二造《建设工程造价管理基础知识》知识点必练200题（含详解）

PAGEPAGE105二造《建设工程造价管理基础知识》知识点必练200题（含详解）一、单选题1.下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A、建筑物平面形状B、项目利益相关者C、柱网布置D、风险因素答案：C解析：本题考查影响工业建设项目的因素，对于工业建筑，柱网布置对结构的梁板配筋及基础的大小会产生较大的影响，从而对工程造价和厂房面积的利用效率都有较大的影响。2.指数按其编制方法的不同，可分为()。A、总指数、个体指数B、综合指数、平均数指数C、质量指数、数量指数D、定基指数、环比指数答案：B解析：指数的分类：(1)指数按所反映的现象范围的不同，分为个体指数、^总指数；(2)按其所反映的现象性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数；(3)按照采用的基期不同，分为定基指数和环比指数；(4)按其编制的方法不同，分为综合指数和平均数指数。3.某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、78.72B、81.28C、157.44D、162.56答案：D解析：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=2×[1+（254-250）/250]×80=162.56（元/台班）。4.下列关于要约邀请的表述，错误的是（）。A、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B、要约邀请是当事人订立合同的预备行为C、要约邀请是合同成立过程中的必经过程D、要约邀请不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任答案：C解析：所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。5.关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C、经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D、投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉答案：D解析：本题考查招标控制价及其编制规定。国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价;投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定进行编制的，应在开标前5日向招标投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。招标投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，当招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正。当重新公布招标控制价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15天的应延长投标截止期。6.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A、反映社会先进平均水平B、简明适用C、价格的灵活可协调性D、综合、简化答案：B解析：包括按社会平均水平确定预算定额的原则及简明适用原则。7.(2012年)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是()。A、组织编制初步设计文件B、负责筹措建设资金C、负责控制建设投资D、组织单项工程竣工验收答案：B解析：(2）项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。8.(2009年)根据《合同法》，可撤销合同是指()的合同。A、因重大误解订立B、当事人恶意串通损害第三方利益所订立C、违反行政法规强制性规定而订立D、当事人未能履行保密义务而订立答案：A解析：(1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1)因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。9.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双发的公平权利B、《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C、对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款答案：B解析：提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。10.编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据是（）。A、修正概算B、施工图预算C、投资估算D、设计概算答案：D解析：设计概算是编制固定资产投资计划，确定和控制建设项目投资的依据。国家规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程就不能列入年度固定资产投资计划。11.编制材料消耗定额的基本方法中，用（）主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。A、统计法B、试验法C、现场技术测定法D、理论计算法答案：C解析：现场技术测定法主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。材料消耗中的净用量比较容易确定，但材料消耗中的损耗量不能随意确定，需通过现场技术测定来区分哪些属于难以避免的损耗，哪些属于可以避免的损耗，从而确定出较准确的材料损耗量。12.在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是()。A、工程定额人工费与机械费之和B、工程定额人工费C、工程定额人工费、材料费与机械费之和D、分部分项工程费答案：B解析：本题考查的是规费的计算。社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础。13.(2010年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万元以下各类建设项目的工程造价咨询业务。A、2000B、3000C、4000D、5000答案：D解析：工程造价咨询企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动。工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。其中，甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务；乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。14.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、研究试验费包括对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用答案：C解析：新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费15.建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用()。A、砌体结构B、钢筋混凝土结构C、钢结构D、框架结构答案：C解析：对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济。16.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D解析：本题考查的是建设项目总投资的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。17.