2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（五）附详解

PAGEPAGE602023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（五）附详解一、单选题1.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自()时起不具有法律效力。A、合同订立B、合同生效C、当事人提起诉讼D、法院判决生效答案：A解析：本题考察的是：无效合同的法律后果。《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。2.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。(2015真题)A、无效B、成立C、可变更D、可撤销答案：B解析：本题考查的是合同的订立与合同成立。《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”3.按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合()的规定。A、施工许可证发证机关B、省市人民政府C、国务院D、建设项目主管部门答案：C解析：照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证，这有二层含义，一是实行开工报告批准制度的建设工程，必须符合国务院的规定，其他任何部门的无效；二是开工报告与施工许可证不要重复办理。4.2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。A、继续履行合同B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C、向法院申请撤销该合同D、向乙要求赔偿答案：D解析：所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。本题中，本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。5.根据《商标法》的规定，注册商标的有效期为（）年，自核准注册之日起计算。A、5B、10C、15D、20答案：B解析：商标的注册有效期为10年，自核准注册之日起计算。综上所述，本题正确答案为B。6.甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。（2012）A、效力待定B、自动解除C、失效D、继续有效答案：D解析：用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。7.某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（）万元人民币。A、500B、250C、150D、100答案：C解析：《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。本题中，项目工期为2年，因此到位的资金不得少于500×30%=150万元。综上所述，本题正确答案为C。8.建筑工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是()。A、住建局的工作人员B、质监站工作人员C、招标代理机构工作人员D、技术顾问答案：D解析：筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；（2)承包商或者分包商；（3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。9.关于抵押实现的说法，正确的是（）。（2016）A、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之曰起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿答案：B解析：债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。选项A错在，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之曰起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。所以，选项C和D说反了。10.下列组织中，不具有法人资格的组织是()。A、大学B、项目经理部C、公司D、社团答案：B解析：目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。11.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家对专项方案进行论证。A、安全监督管理机构B、建设单位C、施工单位D、建立单位答案：C解析：2013年建设工程法规真题第37题本题考查的知识点是编制安全专项施工方案。住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理条例》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。综上所述，C项正确。12.下列不会导致委托代理行为终止的是（）。A、代理期间届满B、被代理人取消委托C、代理人死亡D、被代理人丧失民事行为能力答案：D解析：（1）代理期间届满或代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。13.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。（2015）A、有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B、管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格C、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书D、设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员答案：C解析：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全主产教肓培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。14.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C、用人单位未及时足额支付劳动报酬D、用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益答案：B解析：2013年建设工程法规真题第67题本题考查的知识点是劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。综上所述，本题正确答案为B。15.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。A、项目部B、施工企业C、监理单位D、建设单位答案：D解析：2006年建设工程法规真题第5题《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。综上所述，本题正确答案为D。16.某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由()承担。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。本题事项发生是建设单位责任，故应由建设单位承担。17.（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A、相应顺延B、以施工企业提交竣工验收报告之日为准C、以合同约定的计划竣工日期为准D、以实际通过竣工验收之日为准答案：B解析：P130-135当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。18.《建设工程安全生产管理条例》规定的行政处罚，由（）依照法定职权决定。A、人民检查院B、人民法院C、公安消防机构D、建设行政主管部门或者其他有关部门答案：D解析：2005年建设工程法规真题第42题根据《建设工程安全生产管理条例》第68条规定，本条例规定的行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。综上所述，本题正确答案是D。19.项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由（）承担违约责任。A、项目经理B、建设单位C、项目主要负责人D、施工单位答案：D解析：项目经理部不是独立的法人，不具备承担民事责任的能力，所以项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。因此，项目经理部没有按照合同规定完成任务的，由项目经理部所属的企业即施工单位承担相应的违约责任。综上所述，本题正确答案为D。20.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。（2012）A、作出决定的公安消防机构B、公安机关C、人民法院D、建设行政主管部门答案：A解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，自作出决定的公安机关消防机构强制执行。221.某供应商明明知道施工企业法定代表人李某超越权限，仍然与其签订了设备销售合同。