2023年一建《建设工程项目管理》近年考试真题题库（含真题、典型题）

PAGEPAGE2772023年一建《建设工程项目管理》近年考试真题题库（含真题、典型题）一、单选题1.建设项目需要人力资源和物质资源，应认识到（）也是项目实施重要资源之一。A、成本数据B、设计图纸C、档案D、信息答案：D解析：2020/2019建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到信息也是项目实施的重要资源之一。2.某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查作出了撤销认证的决定。则该企业（）。A、不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请B、不能提出申诉，不能再重新提出认证申请C、不服可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请D、不服可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请答案：C解析：2020/2019当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或在认证暂停的规定期限未予整改，或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构作出撤销认证的决定。企业不服可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。3.在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是（）。（2015）A、不同类型质量问题可以共同使用一张图分析B、通常选出1-5项作为最主要原因C、为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析D、由QC小组组长最终确定分析结果答案：B解析：因果分析图法应用时的注意事项：（1）一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析；（2）通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析；（3）必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见；（4）分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因；（5）在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择1至5项多数人达成共识的最主要原因。4.在PDCA循环中，P阶段的职能包括（）等。A、确定质量改进目标，制定改进措施B、明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案C、采取应急措施，解决质量问题D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底答案：B解析：2020/2019质量管理的计划职能，包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面。5.项目成本核算时，应坚持同步原则的三同步是（）的同步。A、成本计划、形象进度、成本收集B、形象进度、产值统计、成本归集C、成本计划、形象进度、产值统计D、形象进度、实物盘点、成本统计答案：B解析：2020/2019项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则，即三者的取值范围应是一致的。6.下列进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A、建立进度控制的会议制度B、分析影响项目工程进度的风险C、制定项目进度控制的工作流程D、选用有利的设计和施工技术答案：B解析：本题主要考查项目进度控制措施。B项：分析影响项目工程进度的风险属于风险管理，是管理措施的内容，故B项正确。A、C项：属于组织措施，故A、C项错误。D项：属于技术措施，故D项错误。综上所述，本题正确选项为B项。7.为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立即更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（）。2017A、全面安全检查B、要害部门重点安全检查C、经常性安全检查D、专项安全检查答案：B解析：本题考查的是安全生产检查监督的主要类型。要害部门重点安全检查：为了确保安全，对设备的运转和零件的状况要定时进行检查，发现损伤立刻更换，决不能“带病”作业；一过有效年限即使没有故障，也应该予以更新，不能因小失大。8.某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下的框图，该图是（）。A、项目结构图B、组织结构图C、工作流程图D、合同结构图答案：A解析：2020/2019目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务，矩形框之间的连接用连线表示。9.监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在承包单位（）的基础上进行。A、班组自检和互检B、班组自检和专检C、自检并确认合格D、班组自检合格答案：C解析：2020/2019施工作业质量检查是施工质量验收的基础，已完检验批及分部分项工程的施工质量，必须在施工单位完成质量自检并确认合格之后，才能报请现场监理机构进行检查验收。10.经过审批部门批准应当采用邀请招标方式招标的是（）。A、涉及国家安全而不适宜招标的项目B、施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目C、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目D、在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目答案：C解析：本题考核的是邀请招标的条件。根据我国的有关规定，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（2）受自然地域环境限制的；（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；（5）法律、法规规定不宜公开招标的。根据第（4）项可得出本题答案。综上所述，正确选项为C。11.按照我国保险制度，建安工程一切险（）。2014A、由承包人担保B、包含执业责任险C、包含人身意外伤害险D、投保人应以双方名义共同投保答案：D解析：本题考查的是建安工程一切险。按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险、安装工程一切险两类。在施工过程中如果发生保险责任事件使工程本体受到损害，已支付进度款部分的工程属于项目法人的财产，尚未获得支付但已完成部分的工程属于承包人的财产，因此要求投保人办理保险时应以双方名义共同投保。12.下列各项工作中，属于项目实施阶段的工作的是()。A、项目目标的分析和再论证B、项目环境和条件的调查与分析C、项目定义和项目目标论证D、组织策划答案：A解析：2020/2019设工程项目实施阶段策划的基本内容：1.项目实施的环境和条件的调查与分析，2.项目目标的分析和再论证，3.项目实施的组织策划，4.项目实施的管理策划，5.项目实施的合同策划，6.项目实施的经济策划，7.项目实施的技术策划。13.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。（2014）A、关键线路上的工作全部是关键工作B、关键工作不能再非关键线路上C、关键线路上不允许出现虚工作D、关键线路上的工作总时差均为零答案：A解析：选项B非关键线路上也有可能有关键工作；选项C关键线路上允许有虚工作；选项D应为“总时差为0的工作为关键工作”。如果计划工期大于计算工期，那么关键线路上的总时差＝计划工期－计算工期14.下列项目策划的工作内容中，属于项目决策阶段合同策划的是（）。2018真题A、项目管理委托的合同结构方案B、方案设计竞赛的组织C、实施期合同结构总体方案D、项目物资采购的合同结构方案答案：C解析：本题考查的是项目决策阶段策划的工作内容。选项A、B、D，属于项目实施阶段合同策划的内容。15.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）第41条规定了发包人工程款交付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。A、提供担保的第三人B、分包商C、签订担保合同的一方D、被担保方答案：A解析：本题考核的是建设工程合同示范文本。