关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A、施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B、在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C、计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D、同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码答案：A解析：本题考查的是工程量清单编制。在清单项目“工程内容”中包含的工作内容无须进行项目特征的描述。计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最适宜表现项目特征的。同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，不得采用相同的项目编码。18.判断合同是否成立的依据是（）。A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否生效答案：D解析：承诺生效时合同成立。19.确定材料消耗量时，现场技术测定法主要用来测定材料()。A、消耗量定额B、损耗定额C、净用量定额D、必需消耗量答案：B解析：材料消耗量定额由两个部分组成，即净用量定额和损耗定额。确定方法主要有现场技术测定法、实验室试验法、现场统计法和理论计算法。由于材料净用量可以通过理论计算和实验室试验方法编制，因此现场技术测定主要用来计算材料的损耗定额。20.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A、将该工程自主拍卖B、将该工程折价出售C、将该工程抵押贷款D、催告发包人支付，并索要延迟付答案：D解析：发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿21.在编制材料定额消耗量时，用于确定材料损耗定额的方法主要是()。A、理论计算法B、经验统计法C、现场技术测定法D、实验室试验法答案：C解析：确定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据，是通过现场技术测定、实验室试验、现场统计和理论计算等方法获得的。现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量，因为该部分数值用统计法或其他方法较难得到；实验室试验法，主要用于编制材料净用量定额。通过试验，能够对材料的结构、化学成分和物理性能以及按强度等级控制的混凝土、砂浆、沥青、油漆等配比作出科学的结论；现场统计法由于不能分清材料消耗的性质，因而不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用；理论计算法是运用一定的数学公式计算材料消耗定额。22.(2014年)关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同答案：B解析：本题考查的是垫资施工合同的价款纠纷处理。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。23.下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A、TOTB、BTC、BOTD、PFI答案：A解析：从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资。24.关于限制民事行为能力人订立的合同，叙述错误的是（）。A、限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认B、与限制民事行为能力人的年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经其法定代理人追认，即为有效合同C、根据我国《民法通则》，限制民事行为能力人是指12周岁以上不满16周岁的未成年人，以及不能完全辨认自己行为的精神病人D、经过其法定代理人追认的合同，即为有效合同答案：C解析：根据《中华人民共和国民法通则》，限制民事行为能力人是指8周岁以上不满18周岁的未成年人，以及不能完全辨认自己行为的精神病人。限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认25.(2016年)关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是()。A、凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B、凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C、平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D、重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志答案：D解析：(1)凡按图竣工没有变动的，由承包人（包括总包和分包承包人，下同在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。(2)凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。(5)重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。26.下列情形中，只可以进行工期索赔的是（）。A、异常恶劣的气候条件导致工期延误B、施工中遇到不利物质条件C、工程移交后因发包人的原因出现新的缺陷或损坏的修复D、承包人提前竣工答案：A解析：27.确定项目生产规模的前提是项目的（）。A、盈利能力B、资金情况C、产品市场需求状况D、原材料、燃料供应状况答案：C解析：项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。28.按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（）。A、运输损耗费B、运杂费C、采购及保管费D、材料二次搬运费答案：D解析：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。当采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。29.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（）。A、请求人民法院变更该合同B、拒绝履行合同，宣布合同无效C、请求行政主管部门撤销该合同D、请求行政主管部门变更该合同答案：A解析：本题考查的是合同的效力。可变更、可撤销合同可以请求人民法院或者仲裁机构变更合同。30.根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A、在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B、在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C、对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D、对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新办理施工许可证答案：A解析：在建工程因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告,并按照规定做好建设工程的维护管理工作。工程恢复施工时，应当向发证机关报告；对中止施工满1年的工程，恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。批准开工报告的建筑工程不能按期开工或中止施工的处理。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。31.采用时间一成本累积曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（）。A、所有工作均按最早时间开始B、关键工作均按最迟开始时间开始C、所有工作均按最迟开始时间开始D、关键工作均按最早开始时间开始答案：C解析：一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。32.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。A、Ａ.未达到固定资产标准的设备购置费B、Ｂ.达到固定资产标准的设备购置费C、Ｃ.引进设备时备品备件的测绘费D、Ｄ.