根据合同法的规定，则该合同为()合同。A、效力待定B、无效C、可撤销D、有效答案：A解析：效力待定合同：(一)限制行为能力人订立的合同；(二)无权代理人订立的合同；(三)无权处分行为。22.甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。A、2011年9月3日B、2011年9月5日C、2011年9月7日D、2011年9月10日答案：B解析：仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。23.下列单位中，()是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目A、建筑施工企业B、设计单位C、建设单位D、监理单位答案：A解析：本题考核的是重大隐患治理挂牌督办制度。建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。24.根据新建建筑节能相关规定,下列对相关单位义务的说法,正确的是（）。A、施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能推荐标准对施工图设计文件进行审查B、建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C、建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节推荐制性标准进行查验D、设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,可以按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理答案：B解析：本题考核了施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查,故A错。建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验,故C错。设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理,D错。25.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A、16B、10C、12D、4答案：C解析：2010年建设工程法规真题第16题本题主要考查承担违约责任的种类。根据《合同法》的规定，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。本题中，采购方支付了定金后，供货方违约，因此应当返还双倍定金，即6×2=12万元。综上所述，本题正确答案为C。26.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。A、若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方交付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任答案：B解析：1.因为丙已经办理了该房屋的过户手续，所以丙拥有了该房屋的所有权；2.甲没有履行其与乙签订的买卖合同规定的义务，应承担违约责任；3.《合同法》规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。27.下列不属于发包人义务的情形是（）。A、提供必要施工条件B、及时组织工程竣工验收C、向有关部门移交建设项目档案D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明答案：D解析：2012年建设工程法规真题第38题本题主要考查建设单位相关的质量责任和义务。D项：根据《建设工程质量管理条例》第23条的规定：“设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。”所以D项属于设计人的义务，非发包人的义务。所以D当选。ABC项：发包人的主要质量责任和义务包括：（1）依法发包工程；（2）依法向有关单位提供原始资料；（3）限制不合理的干预行为；（4）依法报审施工图设计文件；（5）依法实行工程监理；（6）依法办理工程质量监督手续；（7）依法保证建筑材料等符合要求；（8）依法进行装修工程。所以，ABC均属于发包人的义务，不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。28.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A、要约邀请B、承诺C、承诺意向D、新要约答案：D解析：2012年建设工程法规真题第41题本题主要考查合同的邀约与承诺。要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约的有效期由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的外，视为新要约。本题中，施工企业要求玻璃厂5月20日前确认，玻璃厂于25日答复，超出了承诺的有效期，且施工企业未通知玻璃厂该承诺有效，因此玻璃厂的同意视为新要约。所以D正确，ABC错误。综上所述，本题正确答案为D。29.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（）。A、该要约进入任一电子邮箱的首次时间B、该要约进入三个电子邮箱的最后时间C、该供应商获悉该要约收到的时间D、该供应商理解该要约内容的时间答案：A解析：2007年建设工程法规真题第37题采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。综上所述，本题正确答案为A。30.小刚未满17岁即应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是()A、小刚未成年,签订劳动合同属于无效劳动合同B、因为是临时工作,可以不签劳动合同C、不得安排小刚从事有毒有害的劳动D、可以安排小刚从事有毒有害的劳动,但必须保证安全答案：C解析：未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。31.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A、乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B、若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C、该质量问题是乙造成的，与甲无关D、对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%答案：B解析：2012年建设工程法规真题第57题本题主要考查总承包单位的责任。根据《建筑法》第29条第2款的规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”连带责任是指依照法律规定或者当事人约定，两个或者两个以上当事人对其共同债务全部承担或部分承担，并能因此引起其内部债务关系的一种民事责任。当责任人为多人时，每个人都负有清偿全部债务的责任，各责任人之间有连带关系。本题中，总承包单位甲与分包单位乙承担的是连带责任，所以ACD错误。连带责任一方承担全部赔偿责任后，该责任就归于消灭，建设单位也就无权要求乙赔偿，所以B正确。综上所述，本题正确答案为B。32.乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管职责部门报告。A、甲或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲和乙一起报告答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。在本题中，乙建筑公司是分包商，甲建筑公司是总承包商，因此，要由甲负责上报事故。综上所述，本题的正确答案为B。33.某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是()。A、没有自己独立的名称B、没有固定的经营场所C、不是独立法人D、没有自己的组织机构答案：C解析：于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。34.关于投标人应遵守的法律规定,下列说法正确的一项是()A、投标人之间不得协商投标报价等投标文件的实质性內容B、不同投标人的投标文件可以由同一单位或者个人编制C、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人可以按照该组织要求协同投标D、投标人之间采取的任何方面的联合行动全部都是违法的答案：A解析：招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。35.施工单位应当于（）出具质量保修书。A、竣工验收合格时B、竣工验收备案时C、提交竣工验收报告时D、提交竣工结算文件时答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。综上所述，本题正确答案为C。36.（2019年真题）关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A、建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C、施工企业的保修责任可以全部免除D、施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任答案：D解析：P320-324《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。