《建设工程合同（示范文本）》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容，包括：（1）发包人和承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务；承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务；（2）一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任；（3）提供担保的内容、方式和相关责任，发包人和承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。综上所述，正确选项为A。16.关于交货日期的确定，下列说法中不正确的是（）。A、供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准B、供货方负责送货的，以双方实际验收日期为准C、采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准D、委托运输的，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准答案：B解析：2020/2019（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；17.政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不能采取的措施是（）。A、进入被检查单位的施工现场进行检查B、发现有影响工程质量的问题时，责令改正C、暂时扣押被检查单位的机器设备等固定资产D、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料答案：C解析：2020/2019政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有权采取下列措施(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料。(2)进人被检查单位的施工现场进行检查。(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正。18.工程合同风险产生的主要原因在于（）。A、合同的不完全特性B、信息不对称C、交易成本存在D、合同不确定性答案：A解析：2020/2019工程合同风险产生的主要原因在于合同的不完全特性。19.按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用（）方式。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、发标答案：A解析：2020/2019（一）公开招标按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式。20.根据《施工承包合同》，下列属于承包人的责任与义务的是（）。A、及时向分包人支付合同价款B、图纸的提供和交底C、组织竣工验收D、提供施工现场答案：A解析：发包人的责任与义务有许多，最主要的有：（1）图纸的提供和交底（2）对化石、文物的保护（3）出入现场的权利（4）场外交通（5）场内交通（6）许可或批准（7）提供施工现场（8）提供施工条件（9）提供基础资料（10）资金来源证明及支付担保（11）支付合同价款（12）组织竣工验收（13）现场统一管理协议。A选项属于承包人的义务。21.人工汇总表是将工料分析表中的人工按()分层、分段、分部位进行汇总的表格。A、工种B、阶段C、工序D、工作量答案：A解析：2020/2019工汇总表是将工料分析表中的人工按工种分层、分段、分部位进行汇总的表格，是编制劳动力计划、合理调配劳动力的依据。22.下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（）。2017A、变更技术方案B、采取索赔手段C、调整工作流程D、增加经济投入答案：B解析：本题考查的是施工合同实施的控制。合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。选项A，属于技术措施。选项C，属于组织措施。选项D，属于经济措施。23.某地下工程合同约定，计划3月份完成混凝土工程量500立方米，4月份完成450立方米，合同单价均为600元／立方米。而至各月底，经确认的工程实际进展情况为，3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400立方米，实际单价700元/立方米。至3月底，该工程的费用绩效指数(CPI)为()。A、0.800B、0.857C、1.167D、1.250答案：B解析：2020/2019用绩效指数(CPI)=已完工作预算费用(BCWP)/已完工作实际费用(ACWP)=400×600/(400×700)=0.857。24.项目管理组织结构编码的依据是（）。A、项目管理的组织矩阵图B、项目管理的组织结构图C、项目管理职能分工表D、项目管理任务分工表答案：B解析：2020/2019项目管理组织结构编码，依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码.25.下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）（2014）A、项目实施各阶段项目管理的工作内容策划B、项目实施期管理总体方案策划C、生产运营期设施管理总体方案策划D、生产运营期经营管理总体方案策划答案：A解析：项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。26.根据新修订的《建筑法》第四十八条，下列（）符合工伤和意外保险制度的规定。A、建筑施工企业可根据企业实际情况为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费B、工伤保险和意外伤害保险都属于法定的强制性保险C、工伤保险属于法定的强制性保险D、建筑施工企业应当为从事危险性作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费答案：C解析：2020/2019《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费，鼓励施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。据此，工伤保险是强制性保险，意外伤害保险则属于法定的鼓励性保险。27.下列担保中,担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、支付担保答案：C解析：2020/2019预付款一般逐月从工程付款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少。28.工程进展过程中发生不利的地质条件变化，这属于（）风险。A、合同工程B、合同信用C、合同订立D、合同变更答案：A解析：2020/2019按合同风险产生的原因分，可以分为合同工程风险和合同信用风险。合同工程风险是由于客观原因和非主观故意导致的。如工程进展过程中发生不利的地质条件变化、工程变更、物价上涨、不可抗力等。合同信用风险是由于主观故意原因导致的。表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。29.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5d，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4d，说明此时工作M的实际进度（）。A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B、不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟4dC、将使总工期延长4d，但不影响其后续工作的正常进行D、将其后续工作的开始时间推迟4d，并使总工期延长1d答案：B解析：本题主要考查时差的计算。总时差是指各工作在不影响计划总工期的情况下所具有的机动时间，也就是在不影响其所有后续工作最迟必须开始时间的前提下所具有的机动时间。自由时差是指各工作在不影响后续工作最早开始时间的前提下，所具有的机动时间。本题中，因为M工作的自由时差为0，其实际进度拖后4天，意味着将其紧后工作的最早开始时间推迟4天；又由于M工作的总时差为5天，工作M拖后4天，不会影响总工期。综上所述，本题正确选项为B项。30.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：本题考核的是双代号网络计划。总时间最长的是关键线路。箭线下方的数字表示该工作的时间，从图中可以看出，关键线路有3条，分别为1-3-4-7-10-12，1-2-6-9-11-12，1-3-4-6-9-11-12，总时间均为35。综上所述，本题正确答案为C。31.下列管理职能环节中,提出解决问题可能的方案，并对多个可能的方案进行分析的环节是（）。