引进设备的专利使用费答案：A解析：工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。33.(2011年)预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为()万元。A、700B、1100C、1700D、2100答案：C解析：流动资金=流动资产-流动负责=3700-2000=1700，流动资产：应收账款+预付账款+存货+现金=1800+500+1000+400=3700，流动负债=应付账款+预收账款=1300+700=200034.施工成本控制的步骤是（）。A、．比较--分析--预测--纠偏--检查B、预测--检查--比较--分析--纠偏C、检查--比较--分析--预测--纠偏D、分析--检查--比较--预测--纠偏答案：A解析：工成本控制的步骤如下：比较、分析、预测、纠偏、检查。35.对（）而言，编制施工图预算可以用来检验工程设计在经济上的合理性。A、投资单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位答案：B解析：对设计单位而言，通过施工图预算来检验设计方案的经济合理性。其作用有：(1)根据施工图预算进行控制投资。(2)根据施工图预算调整、优化设计。36.(2013年)表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A、综合指数B、环比指数C、定基指数D、平均数指数答案：B解析：环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。选项A，综合指数是通过确定同度量因素，把不能同度量的现象过渡为可以同度量的现象，采用科学方法计算出两个时期的总量指标并进行对比而形成的指数。选项C，定基指数是指各个时期指数都是采用同一固定时期为基期计算的，表明社会经济现象对某一固定基期的综合变动程度的指数。选项D，平均数指数是从个体指数出发，通过对个体指数加权平均计算而形成的指数。37.(2014年)实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A、筹措建设资金并按时偿还债务B、组织编制并上报项目初步设计文件C、编制和确定工程招标方案D、组织工程建设实施并控制项目目标答案：A解析：该题主要考察的是：建设项目董事会的职权建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。38.某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4500万元，工程建设其他费用3000万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，第一年完成投资30%，则建设期第一年完成投资为（）万元。A、16275B、15500C、4882．5D、4650答案：C解析：基本预备费的估算一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费=(8000+4500+3000)万元×5%=775万元投资额=(8000+4500+3000+775)万元=16275万元建设期第一年完成投资=16275万元×30%=4882．5万元39.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入()。A、人工费B、材料费C、企业管理费D、措施费答案：C解析：根据建标[2013]（44号文），检验试验费属于企业管理费。40.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A、企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B、专利权转让价格按成本估价进行C、自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D、行政划拨的土地使用权作为无形资产核算答案：C解析：选项A错误，企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价。选项B错误，专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价。选项C正确，如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。选项D错误，当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核算；当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算。考前41.下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A、主要设备之间的匹配性B、生产方法是否符合节能要求C、工艺流程设备的安装方式D、各工序间是否合理衔接答案：D解析：选择工艺流程方案的具体内容包括以下几方面：(1)研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；(2)研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷；(3)研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益；(4)研究选择主要工艺参数；(5)研究工艺流程的柔性安排。42.砌筑10m3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为()工日/10m3。A、27.7B、29.0C、29.2D、29.7答案：D解析：人工工日消耗量=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×（1+人工幅度差系数）=(20+5+2)×(1+10%)=29.7（工日/10m3）43.从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为（）。A、文件式信息和非文件式信息B、系统化信息和非系统化信息C、宏观信息和微观信息D、固定信息和流动信息答案：B解析：考核工程造价信息的分类，①按管理组织角度分为系统化和非系统化；②按形式分为文件式和非文件式；③按信息来源分为横向和纵向；④按反映经济层面分为宏观和微观；⑤按动态性分为过去的和现在的；⑥按稳定程度分为固定的和流动的。44.编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A、待冲基建支出B、应付款C、预付及应收款D、来交款答案：C解析：预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。45.工程造价咨询单位取得乙级资质证书（）后，达到甲级标准的，可以申请晋级。A、2年B、3年C、5年D、6年答案：B解析：甲级工程造价咨询企业资质标准中，第一条是：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。46.施工中发生的下列与材料有关的费用中，属于材料单价的费用是（）。A、对原材料进行鉴定发生的费用B、施工机械整体场外运输的辅助材料费C、原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费D、机械设备日常保养所需的材料费用答案：C解析：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。其中运输损耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。47.(2011年)建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供()。A、投标文件B、专项施工方案C、施工组织设计D、施工图设计文件答案：C解析：办理质量监督注册手续时需提供下列资料：①施工图设计文件审查报告和批准书；②中标通知书和施工、监理合同；③建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；④施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；⑤其他需要的文件资料。48.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人（）。