37.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A、职工患病，在规定的医疗期内B、女职工在孕期内C、女职工在哺乳期内D、在试用期间被证明不符合录用条件答案：D解析：2012年建设工程法规真题第27题本题主要考查劳动合同的解除和终止。D项：根据《劳动合同法》第39条的规定：“劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。”D项属于（一）的情形，用人单位可以解除劳动合同。所以D项当选。ABC项：根据《劳动合同法》第42条的规定：“劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。”A项属于（三）的情形，BC项属于（四）的情形，用人单位都不能解除合同，所以ABC不当选。综上所述，本题正确答案为D。38.《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为（）。A、10%B、15%C、20%D、25%答案：D解析：本题考查的是建设工程税收制度。《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为25%。39.施工企业的项目经理属于施工企业的().A、主要负责人B、法定代理人C、指定代理人D、企业授权的项目管理者答案：D解析：此，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。40.监理单位受建设单位的委托对施工单位的行为进行监督管理，如果施工单位为了感谢监理工程师帮助其处理了结构难点处理问题，支付给监理工程师部分奖金，这种做法根据规定属于()。A、监理工程师协助施工单位解决问题得到奖金是应该的B、工程监理单位与被监理工程的承包单位不得有利害关系，此事不符合规定C、干了工作得到奖金不属于有利害关系D、只要建设单位同意监理工程师可以得到该奖金答案：B解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项工程的监理业务。41.经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经()批准。A、县级以上土地行政主管部门B、当地人民政府C、土地行政主管部门的同级人民政府D、土地行政主管部门的上级土地管理部门答案：C解析：批准的建设项目需要使用国有建设用地的，单位应当持法律行政法规定的文件，向有批准权的县级以上人民政府土地行政部门提出建设用地申请，经土地行政主管部门审查，报本级人民政府批准。42.某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同,并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》,该合同属于()合同。A、施工承包B、承揽C、信托D、委托答案：B解析：《合同法》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。加工属于承揽合同。43.甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。2014A、丁公司对其享有的份额有权转让B、该楼发生的管理费用平均承担C、该楼所有权为共同共有D、甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜答案：A解析：本题考查的是所有权和管理。题中甲乙丙丁为按份共有，选项C错误；在按份共有时各方按照比例享受权利和承担义务，选项BD错误。44.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。A、发包人驻工地代表B、工程监理单位C、设计单位D、项目技术负责人答案：B解析：2013年建设工程法规真题第45题本题考查的知识点是工程监理单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。综上所述，B项正确。45.我国《中华人民共和国合同法》规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，从()时起就没有法律效力的合同是无效合同。A、履行B、谈判C、被确认无效D、订立答案：D解析：无效合同的特征是：（1)具有违法性；（2)具有不可履行性；（3)自订立之时就不具有法律效力。46.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间为（）。A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日答案：C解析：2009年建设工程法规真题第2题本题考查的是合同的解除。根据《合同法》规定，当事人解除合同的，应当通知对方。合同自到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。在本案中，发包方于9月17日将解除合同的通知送达承包人，因此合同自17日起解除。因此C项正确。综上所述，本题的正确答案为C。47.甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017真题A、不当得利B、侵权C、合同D、无因管理答案：A解析：本题考查的是不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。48.不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A、乡（镇）B、县C、市D、省答案：B解析：本题考察的是不良行为记录。不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。49.保证期间，债权人将主债权转让给第三人的，（）。A、保证人同意后继续承担保证责任B、保证人不再承担保证责任C、保证人与新的债权人协商后继续承担保证责任D、保证人继续承担保证责任答案：D解析：债权人将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任50.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。2014A、工程建设重要的通用的信息技术标准B、工程建设行业专用的试验方法C、工程建设行业专用的术语、符号D、工程建设勘察行业专用的质量要求答案：A解析：本题考查的是强制性标准的范围。国际标准中强制标准（5）工程建设重要的通用的信息技术标准。51.一级建造师的注册条件是（）。A、应当具有高级职称B、无违法记录C、受聘于两个以下相关企业D、达到继续教育要求答案：D解析：请初始注册时应当具备以下条件：1）经考核认定或考试合格取得资格证书；2)受聘于一个相关单位；3)达到继续教育要求；4)没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。52.建设单位不得明示或暗示施工单位违反()标准。A、工程建设国家B、工程建设行业标准C、工程建设强制性标准D、工程建设企业标准答案：C解析：建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律，行政法规和建筑工程质量，安全标准，降低工程质量。53.乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签约施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().（2013）A、应以备案合同作为结算工程价款的依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约答案：A解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”因此，招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。54.某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（）共同进行验收。A、总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位B、总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C、分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D、总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。综上所述，本题的正确答案为A。55.下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是（）。A、销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作为价外收入计算征税B、进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税C、纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款D、销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税答案：D解析：项D，代收款项应区别征收：凡使用代收单位（受托方）票据收取款项，应视为代收单位价外费用，购买者支付的价费款，应并入计税价格中一并征税；凡使用委托方票据收取，受托方只履行代收义务收取手续费的款项，不并入计税价格中征收车辆购置税。