A、提出问题B、筹划C、决策D、执行答案：B解析：本题主要考查管理职能。管理是由多个环节组成的过程，即：（1）提出问题；（2）筹划；（3）决策；（4）执行；（5）检查。其中，策划指的是提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析。综上所述，本题正确选项是B项。32.关于指标控制程序的说法中，错误的是()。A、能否达到预期的成本目标，是施工成本控制是否成功的关键B、项目经理应在项目开工前确定月度成本计划目标C、用成本指标考核管理行为D、用成本指标来保证管理行为答案：D解析：2020/2019成本指标考核管理行为，用管理行为来保证成本指标。33.施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）的进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。A、总进度规划（计划）、项目子系统进度规划（计划）、项目子系统中的单项工程B、不同项目参与方的C、不同计划深度的D、深度不同的控制性、指导性和实施性施工答案：D解析：2020/2019施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。34.建设项目涉及大量的露天作业，受到气候条件、工程地质和水文地质、地理条件和地域资源等不可控因素的影响较大，体现了建设工程职业健康安全和环境管理的（）特点。A、协调性B、复杂性C、持续性D、经济性答案：B解析：2020/2019（一）复杂性建设项目的职业健康安全和环境管理涉及大量的露天作业，受到气候条件、工程地质和水文地质、地理条件和地域资源等不可控因素的影响较大。35.任命项目经理，组建项目部属于建设项目工程总承包方在()阶段的工作。A、项目启动B、项目初始C、设计D、施工答案：A解析：2020/2019题考核的是项目启动阶段总承包方的工作。项目启动阶段，总承包方在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。36.建设工程项目的工作流程图随工程进展应该()。A、逐层细化B、由项目工程师确定C、一成不变D、发生设计变更即需要修改答案：A解析：2020/2019作流程图应视需要逐层细化，如投资控制工作流程可细化为初步设计阶段投资控制工作流程图、施工图阶段投资控制工作流程图和施工阶段投资控制工作流程图等。37.工程网络计划按工作和事件在网络图中的表示方法可以划分为（）。A、事件网络计划和工作网络计划B、单平面网络计划和多平面网络计划C、肯定型网络和非肯定性网络D、随机型网络计划和分级型网络计划答案：A解析：2020/2019工程网络计划按工作和事件在网络图中的表示方法，可划分为：（1）事件网络；（2）工作网络。38.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。A、工程承包人办理并支付保险费用B、劳务分包人办理并支付保险费用C、工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D、劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用答案：A解析：2020/2019承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。39.对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（）。A、业主B、设计单位C、主管部门D、施工单位答案：A解析：本题主要考查项目信息门户的主持者。对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然就是项目信息门户的主持者，当然，它也可以委托代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的主持者。所以，项目信息门户的主持者一般是项目的业主。综上所述，A正确。40.由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是()。（2013）A、基于局域网的信息管理平台B、基于互联网的信息处理平台C、基于互联网的信息传输平台D、基于局域网的信息处理平台答案：B解析：由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。41.建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的()文件。A、指导性B、实践性C、纲领性D、概念性答案：C解析：2020/2019设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件。42.建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的，下列选项中，按照不同周期构成进度计划系统的进度计划是（）。A、总进度计划B、实施性进度计划C、年、季、月等计划D、施工和设备安装进度计划答案：C解析：2020/2019由不同周期的计划构成进度计划系统，包括：（1）5年建设进度计划；（2）年度、季度、月度和旬计划等。43.项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（）提供服务。A、技术更新B、档案管理C、信息管理D、建设增值答案：D解析：2020/2019项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。44.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）。A、制造质量证明书B、起重机械的管理制度C、检验证书D、使用说明书答案：B解析：本题主要考查建设工程安全生产管理制度。施工起重机械进行登记时提交的资料包括生产方面的资料和使用的有关情况资料。生产方面的资料：设计文件、制造质量证明书、检验证书、使用说明书、安装证明等；机械使用有关情况资料：施工单位对这些机械和设施的管理制度和措施、使用情况、作业人员情况等。B项：B项属于机械使用有关情况，所以为正确选项。ACD项：ACD项均属于生产方面的资料，故不当选。综上所述，本题正确答案为B。45.下列建设工程管理工作中，属于工程使用增值的是()。A、确保工程建设安全B、有利于环保C、有利于成本控制D、有利于进度控制答案：B解析：2020/2019建设增值:确保工程建设安全，提高工程质量，有利于投资（成本）控制，有利于进度控制。工程使用（运行）增值，确保工程使用安全，有利于环保，有利于节能，满足最终用户的使用功能，有利于降低工程运营成本，有利于工程维护。46.关于工作任务分工表，下列选项中，正确的是（）。A、工作任务分工表只由业主方编制，任务分工表是组织设计文件的一部分B、工作任务分工表中主办部门至少有一个C、编制任务分工表时，应先明确分工，再分解任务，然后编制工作任务分工表D、运营部和物业开发部在工程竣工前介入答案：B解析：A选项错误，各方都应编制各自的任务分工表，任务分工表是组织设计文件的一部分；C选项错误，编制任务分工表的程序，任务分解，明确分工，编制工作任务分工表；D选项错误，运营部和物业开发部参与整个项目实施过程，不是在竣工前才介入。47.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。(2015真题)A、提交投标文件开始之日B、购买招标文件的截止之日C、提交投标文件的截止之日D、招标文件规定开标之日答案：C解析：本题考查的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。48.职业健康与安全管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施。下列属于职业健康安全管理与环境管理体系运行重点的是（）。A、内部审核B、信息交流C、管理评审D、合规性评价答案：B解析：2020/2019体系运行时指按照已建立体系的要求实施，其实施的重点包括培训意识和能力，信息交流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记录等。49.关于建设工程项目总承包商责任和义务的说法，错误的是（）。A、承包商应保证其设计人员在合同期限内的所有合理事件，随时参加业主代表的讨论B、承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内，向业主提供若干套修改后的设计文件以备查，并收取设计成本费用C、承包商购买材料必须符合工程技术的标准及建设实施要求、工程材料及设备可选清单D、承包商拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的工作，均需按照合同规定的方法制造加工答案：B解析：2020/2019(三）项目总承包单位的义务和责任按照《建设项目工程总承包合同示范文本（试行)》（GF—2011—0216)，承包人的主要权利和义务如下（第3.1款)。