A、不可以得到工期延长，也很难得到费用补偿B、不可以得到工期延长，可以得到费用补偿C、可以得到工期延长，也可以得到费用补偿D、可以得到工期延长，但很难得到费用补偿答案：D解析：在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为"共同延误"。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定"初始延误"者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。49.世界银行贷款项目的建设周期中各工作阶段的正确顺序是()。A、项目选定、项目评估、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价B、项目评估、项目选定、项目谈判、项目准备、项目实施、项目总结评价C、项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施、项目总结评价D、项目评估、项目选定、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价答案：C解析：以世界银行贷款项目为例，其建设周期包括项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施和项目总结评价六个阶段.世界银行贷款选准评谈实总50.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循（）的原则。A、稳定性B、兼容性C、可扩展性D、实用性答案：C解析：:工程造价信息的分类（1）工程造价信息分类的原则。遵循以下基本原则：1）稳定性。信息分类应选择分类对象最稳定的本质属性或特征作为信息分类的基础和标准。2）兼容性。项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要。同时，与有关国际、国内标准的一致性也是兼容性应考虑的内容。3）可扩展性。信息分类体系应具备较强的灵活性，以保证增加新的信息类型时，不至于打乱已建立的分类体系。4）综合实用性。51.关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A、单位工程竣工结算由承包人编制B、建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C、竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D、结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人答案：D解析：在竣工结算编制过程中，其他项目应按下列规定计价：(1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；(2)暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定计算；(3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；(4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；(5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；(6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。52.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则（）。A、甲单位应向乙单位承担违约责任B、丙单位应向乙单位承担违约责任C、甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔D、乙单位无权解除合同答案：A解析：因第三人原因造成违约时违约责任的承担。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者依照约定解决。53.(2009年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，其中延续注册，延续注册的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：C解析：4）延续注册：注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册的有效期为4年。54.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：本题考查的是合同效力。选项ABD为无效合同。55.下列措施项目中，属于环境保护项目的是()。A、工程防扬尘洒水费用B、现场围挡的墙面美化C、生活用洁净燃料费用D、现场绿化费用答案：A解析：现场围挡的墙面美化、生活用洁净燃料费用、现场绿化费用属于文明施工项目。56.该工程定额是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额，往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象，编制内容是所有项目费用之和，其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。此工程定额是（）。A、预算定额B、概算定额C、概算指标D、投资估算指标答案：D解析：这是投资估算指标的定义。因此，本题应选D。57.某工程现场采用出料容量500L的混凝土搅拌机,每一次循环中,装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1min,机械正常利用系数为0.9,则该机械的台班产量定额1为（）m3／台班。A、32B、34C、36D、38答案：C解析：该搅拌机一次循环的正常延续时间=1＋3＋1＋1=6（min）=0.1（h）该搅拌机纯工作1h循环次数=10（次）该搅拌机纯工作1h正常生产率=10×500=5000（L）=5（m3）该搅拌机台班产量定额=5×8×0.9=36（m3／台班）58.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：本题考查的是劳动定额。有效工作时间包括：基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。59.（）的项目管理是全过程的项目管理，包括项目决策与实施阶段的各个环节。A、总承包方B、设计方C、业主方D、施工方答案：C解析：业主方项目管理是全过程项目管理，包括项目策划决策与建设实施阶段各个环节。60.(2013年)关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A、当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B、应规定重新招标和不再招标的条件C、招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布D、投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准答案：D解析：标人须知前附表不得与投标人须知正文内容有抵触。61.根据《招标投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、10B、20C、30D、60答案：B解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。62.下列不属于概算指标编制依据的是（）。A、标准设计图纸B、施工图设计C、工程造价资料D、施工规范答案：B解析：概算编制的依据包括：1)现行的设计规范、施工验收技术规范和各类工程预算定额；2)具有代表性的标准设计图纸和其他设计资料；3)现行的人工工资标准、材料价格、机械台班单价及其他的价格资料。63.(2012年)工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是()。A、人员机动、组织灵活B、多方指导、辅助决策C、权力集中、职责分明D、横向联系、信息流畅答案：C解析：直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。64.(2014年)建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。A、工程设计B、工程施工C、材料设备采购D、施工招标答案：A解析：该题主要考察的是：工程造价管理的基本原则工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。