56.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。(2015真题)A、施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B、总承包单位可以将建设工程分包给包工头C、联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D、劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包答案：A解析：本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项B，《建筑法》明确规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；选项C，联合体承包中，须以低资质等级的承包方为联合承包方的业务许可范围；选项D劳务分包不能再分包。57.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑公司和王某连带D、双方按事先的约定答案：C解析：建筑法》第六十六条建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。58.某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工并经再次验收后合格。于是施工单位请求支付工程款。关于本案，下列说法正确的是()。A、施工合同是否有效待定，建设单位应当支付工程款B、施工合同有效，建设单位可以不支付工程款C、施工合同有效，但建设单位应当支付工程款D、施工合同无效；建设单位应扣除修复费用后支付工程款答案：D解析：建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。59.关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是()。（2012）A、不得批准开工建设B、已开工建设的，应当责令停止施工C、已开工建设的，应当责令限期改正D、已经建成的，可以正常使用答案：D解析：不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。1760.（2019年真题）根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告A、安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门B、现场安全生产管理人员或者项目负责人C、现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D、县级以上人民政府或者建设行政主管部门答案：C解析：P232-234《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。61.对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（）。A、在验收后应当报公安机关消防机构备案B、建设单位应当先行备案后进行消防验收C、可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D、施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收答案：A解析：根据《消防法》第13条的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。本题的情形适用上述的第（二）种规定。综上所述，本题的正确答案为A。62.根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）。A、定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B、没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C、报酬约定不清的，定作人有权拒付D、因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任答案：A解析：2013年建设工程法规真题第32题本题考查的知识点是承揽合同当事人的权利义务。A项：定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。故A项正确。BC项：定作人应当按照约定的期限支付报酬，对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。故BC项错误。D项：承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，在统治定作人后，因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，定作人应当赔偿损失。故D项错误。综上所述，A项正确。63.施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测（2013）A、施工企业质量管理部门B、设计单位或监理单位C、工程质量监督机构D、建设单位或监理单位答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。764.根据《社会消防安全教育培训规定》,在建工程的施工单位应当开展的消防安全教育工作应包括()。A、建设工程施工中应当对施工人员进行消防安全教育B、对明火作业人员进行至少一次的消防安全教育C、组织灭火和应急疏散演练D、在建设工地各处均设置消防安全宣传栏,悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识答案：C解析：在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育工作：(1)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育；(2)在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识；(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育；(4)组织灭火和应急疏散演练。65.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A、当天公开B、当天不公开C、同—时间公开D、同一时间不公开答案：C解析：2004年建设工程法规真题第17题根据《中华人民共和国招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。综上所述，本题正确答案是C。66.某建设单位2006年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是()。A、领取施工许可证不能延期B、可以延期，但只能延期一次C、延期以两次为限，每次不超过两个月D、超过延期界限的，施工许可证自行废止答案：D解析：建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期：延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工也不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。67.建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。A、40%B、30%C、50%D、60%答案：C解析：建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。68.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。A、工程总承包B、专业分包C、专业承包D、劳务承包答案：C解析：2011年建设工程法规真题第7题本题考查的是总承包企业的资质管理。根据《建筑业企业资质管理规定》第5条的规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。综上所述，本题正确答案为C。jin69.关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。2018真题A、工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C、工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D、工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致答案：A解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是从工程竣工验收合格之日起算。工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵是一致的。70.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A、责令其限期改正B、对其处20万元以上50万元以下的罚款C、造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D、建设单位直接责任人员承担相应行政责任答案：C解析：2006年建设工程法规真题第65题《建设工程质量管理条例》第56条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（二）任意压缩合理工期的；（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；（七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。