(1)承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。(2)承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷，或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。(3)承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。(4)承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。(5)对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。50.项目管理信息系统的进度控制功能不包括（）。A、合同基本数据查询B、编制资源需求量计划C、进度计划执行情况的比较分析D、根据工程的进展进行工程进度预测答案：A解析：本题主要考查项目管理信息系统。管理信息系统的进度控制功能包括：（1）计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线；（2）绘制网络图和计划横道图；（3）编制资源需求量计划；（4）进度计划执行情况的比较分析；（5）根据工程的进展进行工程进度预测。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。51.施工现场场内道路要平整、坚实、畅通，设置（）；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。A、排水系统B、防尘设施C、消防设施D、保卫设施答案：A解析：2020/20193.施工场地（1）施工现场应积极推行硬地坪施工，作业区、生活区主干道地面必须用一定厚度的混凝土硬化，场内其他道路地面也应硬化处理。（2）施工现场道路畅通、平坦、整洁，无散落物。（3）施工现场设置排水系统，排水畅通，不积水。建设工程施工现场职业健康安全与环境管理的要求（4）严禁泥浆、污水、废水外流或未经允许排人河道，严禁堵塞下水道和排水河道。（5）施工现场适当地方设置吸烟处，作业区内禁止随意吸烟。（6）积极美化施工现场环境，根据季节变化，适当进行绿化布置。52.下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是()。（2013）A、加强施工任务单的管理B、编制施工成本控制工作计划C、寻求施工过程中的索赔机会D、确定最合适的施工机械方案答案：D解析：施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用;确定最合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。在实践中，也要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其经济效果的分析论证。AB属于是组织措施；选项C属于合同措施。53.以下关于项目进度控制任务的说法中错误的是（）。A、业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度B、设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调C、国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的出图计划D、供货方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对供货的要求控制施工进度答案：D解析：供货方进度控制的任务是依据供货合同对供货的要求控制施工进度54.下列不属于质量监控主体的是（）。A、建设单位B、项目监理机构C、政府的工程质量监督部门D、施工单位答案：D解析：2020/2019（一）施工作业质量的监控主体为了保证项目质量，建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门，在施工阶段依据法律法规和工程施工承包合同，对施工单位的质量行为和项目实体质量实施监督控制。55.在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由（）决定的。A、工作的持续时间B、工作的总时差C、工作之间的时间差值D、工作的间歇时间答案：C解析：2020/2019工作的搭接顺序关系是用前项工作的开始或完成时间与其紧后工作的开始或完成时间之间的间距来表示.56.关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（）。2016A、按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组。按非统计方法评定时，留置数量不宜少于3组B、砌体工程中，普通砖5万块，多孔砖10万块各为一检验批，抽检数量为1组C、对梁板类构件，应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测D、混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批答案：A解析：本题考查的是施工过程的质量控制。选项B，砌体：普通砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一检验批，抽检数量为一组；选项C，对梁板类构件，应抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测；选项D，混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过1000件且不超过3个月的同类产品为一检验批。参见教材89。57.在建设工程项目实施中，处置分两个步骤。其中第一步骤的工作内容是:（）A、核对是否严格执行了计划的行动方案B、评价计划执行的结果C、采取有效措施，解决当前的质量问题D、信息反馈管理部门为今后类似问题的质量预防提供借鉴答案：C解析：2020/2019（Action）处置分纠偏和预防改进两个方面。前者是采取有效措施，解决当前的质量偏差、问题或事故；后者是将目前质量状况信息反馈到管理部门，反思问题症结或计划时的不周，确定改进目标和措施，为今后类似质量问题的预防提供借鉴。58.直方图的分布形状及分布区间宽窄,取决于质量特征统计数据的()。A、平均值和标准偏差B、样本数量和分布情况C、控制标准和分布状态D、分布位置和控制标准上下限答案：A解析：2020/2019所谓形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，一看形状是否相似，二看分布区间的宽窄。直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。59.关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。（2014）A、工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施B、旨在为项目建设的决策和实施增值C、工程项目策划师一个封闭性的工作过程D、其实质就是知识组合的过程答案：B解析：建设工程项目策划指的是通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证，旨在为项目建设的决策和实施增值。工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需整合多方面专家的知识工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程，其实质是知识管理的过程，即通过知识的获取，经过知识的编写、组合和整理，而形成新的知识。60.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A、企业投资的文化广场B、企业投资的廉租住房C、企业投资的商品住房D、在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼答案：D解析：2020/2019按照我国的《招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府资金的项目。本题：文化广场、廉租住房属于关系公共利益、公共安全的公用事业项目；商品住房包括经济适用住房，也属于关系公共利益、公共安全的公用事业项目，此三项均属于必须招标项目。61.噪声的传播途径控制手段中，通过降低机械振动减小噪声属于()。A、吸声B、隔声C、消声D、减振降噪答案：D解析：2020/20194)减振降噪:对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。62.关于单价合同的说法，正确的是（）A、固定单价合同无论发生哪些价格的因素都不对单价进行调整B、单价合同允许随工程量变化而调整工程量，业主承担工程量方面的风险C、采用固定单价合同，对业主的投资控制有利D、实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行答案：A解析：B选项，由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的风险；C选项采用固定单价合同，对业主的投资控制不利。