65.建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是()。A、有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B、有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C、能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D、生产排泄物集中排放，降低环境污染答案：C解析：工业项目适当聚集的原则。在工业布局中，通常是一系列相关的项目聚成适当规模的工业基地和城镇，从而有利于发挥“集聚效益”，对各种资源和生产要素充分利用，便于形成综合生产能力，便于统一建设比较齐全的基础结构设施，避免重复建设，节约投资。此外，还能为不同类型的劳动者提供多种就业机会。66.(2016年)下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。67.下列不属于工程造价咨询企业的业务范围是（）。A、审核项目经济评价报告B、审核项目竣工结算报告C、编制项目概算D、比选项目优化设计方案答案：D解析：工程造价咨询业务范围如下所述：1)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；2)建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；3)建设项目合同价款的确定,合同价款的签订与调整,工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；4)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；5)提供工程造价信息服务等。68.甲与乙签订了采购10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8吨，向丙交付2吨，这种情况表现为（）。A、债务承担B、债务人向第三人履行债务C、债权转让D、由第三人向债权人履行债务答案：B解析：本题考查的是合同履行。乙是债务人，丙是第三方。69.专业工程的暂估价一般应是()。A、综合暂估价，应当包括的管理费、利润、规费、税金等取费B、综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费C、综合暂估价，应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费D、综合暂估价，应当包括除税金以外的管理费、利润、规费等取费答案：B解析：专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。70.下列有关承担合同违约责任的说法中，正确的是（）。A、违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B、当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用C、当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，就不应当再承担赔偿责任D、合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，不论损失多大，均只向损失方支付约定的违约金答案：B解析：当事人既约定了违约金，又约定了定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用。71.关于建设期利息的说法，正确的是（）。A、建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用及债务资金利息B、总贷款分年均衡发放时,建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C、建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D、建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费答案：A解析：建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用及债务资金利息。当总贷款是分年均衡发放时,建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费等。72.关于可行性研究对工程造价确定与控制的影响，下列说法不正确的是（）。A、项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提B、项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础C、工程造价高低、投资多少影响可行性研究结论D、工程造价的控制效果影响可行性研究的深度，也影响投资估算的精确度答案：D解析：可行性研究对工程造价确定与控制的影响：①项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提。②项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础。③工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论。④可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。73.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A、已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理答案：B解析：本题考查质量争议工程的竣工结算问题。发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理。(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。74.投资估算指标的编制步骤不包括（）。A、对比分析阶段B、收集整理资料阶段C、平衡调整阶段D、测算审查阶段答案：A解析：投资估算指标的编制步骤包括收集整理资料阶段、平衡调整阶段、测算审查阶段。75.关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（）。A、工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一。B、改、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图。C、凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D、当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图答案：C解析：凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。76.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是解决合同争议的方法。仲裁应根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。77.关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（）。A、以项目特征描述为依据确定综合单价B、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C、应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用D、消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据答案：A解析：项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。78.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中不能构成分部分项工程费的是（）。A、保管建筑材料人员的工资B、绑扎钢筋人员的工资C、操作施工机械人员的工资D、现场临时设施搭设人员的工资答案：D解析：A选项属于材料单价中采购与保管费；B选项为人工费；C选项为施工机械台班单价中的人工费。