C项：《建设工程质量管理条例》第74条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。根据上述第56条和第74条可知，建设单位任意压缩合理工期，造成重大安全事故，构成犯罪的，是对建设单位的直接责任人员依法追究刑事责任，而非由建设单位来承担刑事责任。事实上，这也是符合我国《刑法》关于单位犯罪的规定的。《刑法》第30条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。也就是说，单位承担刑事责任的，必须由刑法明确规定为单位犯罪。但是，刑法中关于造成重大安全事故的犯罪均为个人犯罪。因此，造成重大安全事故，构成犯罪时，建设单位无需承担刑事责任，应由其直接负责人员来承担刑事责任。所以C项当选。AB项：AB项均属于上述规定中，建设单位可能承担的法律责任。所以AB不当选。D项：《建设工程质量管理条例》第73条规定，依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。由此可知，建设单位违反条例规定受到行政处罚的，建设单位直接责任人员也要承担相应的行政责任。所以，D项不当选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。多选题1.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。A、分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B、总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D、分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E、总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任答案：AC解析：2012年建设工程法规真题第72题本题主要考查总承包单位的责任。根据《建设工程质量管理条例》的规定：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。综上所述，本题正确答案为AC。2.甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）。A、封存B、扣押C、冻结D、强制交付E、划拔答案：CE解析：2006年建设工程法规真题第97题《民事诉讼法》规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。BCE项：对于银行存款，采取的是冻结、划拨的方式，对于物品采取扣押的方式，所以CE项正确，B项错误。AD项：AD项不属于执行措施，所以AD项错误。综上所述，本题正确答案为CE。3.必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（）。A、用于墙体的砌筑砂浆试块B、用于承重结构的混凝土试块C、用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D、用于承重结构的钢筋及连接头试件E、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料答案：BDE解析：必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。4.劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）。A、工会代表B、律师C、同级人民法院代表D、企业方面代表E、劳动行政部门代表答案：ADE解析：2010年建设工程法规真题第77题本题主要考查劳动争议的解决方式。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。综上所述，本题正确答案为ADE。5.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。A、建设单位项目负责人B、监理单位负责人C、设计单位负责人D、施工单位项目经理E、供货单位项目负责人答案：AD解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》明确规定，建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。6.某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。（2013）A、各地的地方法规B、法律、行政法规C、案件所在县人民政府公开发布的规定D、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E、案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章答案：ABE解析：人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照规章。教材内容有稍许变化。7.关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017真题A、行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B、只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C、行政诉讼的被告只能是行政机关D、只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼E、行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼答案：CE解析：本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷，包括行政争议和行政案件。行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。行政纠纷的法律解决途径主要有两种，即行政复议和行政诉讼。8.下列情形中,视同工伤的情形有()。A、在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的B、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C、在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的D、职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的E、在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的答案：ABD解析：职工有下列情形之一的，视同工伤：在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第1)项、第项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第3)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。9.人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。A、一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判B、一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决C、一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审D、判决适用法律错误的依法改判E、当事人对第二审案件的判决，不可以上诉答案：BCDE解析：ABCD项：根据《民事诉讼法》第一百七十条的规定，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。B项属于（一）；C项属于（三）；D项属于（二）；A项应以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定，而不能发回重判，故A项错误。E项：根据《民事诉讼法》的规定，我国民事诉讼实行两审终审制，当事人对人民法院作出的二审判决不可以提起上诉，只能在判决生效后六个月内申请再审。因此，E项正确。综上所述，本题的正确答案为BCDE。10.按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；()环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。A、报装B、维修C、调试D、拆除E、闲置答案：DE解析：本题考察的是：对产生环境噪声污染企业事业单位的规定。《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。11.关于买卖合同的说法，正确的有（）。