D选项，实际工程款的支付将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算63.TQC即全面质量管理（Tota1Qua1ityContro1），是20世纪中期在欧美和日本广泛应用的质量管理理念和方法，TQC的主要特点是以（）为宗旨。A、全员参与B、顾客满意C、预防为主D、科学管理答案：B解析：2020/2019TQC的主要特点是：以顾客满意为宗旨；领导参与质量方针和目标的制定；64.特大伤亡事故是指一次事故中死亡（）人以上的事故。A、3B、2C、1D、10答案：A解析：2020/2019死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故中死亡1~2人的事故；特大伤亡事故指一次事故死亡3人以上（含3人）的事故。65.按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）。A、拟定物资采购合同B、明确采购的要求、采购分工和责任C、选择合格的产品供应或服务单位D、进行采购策划，编制采购计划答案：B解析：本题主要考查的是物资采购管理程序。物资采购管理应遵循下列程序：（1）明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任；（2）进行采购策划，编制采购计划；（3）进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；（4）采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；（5）签订采购合同；（6）运输、验证、移交采购产品或服务；（7）处置不合格产品或不符合要求的服务；（8）采购资料归档。所以物资采购首先应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任。综上所述，本题正确选项为B项。66.建设工程项目进度控制中涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用属于（）。A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施答案：D解析：2020/2019建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在设计工作的前期，特别是在设计方案评审和选用时，应对设计技术与工程进度的关系作分析比较。在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的可能性。67.当组织内部员工发生从一个岗位调到另外一个岗位，或从某工种改变为另一工种，或因放长假离岗一年以上重新上岗的情况，企业必须进行相应的（）培训和教育，以使其掌握现岗位安全生产特点和要求。A、先进技术B、操作规程C、安全技术D、生产工艺答案：C解析：2020/2019当组织内部员工发生从一个岗位调到另外一个岗位，或从某工种改变为另一工种，或因放长假离岗一年以上重新上岗的情况，企业必须进行相应的安全技术培训和教育，以使其掌握现岗位安全生产特点和要求。68.工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能承担由于不是它的责任而导致项目目标的失控，体现了工程监理的()。A、服务性B、独立性C、科学性D、公正性答案：A解析：2020/2019题考核的是建设工程监理的服务性。工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，它提供的是服务，工程监理单位将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能保证项目的目标一定实现，也不可能承担由于不是它的责任而导致项目目标的失控。69.发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）日内作出批复。A、30B、15C、45D、60答案：B解析：本题主要考查建设工程生产安全事故的处理。重大事故、交大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长时间最长不超过30日。综上所述，本题正确答案为B。70.根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。（2014）A、建设项目B、单项工程C、分部工程D、单位工程答案：D解析：项目工程质量监督档案按单位工程建立。71.建筑施工企业项目经理是指受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A、董事会B、总工程师C、法定代表人D、股东代表大会答案：C解析：2020/2019筑施工企业项目经理（以下简称项目经理），是指受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。72.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。A、关键线路和超过计划工期的非关键线路上B、关键线路上资源消耗量比较少C、关键线路上持续时间比较长D、施工工艺及采用技术比较简单答案：A解析：2020/2019当计算工期不能满足计划工期时，可设法通过压缩关键工作的持续时间，以满足计划工期要求。而本题关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作可以起到压缩工作的作用。73.在建设工程施工招标投标中，招标人与中标人签定合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A、5B、10C、15D、30答案：A解析：本题主要考查施工招标的内容。投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、担保形式和投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。综上所述，正确选项为A。74.根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是()。A、工具用具使用费B、职工教育经费C、机械折旧费D、管理人员工资答案：C解析：2020/2019接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。选项C属于施工机具使用费。其他几个属于企业管理费。企业管理费包括工具用具使用费，所以A不正确，施工机械使用费包括折旧费。75.关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地点选择，下列说法错误的是（）。A、在工程所在国仲裁B、在被诉方所在国仲裁C、在起诉方所在国仲裁D、在合同中约定的第三国仲裁答案：C解析：2020/2019国际工程承包合同争议解决的仲裁地点，通常有以下三种选择。（1）在工程所在国仲裁，这是比较常见的选择。（2）在被诉方所在国仲裁。（3）在合同中约定的第三国仲裁。76.在双代号网络计划中，虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，其作用之一是表示工作之间的（）。A、交叉B、汇合C、分流D、断路答案：D解析：2020/2019在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用。77.关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。A、凡委托运输部门送货的，以采购方收货戳记的日期为准B、供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准C、采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准D、凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准答案：C解析：交货日期的确定方式：（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；（2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。78.项目结构信息编码的依据是（）。（2016）A、项目管理结构图B、项目结构图C、项目组织结构图D、系统组织结构图答案：B解析：项目的结构编码，依据项目结构图对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。79.对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（）进行验收。