D选项为临时设施费。79.(2014年)完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为（）工日。A、5.92B、5.95C、6.02D、6.05答案：D解析：预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数。预算定额人工消耗量=（4.2+0.3+1）×（1+10%）=6.0580.关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。A、一种计价性定额B、以分项工程为对象编制C、反映平均先进水平D、以施工定额为基础编制答案：C解析：预算定额是在编制施工图预算阶段，以工程中的分项工程和结构构件为对象编制，用来计算工程造价和计算工程中的劳动、机械台班、材料需要量的定额。预算定额是一种计价性定额。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额的基础。81.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是()。A、对关键工艺的原则性规定B、拟定施工步骤和施工顺序C、估算整体工程量D、编制施工进度计划答案：A解析：拟定施工总方案。施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤。82.《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A、分项工程B、扩大分项工程C、分部工程D、专业工程答案：C解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。第三级为分部工程顺序码，01表示砖砌体。83.(2015年)关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重复C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个答案：A解析：该题主要考察的是：分部分项工程量清单的编制“分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的5项内容。”84.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，第三年贷款600万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A、160．91B、161．32C、159．68D、158．65答案：A解析：建设期利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按当年借款在当年年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。在建设期，各年利息计算如下：85.(2014年)正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A、13.50B、13.40C、12.50D、11.60答案：B解析：总消耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4kg。86.在建设工程招投标阶段确定的工程价格是指（）。A、预算造价B、合同价C、实际造价D、结算价答案：B解析：在工程发承包阶段，进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。所以招投标阶段最终确定的是合同价。87.为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A、Ａ.重视工程设计多方案的选择B、Ｂ.明确造价控制者及其任务C、Ｃ.严格审查施工组织设计D、Ｄ.严格审核各项费用支出答案：B解析：技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从组织上采取的措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能；从经济上采取措施，包括动态地比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。88.编制压路机台班使用定额时，属于必须消耗的时间的是（）。A、施工组织不好引起的停工时间B、压路机在工作区末端调头时间C、压路机操作人员擅离岗位引起的停工时间D、暴雨时压路机的停工时间答案：B解析：施工组织不好引起的停工时间，属于损失时间。故A错误；工作区末端的调头时间，属于不可避免的无负荷工作时间，为必须消耗的时间。故B选项正确。压路机操作人员擅离岗位引起的停工时间属于损失时间。故C错误；暴雨时压路机的停工时间，属于损失时间。故D错误。89.根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质资格证书满（）年。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：申请甲级工程造价咨询企业资质，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。90.初步设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，此时比较适用的编制概算的方法是()。A、概算定额法B、概算指标法C、类似工程预算法D、综合吨位指标法答案：A解析：概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，方可采用。91.某施工机械的产量定额为2.56（lOOm3／台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）工日/100m3。

A、0.016

B、1.563

C、10.24

D、0.391答案：B解析：与该机械配合的人工时间定额应为=4/2.56=1.563（工日／100m3)台班。92.根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A、生产厂B、规格和型号C、供应商D、使用年限答案：B解析：本题考查的是勘察、设计单位的质量责任。设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准。93.根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。A、建设单位项目负责人B、施工项目负责人C、施工单位技术负责人D、施工项目技术负责人答案：B解析：单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。94.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。A、材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B、材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C、专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D、专业工程暂估价由专业工程承包人填写答案：B解析：本材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。专业工程暂估价一般是综合暂估价，不包括规费税金。专业工程暂估价由招标人填写。95.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%答案：C解析：换算法是指各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。96.编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A、由于水源或电源终端引起的停工时间B、由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失C、由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间D、由于材料供应不及时引起的停工时间答案：A97.下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A、构筑物建筑工程费B、工业管道安装工程费C、炉窑购置费D、弱电工程安装工程费答案：C解析：单位工程预算编制的范围。