提交答辩状期间届满后，原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准，被告提出管辖权异议，请求由上级人民法院管辖的，人民法院可以根据管辖恒定的原则不予审查，直接裁定驳回被告的请求D.对于应由上级人民法院管辖的第一审民事案件，下级人民法院不得报请上级人民法院交其审理【答案】ABD32、下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制定情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】ACD33、下列预应力混凝土梁的悬臂浇筑的要求，说法正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固定B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.悬臂浇筑用挂篮，在已完成的梁段上前移时，后端应有可靠的稳定措施D.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定E.合龙段的施工，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】ABCD34、事故报告内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故的简要经过D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故的等级【答案】ABCD35、投资估算与概预算的区别，说法正确的是（）A.编制时间先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的计价依据不同E.文件的费用项目及表格不同【答案】ABCD36、对于软土地区路基施工，砂砾、碎石垫层施工宜采用（）。A.中砂B.粗砂C.砂砾D.碎石E.细砂【答案】ABCD37、张中阳因房屋出租与王辉发生纠纷并诉至法院，法院判决王辉一个月内迁出张中阳的房屋。一个月后王辉拒不腾房，张中阳向法院申请强制执行，在执行过程中张中阳欲与王辉和解，将房子卖给王辉，他就有关事宜询问了法院的执行人员。执行人员的下列解答哪些是正确的？A.判决已经生效，当事人要和解就必须先撤回执行申请B.双方当事人应在执行完毕后签订新合同而不应在执行过程中和解C.双方当事人可以在执行中自愿达成和解协议D.如果王辉不履行和解协议的内容，张中阳可以申请恢复执行【答案】CD38、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD39、以下关于仰拱的说法，正确的是（）。A.应控制仰拱到掌子面的距离B.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑C.超前距离不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍D.应一次整幅浇筑成形，也可左右半幅分次浇筑E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100％后，方可允许运渣车辆通行【答案】ABC40、监理工程师对施工单位自查情况进行抽查，定期或不定期对施工单位自查情况进行