A、单位工程B、分部工程C、分项工程D、检验批答案：D解析：本题主要考查了施工过程质量验收的内容。检验批的定义如下：所谓的检验批是指“按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体”，“检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。综上所述，本题正确答案为D项。80.下列情形中，承包人不可以提出索赔的是（）。A、法规变化B、因工程变更造成的时间损失C、不可抗力导致承包人的设备损坏D、对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格答案：C解析：2020/2019施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包人责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。81.关于投标计算，下列说法不正确的是（）。A、投标计算是投标人对招标工程施工所要发生的各种费用的计算B、在进行投标计算时，必须首先根据招标文件复核或计算工程量C、作为确定施工方案和施工进度的必要条件，应进行投标计算D、标计算还必须与采用的合同计价形式相协调答案：C解析：2020/2019投标计算是投标人对招标工程施工所要发生的各种费用的计算。在进行投标计算时，必须首先根据招标文件复核或计算工程量。作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度。此外，投标计算还必须与采用的合同计价形式相协调。82.债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保。A、保证B、质押C、留置D、抵押答案：D解析：2020/2019抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。83.下列成本分析中，属于定期的、经常性的中间成本分析的是()。A、分部分项工程成本分析B、年度成本分析C、月（季）度成本分析D、竣工成本分析答案：C解析：2020/2019(二）月（季）度成本分析月（季）度成本分析，是施工项目定期的、经常性的中间成本分析，对于施工项目来说具有特别重要的意义。通过月（季）度成本分析，可以及时发现问题，以便按照成本目标指定的方向进行监督和控制，保证项目成本目标的实现。84.建设工程管理设计项目全寿命的管理，其中项目决策阶段的管理被称为（）。A、开发管理B、实施管理C、决策管理D、组织管理答案：A解析：2020/2019主要考查项目全寿命管理的内涵。项目全寿命管理包括决策阶段的开发管理（DM）、实施阶段的项目管理（PM）和运营阶段的设施管理（FM）。85.用来表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的工具是（）。(2015真题)A、项目结构图B、工作流程图C、组织结构图D、职能分工表答案：C解析：本题考查的是基本的组织结构模式。组织结构图是反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。选项C是正确的。86.关于因果分析图的说法，正确的是（）。A、一张因果分析图可以分析多个质量问题B、通常采用QC小组活动的方式进行C、具有直观、主次分明的特点D、可以了解质量数据的分别特征答案：B解析：本题考核的是因果分析图法应用的注意事项。B项：因果分析图通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。所以B项正确。A项：一个质量特征或一个质量问题使用一张因果分析图分析。所以A项错误。C项：排列图法具有直观、主次分明的特点，而非因果分析图。所以C项错误。D项：直方图法可以了解统计数据的分布特征，而非因果分析图。所以D项错误。综上所述，正确选项为B。87.关于施工成本分析依据的说法,正确的是（）。2017A、统计核算可以用货币计算B、业务核算主要是价值核算C、统计核算的计量尺度比会计核算窄D、会计核算可以对尚未发生的经济活动进行核算答案：A解析：本题考查的是施工成本分析的依据。选项B，会计核算主要是价值核算；选项C，统计核算的计量尺度比会计核算宽；选项D，业务核算可对尚未发生的经济活动进行核算。参见教材11。88.建筑产品的特性使建设项目的职业健康安全和环境管理涉及大量的露天作业，受到气候条件、工程地质等不可控因素的影响较大，因此决定了职业健康安全与环境管理具有（）。A、单一性B、复杂性C、不可逆性D、重复性答案：B解析：2020/2019依据建筑产品的特性，建设工程职业健康安全和环境管理的特点有：复杂性，职业健康安全和环境管理涉及大量的露天作业，受到气候条件、工程地质和水文地质、地理条件和地域资源等不可控因素的影响较大。89.根据《诚信行为管理办法》，不良行为记录信息公布期限一般为（）。A、1年至3年B、3个月至3年C、3年以上D、6个月至3年答案：D解析：本题主要考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。根据《诚信行为管理办法》，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，持续时间一般为六个月到三年。综上所述，正确选项为D。90.（2019年真题）“施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，这体现了安全事故隐患的()原则。A、冗余安全度治理B、直接隐患与间接隐患并治C、单项隐患综合治理D、预防与减灾并重治理答案：B解析：P229-232事故直接隐患与间接隐患并治原则：对人、机、环境系统进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施。91.下列项目决策阶段策划工作中，不属于项目定义和目标论证工作的是()。A、确定项目建设的目的.宗旨和指导思想B、决策期任务分工C、项目总投资规划和论证D、建设周期规划和论证答案：B解析：2020/2019目定义和项目目标论证的主要工作内容包括：(1)确定项目建设的目的、宗旨和指导思想；(2)项目的规模、组成、功能和标准的定义；(3)项目总投资规划和论证；(4)建设周期规划和论证。92.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于较大事故的是（）。2018真题A、10人死亡，3000万元直接经济损失B、3人死亡，4800万元直接经济损失C、4人死亡，6000万元直接经济损失D、2人死亡，980万元直接经济损失答案：B解析：本题考查的是职业伤害事故的分类。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。93.建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是()。A、明确质量目标并制定实现目标的行动方案B、展开工程项目的施工作业技术活动C、对计划实施过程进行科学管理D、对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正答案：A解析：2020/2019质量管理的计划职能，包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面94.（2019年真题）建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为（）。A、自事故发生之日起30日内B、自调查组成立之日起30日内C、自调查组成立之日起60日内D、自事故发生之日起60日内答案：D解析：P238-242事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。95.反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系的是（）。A、管理职能分工表B、工作任务分工表C、组织结构图D、项目结构图答案：C解析：本题主要考查组织结构图。C项：组织结构图反映一个组织系统（如项目管理班子）中各子系统之间和各元素（如各工作部门）之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务及其层次关系，所以C项正确。A项：管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。所以A项错误。B项：工作任务分工表用来明确各个部门负责的各项工作。所以B项错误。D项：项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。所以D项错误。综上所述，本题正确选项为C项。jin96.建设工程项目质量控制系统总目标的分解，是根据控制系统内工程项目的分解结构，将工程项目的（）和质量总体目标分解到各个责任主体。A、建设任务B、管理工作C、建设标准D、质量责任答案：C解析：2020/20192.目标分解原则项目质量控制系统总目标的分解，是根据控制系统内工程项目的分解结构，将工程项目的建设标准和质量总体目标分解到各个责任主体，明示于合同条件，由各责任主体制定出相应的质量计划，确定其具体的控制方式和控制措施。