2016A、标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B、试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C、买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E、标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间答案：ABE解析：本题考查的是买卖合同。选项C，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。选项D，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。12.根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。（2014）A、工程监理单位B、工程监理人员的名单C、工程监理权限D、工程监理的内容E、工程监理入场时间答案：ACD解析：根据《建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业，教材无相关内容。超纲13.《绿色施工导则》对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括()。A、制订合理施工能耗指标B、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C、根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E、优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具答案：ABCD解析：本题考核的是节能措施。《绿色施工导则》对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括：(1)制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。(2)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。(3)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。【彩蛋】压轴卷，考前会在更新哦~软件(4)在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。(5)根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源。14.下列标准属于强制性国家标准的有（）。A、行业专用的质量标准B、工程建设通用的安全标准C、工程建设专用的制度方法标准D、工程建设通用的试验标准E、工程建设行业专用的评定方法标准答案：BD解析：2013年建设工程法规真题第86题本题主要考查工程建设国家标准。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模型和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程监事重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。综上所述，本题正确答案为BD。15.行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚()。A、超越职权B、滥用职权C、违反约定程序D、事实认定错误E、适用法律错误答案：ABDE解析：本题考核的是建设工程行政纠纷。行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚超越职权、滥用职权、违反法定程序、事实认定错误、适用法律错误等。16.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。A、有防水要求的卫生间发生渗漏B、基础底板断裂C、电气管线不通路D、给水管道接口漏水E、主体结构明显倾斜答案：BE解析：2007年建设工程法规真题第80题建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。综上所述，本题正确答案为BE。17.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员答案：ABD解析：2007年建设工程法规真题第92题有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。A项：泥石流属于（一）中的不可抗力，所以A项可以解除合同，当选。B项：属于（二）明确表示不履行。所以B项可以解除合同，当选。D项：属于（四）的情形，所以D项可以解除合同，当选。C项：经催告后，已经提供了担保，合同不能解除，只能继续履行，所以C项不可以解除合同，不选。E项：更换现场人员不是法定解除合同的理由。所以E项不选。综上所述，本题正确答案为ABD。18.乙公司投标中标按甲公司的要求建造一个特殊的构筑物，双方签订了合同。乙公司将其中的部分工作交由丙公司完成。按照承揽合同的法律规定，下列说法中正确的是（）。A、乙有权自行将主要工作交给丙完成B、甲有权解除合同C、甲只能继续履行合同D、乙与丙之间的合同无效E、乙将部分工作交由丙完成应征得甲同意答案：BE解析：ABCE项：根据《合同法》第253条的规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。因此，BE项正确，AD项错误。D项：根据上述《合同法》的规定，合同自订立时起生效。本题乙将部分工作交由丙完成应经甲同意，未经甲同意并不影响乙丙之间合同的效力，乙丙之间的合同成立且生效，甲可以解除合同。因此，D项说法错误。综上所述，本题的正确答案为BE。19.（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案分为（）。A、综合应急预案B、专项应急预案C、总体应急预案D、详细应急预案E、现场处置方案答案：ABE解析：P268-270生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。20.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。2018真题A、没有完整安全技术档案的B、属国家明令淘汰或者禁止使用的C、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D、没有齐全有效的安企保护装置E、经检验达不到安全技术标准规定的答案：BCE解析：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。21.某政府投资项目，承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案，说法正确的是()。A、承包人必须接受审计结果B、政府审计是国家对建设单位的一种内部行政监督C、承包人不服审计结论的，可以与发包人重新协商D、双方协商不成的，承包人可以对发包人提起诉讼E、发包人必须按双方共同签字认可的价格而不是审计结果进行结算答案：BCDE解析：是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。造价审计只是审计机关对国家投资项目的建设单位的行政监督，不能以此否定双方已经确认的工程价款。所以不符计价结果的，承包人与发包人可以协商，协商不成也可以诉讼。肯定是按双方达成一致的价款结算签字的文件为准，审计结果只是一个参考。22.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用答案：BDE解析：2010年建设工程法规真题第90题本题主要考查建设项目固体废物污染环境的防治。根据《环境保护法》的规定，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。综上所述，本题正确答案为BDE。23.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）。A、由专人管理B、堆放在特定位置C、定期检查、维修和保养D、建立相应的资料档案E、按照国家规定及时报废答案：ACDE解析：2004年建设工程法规真题第81题根据《建设工程安全生产管理条例》第三十四条第二款规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。综上所述，本题正确答案是ACDE。24.《合同法》规定，要约邀请包括（）等。A、拍卖公告B、招标公告C、递交投标文件D、招股说明书E、寄送价目表答案：ABDE解析：2004年建设工程法规真题第86题根据《中华人民共和国合同法》第十五条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。在工程投标过程中，招标公告属于要约邀请，递交投标文件属于要约，发出中标通知书属于承诺。综上所述，本题正确答案是ABDE。25.关于招标代理机构的说法，正确的有（）。A、招标代理机构是社会中介组织B、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务C、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标D、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系E、由评标委员会指定招标代理机构答案：ABD解析：2010年建设工程法规真题第89题本题主要考查招标基本程序。A项：招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。所以A项正确。B项：未经招标人同意，招标代理机构不得转让招标代理业务。所以B