单位工程预算包括建筑工程预算与设备安装工程预算两类。选项C属于设备购置费，不属于单位工程施工图预算编制的内容。98.(2015年)根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是()。A、施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B、应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C、对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D、施工用电、用水的开办费答案：A解析：该题主要考察的是：暂列金额所包含的内容，“暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用”99.不用计入人工日工资单价的费用是（）。A、劳动保险费B、津贴补贴C、劳动竞赛奖D、特殊情况下支付的工资答案：A解析：人工单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成。100.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是()。A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。101.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A、规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括工程排污费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：B解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项A，规费是省级政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用；选项C，规按照当地建设主管部门规定的费率计取。102.(2016年)根据《注册造价工程师管理办法》，对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的人员，在()年内不得再次申请造价工程师注册。A、4B、3C、2D、1答案：D解析：该题主要考察的是：对注册违规的处罚隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。103.根据我国《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同答案：D解析：效力待定合同是指合同已经成立，但因其不完全符合有关合同生效的要件，其效力能否发生还尚未确定的合同。效力待定合同主要是因为当事人缺乏缔约能力、处分能力和代理资格所造成的。限制行为能力人订立的合同属于效力待定的合同。104.（2017年考题）编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是（）。A、工作项目工程量B、最小劳动组合C、人工产量定额D、最小工作面答案：D解析：最小工作面限定了每班安排人数的上限。105.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，下列工程中，属于分项工程的是()。A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程答案：C解析：本题考查的是工程项目的组成和分类。分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。106.已知每平方米砖墙的勾缝时间为8min，则每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min。A、12.00B、21.92C、22.22D、33.33答案：B解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。标准砖规格为240mmX115mmX53mm，灰缝宽10mm.故一砖半墙的厚度=0.24+0.115+0.01=0.365(mm)，一砖半厚的砖墙，其每立方米砌体墙面面积的换算系数为1/0.365=2.74(m2)，则每立方米砌体所需的勾缝时间是：2.74X8=21.92(min).107.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标答案：B解析：国有资金为主的项目招标，招标人应当按照评标委员会选出的中标候选人顺序选定中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或不符合条件，招标人可以选择排名第二的中标候选人，或者选择重新招标。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。108.(2016年)下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。A、筑路机在工作区末端的掉头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。109.下列关于建筑工程费用估算的说法,不正确的是（）。A、单位建筑工程投资估算法是以单位建筑工程费用乘以建筑工程总量来估算建筑工程费的方法B、单位实物工程量投资估算法是以单位实物工程量的建筑工程费乘以实物工程总量来估算建筑工程费的方法C、建筑工程费占总投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法D、采用概算指标估算法时投入的时间和工作量较小答案：D解析：概算指标投资估算法：对于没有上述估算指标,或者建筑工程费占总投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法。采用此种方法，应拥有较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，投入的时间和工作量较大。110.(2013年)下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。A、工程量清单计价规范B、工程定额C、工程量清单计量规范D、工程承包合同文件答案：B解析：从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计，在工程建设交易阶段，工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。111.招标控制价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价。则正确的组价顺序是()。A、①④②③B、②①④③C、②①③④D、①③②④答案：B解析：本题考查的是招标控制价的编制。综合单价的组价过程：首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机具台班单价；同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出组价定额项目的合价，然后将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价，对于未计价材料费（包括暂估单价的材料费）应计入综合单价。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。112.任何一个建设项目都可以分解为一个或几个()。A、单项工程B、单位工程C、单元工程D、分部工程答案：A解析：任何一个建设项目都可以分解为一个或几个单项工程，任何一个单项工程都是由一个或几个单位工程所组成。113.某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6%，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A、359.62B、525.00C、543.22D、719.23答案：C解析：计算过程如下：第1年建设期利息=2000x6%/2=60(万元）第2年建设期利息=(2000+60+2000/2)x6%=183.60(万元）第3年建设期利息=(2000+60+2000+183.60+1500/2)x6%=299.62(万元）项目的价差预备费合计为543.22万元。114.