97.项目管理机构进行项目成本费用控制的主要费用对象是（）。A、工程设计费用B、工程监理费用C、业主建设管理成本D、工程分包费用答案：D解析：2020/2019包工程价格的高低，必然对项目管理机构的施工项目成本产生一定的影响。因此，施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目管理机应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的工程范围，决定分包范围的因素主要是施工项目的专业性和项目规模。对分包费用的制，主要是要做好分包工程的询价、订立平等互利的分包合同、建立稳定的分包关系网络、加强施工验收和分包结算等工作。98.项目目标动态控制的首要工作程序是（）。A、收集项目目标的实际值B、定期进行项目目标的计划值和实际值的比较C、项目目标的分解D、采取纠偏措施进行纠偏答案：C解析：本题主要考查项目目标动态控制。项目目标动态控制的工作程序：（1）项目目标动态控制的准备工作：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。（2）在项目实施过程中项目目标的动态控制：收集项目目标的实际值，如实际投资，实际进度等；定期（如每两周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较；通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。（3）如有必要，则进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一步。本题中，项目目标动态控制的首要工作程序是项目目标的分解。综上所述，本题正确选项是C项。99.下列关于质量管理活动不包括的有（）。A、建立和确定质量方针B、建立和确定质量目标C、在质量管理体系中通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进等手段来实施全部质量管理职能D、开展的策划、组织、计划、实施、检查、监督和审核等所有管理活动的总和答案：D解析：2020/2019质量管理就是关于质量的管理，是在质量方面指挥和控制组织的协调活动，包括建立和确定质量方针和质量目标，并在质量管理体系中通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进等手段来实施全部质量管理职能，从而实现质量目标的所有活动。100.FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同示范文本》均规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。A、7B、14C、21D、28答案：D解析：*本题主要考查索赔程序。根据FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同示范文本》规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。综上所述，本题正确答案为D。101.现场与公用防火设施的可用性及其数量属于建设工程项目风险中的（）。A、工程环境风险B、组织风险C、技术风险D、经济与管理风险答案：D解析：本题主要考查建设工程项目的风险类型。建设工程项目的风险类型的分类：本题中，现场与公用防火设施的可用性及其数量属于建设工程项目风险中的经济与管理风险。综上所述，本题正确选项是D项。102.根据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分项工程的质量验收应由（）组织进行。2014A、监理工程师B、项目经理C、总监理工程师D、建设单位项目负责人答案：A解析：本题考查的是分项工程质量验收的组织。分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收。参见教材98。103.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于委托合同的是（）。A、勘察合同B、设计合同C、咨询合同D、施工承包合同答案：C解析：2020/2019工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。104.通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，这是（）在施工阶段的质量控制目标。A、设计单位B、施工单位C、监理单位D、建设单位答案：D解析：本题主要考查的是施工阶段建设单位的控制目标。D项：建设单位的质量控制目标是通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准。故D项正确。A项：设计单位在施工阶段，通过对关键部位和重要分部分项工程施工质量验收签证、设计变更控制、矫正施工中所发现的设计问题，采纳变更设计的合理化建议等，保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。故A项错误。B项：施工单位包括施工总承包和分包单位，作为建设工程产品的生产者，应根据施工合同的任务范围和质量要求，通过全过程、全面的施工质量自控，保证最终交付满足施工合同及设计文件所规定质量标准的建设工程产品。故B项错误。C项：监理单位在施工阶段，通过审核施工单位的施工质量文件、报告报表，采取现场旁站、巡视、平行检验等形式进行施工过程质量监理；并应用施工指令和结算支付控制等手段，监控施工承包单位的质量活动行为，协调施工关系，正确履行对工程施工质量的监督责任，以保证工程质量达到施工合同和设计文件所规定的质量标准。故C项错误。综上所述，正确选项为D。105.质量控制点的重点控制对象主要包括10个方面的内容，其中不属于特殊地基或特种结构方面内容的是（）。A、膨胀土地基处理B、红黏土地基处理C、屋架的安装固定D、大跨度结构的重要部位答案：C解析：2020/2019特殊地基或特种结构包括：湿陷性黄土、膨胀土、红粘土等特殊土地基的处理，以及大跨度结构、高耸结构等技术难度较大的施工环节和重要部位。106.某工程网络计划中工作A的总时差为5d，自由时差为2d。在该计划的执行过程中，只有工作A的实际进度拖后7d，则工作A的实际进度将对其紧后工作的最早开始时间和总工期影响是（）。A、将使紧后工作推迟5d，使总工期延长2dB、将使紧后工作推迟2d，使总工期延长2dC、将使紧后工作推迟5d，使总工期延长5dD、将使紧后工作推迟2d，使总工期延长5d答案：A解析：2020/2019本题考核的是时间参数的判定。工作A的实际进度拖后7d，比总时差多2d，故使总工期延长2d。拖后进度比自由时差多5d，故使紧后工作推迟5d。107.在人力资源管理工作步骤中，当完成（）这一步工作后，就可以确定和选聘到有能力的员工。A、员工的绩效考评B、人员甄选C、通过解聘减少员工D、编制人力资源规划答案：B解析：2020/2019.在一般的意义上，人力资源管理的工作步骤包括：(4)进行人员甄选，经过以上四个步骤，可以确定和选聘到有能力的员工；108.某混凝土工程，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是7000m3。若采用赢得值法进行综合分析，错误的是（）。A、已完工作预算费用为280万B、已完工作实际费用为350万C、费用偏差为-70万元，费用超支D、进度绩效指数为0.875，进度提前答案：D解析：已完工作预算费用=7000*400=280万。已完工作实际费用=7000*500=350万。计划工作预算费用=8000*400=320万。费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=280-350=-70万元，费用超支70万。进度绩效指数=已完工作预算费用/计划工作预算费用=280万/320万=0.875＜1，进度延误。109.（）是报价的基础和前提，也是招标人评标时要考虑的重要因素之一。有什么样的方案，就有什么样的人工、机械与材料消耗，就会有相应的报价。A、工程概况B、施工平面图C、施工方案D、施工总平面图答案：C解析：2020/2019施工方案是报价的基础和前提，也是招标人评标时要考虑的重要因素之一。有什么样的方案，就有什么样的人工、机械与材料消耗，就会有相应的报价。110.在FIDIC系列合同中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。（2014）A、固定单价B、变动单价C、固定总价D、变动总价答案：C解析：《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设置配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。111.编制施工组织总设计时，确定了施工的总体部署之后应进行的工作是（）。A、拟订施工方案B、编制施工总进度计划C、编制资源需求量计划D、编制施工准备工作计划答案：A解析：本题主要考查施工组织总设计的编制程序。