某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为()万元。A、350.67B、396.86C、443.88D、665.83答案：D解析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率=(2100+115.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。A、按原价格执行B、按新价格执行C、按原价和新价格的平均执行D、按市场价格执行答案：B解析：本题考查的是合同的履行。《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行，价格下降时，按照原价格执行。116.（），重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好。A、经验估计法B、技术测定法C、统计分析法D、比较类推法答案：B解析：本题考查的是劳动定额。技术测定法重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好，定额水平易达到平衡，可发现和揭露生产中的实际问题。117.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的合同属于（）。A、单项工程或者特殊专业工程承包合同B、施工总承包合同C、EPC承包合同D、工程施工合同答案：C解析：EPC承包合同是指业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商。118.(2012年)根据《合同法》，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内没有行使撤销权，合同撤销权消灭。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：有下列情形之一的，撤销权消灭：1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。119.编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时，项目特征可以不描述的是（）。A、梁的标高B、混凝土的强度等级C、门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D、油漆(涂料)的品种答案：A解析：可不描述的内容：(1)对计量计价没有实质影响的(混凝土柱高度、断面大小)；(2)应由投标人根据施工方案确定的(石方爆破单孔深度及装药量特征)；(3)应由投标人根据当地材料和施下要求确定的(混凝土拌料中砂子、石子种类、特征)；(4)应由施工措施解决的(现浇混凝土板、梁的标高)。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。120.某地下工程施工合同约定，计划3月份完成混凝土工程量500m3，合同单价为600元/m3。该工程3月份实际完成的混凝土工程量为400m3，实际单价700元/m3。至3月底，该工程的费用绩效指数（CPI）为（）。

A、0.800

B、0.857

C、1.167

D、1.250答案：B解析：费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP＝400×600/4.00×700=0.857。121.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A、规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括社会保险费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用答案：B解析：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费，住房公积金。出现计价规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。规费和增值税必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。工程保险费是指在建设期内对建筑工程、安装工程和设备等进行投保而发生的费用。工程保险费包括建筑安装工程一切险、工程质量保险、进口设备财产保险和人身意外伤害险等。122.(2014年)在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）A、投资估算B、设计概算C、施工图预算D、竣工结算答案：B解析：政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。123.关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A、项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B、可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C、投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D、投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据答案：D解析：A选项，项目建议书阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据；B选项，项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，当可行性研究报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即建设项目投资的最高限额，不能随意突破；C选项，项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据。124.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A、通风与空调工程B、砖砌体工程C、玻璃幕墙工程D、裱糊与软包工程答案：A解析：分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。125.【2016年真题】下列招标人的行为中合法的是（）。A、招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B、招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C、依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D、依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业答案：C解析：A招标人可以组织也可以不组织现场踏勘，但如果组织应该组织所有潜在投标人参加，不是部分。BD歧视待遇。126.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是（）。A、对配套工程系统的工艺调整B、发包人要求增加的附加试验C、对区域内基准控制点的调整D、对实施赶工指令所作的调整答案：B解析：施工变更：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；⑤因执行基准日期之后新领布的法律、标准、规范引起的变更；⑥上述变更所需的附加工作。127.《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A、半年B、1年C、2年D、3年答案：B解析：考的合同保全中的撤销权：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。128.施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A、3B、5C、4D、6答案：C解析：施工单位可向业主索赔的人工费为(3+1)万元=4万元。129.下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是（）。A、年度竣工投产交付实用计划表B、年度计划项目表C、年度建设资金平衡表D、按资计划年度分配表答案：A解析：年度竣工投产交付使用计划表,用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，^并阐明其竣工日期。