施工组织总设计的编制通常采用如下程序：（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟订施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准备正作计划；（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。本题中确定了施工的总体部署之后应进行的工作是拟订施工方案。112.根据我国《建筑法》的规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当()。A、要求设计单位立即改正B、报告施工单位要求设计单位改正C、报建设单位要求设计单位改正D、报告政府主管部门要求设计单位改正答案：C解析：2020/2019题考核的是监理的工作方法。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。113.管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的（）的要求。A、计划和指标B、规划和标准C、原则和范围D、程序和方法答案：D解析：2020/2019行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求.114.保证施工质量的重要措施是（）。A、加强施工人员的管理B、采用技术先进、经济合理、安全可靠的施工技术工艺方案C、采用节能低碳的新型建筑材料和设备D、合理选择和正确使用施工机械设备答案：D解析：2020/2019施工机械设备是所有施工方案和工法得以实施的重要物质基础，合理选择和正确使用施工机械设备是保证施工质量的重要措施。115.总时差指的是在不影响（）的前提下，本工作可利用的机动时间。A、紧后工作B、持续时间C、紧前工作D、总工期答案：D解析：本题主要考查总时差的概念。总时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可利用的机动时间。综上所述，本题正确选项为D项。116.关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（）。A、单价合同中承包商存在工程量方面的风险B、固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险C、单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险D、变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险答案：B117.在项目实施过程中项目目标动态控制的第一步是（）。A、确定计划值B、目标分解C、收集实际值D、计划值与实际值的比较答案：C解析：在项目实施过程中项目目标的动态控制：（1）收集项目目标的实际值，如实际投资，实际进度等；（2）定期（如每两周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较；（3）通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。118.关于施工安全技术措施的一般要求的说法，错误的是()。A、施工安全技术措施要有全面性B、施工安全技术措施必须包括应急预案C、施工安全技术措施应力求全面、具体、可靠D、施工安全技术措施可在工程开工后制定答案：D解析：2020/2019施工安全技术措施的一般要求：（1）施工安全技术措施必须在工程开工前制定；（2）施工安全技术措施要有全面性；（3）施工安全技术措施要有针对性；（4）施工安全技术措施应力求全面、具体、可靠；（5）施工安全技术措施必须包括应急预案；（6）施工安全技术措施要有可行性和可操作性。选项D错误，施工安全技术措施必须在工程开工前制定。119.投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提交投标文件，标书的基本内容是（）。A、签章、密封B、签字、密封C、签字、盖章D、签字或盖章、密封答案：A解析：2020/2019（三）注意标书的标准标书的提交要有固定标准的要求，基本内容是：签章、密封。120.某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），该事故属于（）。A、轻伤事故B、重伤事故C、职业病D、失能伤害答案：B解析：2020/2019重伤事故，一般指受伤人员股体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害，或者造成每个受伤人损失105工作日以上（含105个工作日）的失能伤害的事故；(1)轻伤事故，是指造成职工肢体或某些器官功能性或器质性轻度损伤，能引起劳动能力轻度或暂时丧失的伤害的事故，一般每个受伤人员休息1个工作日以上（含1个工作日），105个工作日以下121.业主方承担全部工程量和价格风险的合同是()。A、变动总价合同B、固定总价合同C、成本加酬金合同D、变动单价合同答案：C解析：2020/2019成本加酬金合同也称为成本补偿合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。122.项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于（）。A、项目的人、财、物的管理B、项目的产、供销的管理C、项目的目标控制D、施工企业人、财物的管理答案：C解析：2020/2019工程项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。123.政府质量监督的性质属于()。A、行政执法行为B、行政监督行为C、行政管理行为D、行政司法行为答案：A解析：2020/2019政府质量监督的性质属于行政执法行为。124.工程施工安全技术措施计划是对生产过程中的不安全因素，用技术手段加以消除和控制的文件，是进行工程项目安全控制的（）文件。A、实施性B、指导性C、参考性D、纲领性答案：B解析：2020/2019工程施工安全技术措施计划是对生产过程中的不安全因素，用技术手段加以消除和控制的文件，是落实“预防为主”方针的具体体现，是进行工程项目安全控制的指导性文件。125.施工质量控制点的实施主要是通过控制点的（）来实现。A、系统设置和动态跟踪管理B、动态设置和系统跟踪管理C、系统设置和系统跟踪管理D、动态设置和动态跟踪管理答案：D解析：2020/2019（三）质量控制点的管理：同时，还要做好施工质量控制点的动态设置和动态跟踪管理。126.下列选项中，不属于组织论工具的是()。A、项目结构图B、组织分工图C、组织结构图D、合同结构图答案：B解析：2020/2019织论的三个重要的组织工具，项目结构图、组织结构图和合同结构图。127.某建设工程项目进行竣工验收并验收合格。承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）内支付工程竣工结算价款。A、7天B、14天C、15天D、28天答案：D解析：2020/2019承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款，在发包人不拖延工程价款的情况下无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。128.（2020年真题）评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（）进行。A、项目监理单位B、项目管理的组织者C、项目咨询单位D、第三方认证机构答案：B解析：P161-164项目质量控制体系的有效性一般由项目管理的组织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证，其评价的方式不同。选项B正确129.（2020年真题）在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于（）的因素。A、人B、材料C、机械D、环境答案：C解析：P197因果分析图法，也称为质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。图12204062表示混凝土强度不合格的原因分析，其中，把混凝土施工的生产要素，即人、机械、材料、施工方法和施工环境作为第一层面的因素进行分析。130.下列建设工程担保中，由业主方（招标人）提交担保的有（）。A、履约担保B、预付款担保C、工程保修担保D、支付担保答案：D解析：2020/2019除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。131.根据《建设工程监理规范》，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（）批准后执行。A、监理单位技术负责人B、总监理工程师C、专业监理工程师D、业主代表答案：B解析：本题根据《建设工程监理规范》（GB50319-2000），对中型以上或专业性较强的工程项