2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（三）附详解

PAGEPAGE612023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（三）附详解一、单选题1.甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A、注册有效期满未延续注册B、因工作调动办理变更注册手续C、申请专业增项注册未得到批准D、所在聘用单位被降低资质等级答案：A解析：造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：1.建造师聘用单位破产的：2.建造师聘用单位被吊销营业执照的；3.建造师聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；4.建造师已与聘用单位解除聘用合同关系的；5.建造师注册有效期满且未延续注册的：6.建造师年龄超过65周岁的；7.建造师死亡或不具有完全民事行为能力的；8.建造师其他导致注册失效的情形。2.下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。A、火灾B、地震C、原子裂变D、爆炸答案：C解析：险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件指地震、海啸、雷电等其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的雨季被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。3.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）。A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理答案：D解析：2011年建设工程法规真题第67题本题考查的是仲裁裁决执行。D项：根据《仲裁法》第9条的规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。因此D正确。A项：根据《仲裁法》第62条的规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。因此，A项错误。B项：根据《民事诉讼法》和《仲裁法》的规定，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，可以直接向该外国法院申请承认和执行中国涉外冲裁的裁决。因此，B项错误。C项：根据《仲裁法》第57条的规定，裁决书自作出之日起发生法律效力。因此，由于仲裁一裁终局，裁决自作出之日起发生法律效力。又根据第64条的规定，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行。人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当裁定恢复执行。因此，仲裁裁决被撤销的法律效果是法律终结执行而非不发生效力。因此，C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。4.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是()。A、请求甲支付违约金6万元B、请求甲双倍返还定金8万元C、请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元D、请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元答案：C解析：当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。5.根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标文件不包括以下各项中的（）。A、合同主要条款B、投标人须知C、评标标准和方法D、施工组织设计答案：D解析：《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容：（一）投标邀请书；（二）投标人须知；（三）合同主要条款；（四）投标文件格式；（五）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；（六）技术条款；（七）设计图纸；（八）评标标准和方法；（九）投标辅助材料。D项：不属于以上九种内容，所以D项当选。A项：对应（三），所以A项不选。B项：对应（二），所以B项不选。C项：对应（八），所以C项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。6.甲建筑公司承建乙市一住宅项目，采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A、不能出租使用B、可以出租使用C、经建设单位批准后可以出租使用D、经建设行政管理部门批准后可以出租使用答案：A解析：禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。7.由于施工过程中会产生噪声污染，根据法律规定，施工单位应在()申报环境噪声污染防治情况。A、开工15日前向建设行政主管部门B、开工15日前向环境保护行政主管部门C、开工30日前向工程所在地居民委员会D、开工30日前向环境保护行政主管部门答案：B解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。8.建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁C、应由甲仲裁委员会进行仲裁D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁答案：A解析：2010年建设工程法规真题第29题本题主要考查仲裁协议的内容。根据《仲裁法》司法解释的规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。本题中，施工单位与建设单位对仲裁机构无法达成一致，所以仲裁协议无效，双方只能向有管辖权的人民法院起诉。综上所述，本题正确答案为A。9.某施工现场发生安全事故，现场死亡2人，5人受伤送到医院，3天之后有2人死亡。则此事故应界定为（）。A、一般事故B、较大事故C、重大事故D、特别重大答案：B解析：根据《产生安全事故报告和调查处理条例》的规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。在本题中，共4人死亡，5人受伤，符合上述规定的第（三）种情形，属于较大事故。综上所述，本题的正确答案为B。10.建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。A、技术合同B、买卖合同C、委托合同D、承揽合同答案：D解析：建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。11.根据《劳动法》，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查指的是()。A、年满16周岁未满18周岁的劳动者B、年满10周岁未满16周岁的劳动者C、年满18周岁的劳动者D、在校学生进行勤工俭学者答案：A解析：1994年12月劳动部颁布的《未成年工特殊保护规定》中规定，用人单位应根据未成年工的健康检查结果安排其从事适合的劳动，对不能胜任原劳动岗位的，应根据医务部门的证明，予以减轻劳动量或安排其他劳动。。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。12.构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理单位，应对责任单位的()处以刑罚。A、法定代表人B、经营负责人C、项目负责人D、直接责任人答案：D解析：本题考察的是工程重大安全事故罪。《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。13.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。A、法律形式B、法律体系C、法律规范D、法律部门答案：B解析：体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。14.关于环境保护税应税污染物计税依据的确定方法,正确的是()A、应税大气污染物按照大气污染物的排放量确定B、应税水污染物按照水污染物的排放量确定C、应税固体废物按照污染物排放量折合的污染当量数确定D、应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定答案：D解析：税污染物的计税依据，按照下列方法确定：（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（2)应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；(3)应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4)应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。15.以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）。A、城市房地产管理法B、城市房地产开发经营管理条例C、建设工程质量管理条例D、建设工程勘察设计管理条例答案：A解析：行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。现行的建设行政法规主要有：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。A项：属于法律，不属于行政法规。BCD项：属于行政法规。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。16.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。2017A、约定部分投标人放弃投标或者中标B、投标文件相互混装C、投标文件载明的项目经理为同一人D、委托同一单位或个人办理投标事宜答案：A解析：本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项BCD为“视为”的要求，而选项A为“属于”。17.（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A、承包人没有义务进行修复或返修B、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D、发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持答案：B解析：P321-324设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。18.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。A、安全生产法B、建筑业企业资质管理规定C、工程建设项目施工招标投标办法D、安全生产许可证条例答案：D解析：2010年建设工程法规真题第42题本题主要考查法的形式和效力层级。D项：《安全生产许可条例》是国务院颁布的行政法规。所以D当选。A项：《安全生产法》是由全国人大常委会颁布的法律。所以A不选。B项：《建筑业企业资质管理规定》是由建设部颁布的部门行政规章，所以B不选。C项：《工程建设项目施工招标投标办法》是由国家发展计划委员会、建设部等部委颁布的部门行政规章。所以C不选。综上所述，本题正确答案为D。19.（2020年真题）关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A、建设工程合理使用年限由建设单位决定B、超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除C、建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限答案：D解析：P309-313《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。20.以下事项可以由行政法规规定的事项为()。A、行政拘留B、税种的设立C、对非国有财产的征收、征用D、企业注册答案：D解析：行政法规的概念：行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所指定的规范性文件的总称。依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，指定行政法规。行政法规可以就下列事项作出规定：（1）为执行法律的规定需要指定行政法规的事项；（2）宪法规定的国务院行政管理职权的事项。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。21.甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。2018真题如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。2018真题A、30B、40C、60D、70答案：C解析：本题考查的是定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，此题定金为设计费的15%，未超过主合同标的额的20%，所以按15%计算。题干已知甲是给付定金的一方，乙是收受定金的一方，所以乙不履行合同要双倍返还定金，因此乙要返还的金额=200×15%×2=60（万元）。22.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。2016A、设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B、自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C、省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D、自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案答案：B解析：本题考查的是法的效力层级。行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内依照下列规定报有关机关备案：（1）行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案；（2）省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；（3）自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况；（4）部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市、自治州的人民政府制定的规章应当同时报省、自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备案。23.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为()。A、承诺B、新要约C、要约邀请D、无效合同答案：B解析：该题主要考察的是：实质性变更的法律后果承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。24.某发包人负责材料采购，欠供应商100万元。在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行。工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款，最后不得不向法院申请拍卖该工程。供应商和银行随后向法院起诉。在拍卖完成后，最先受偿的应是（）。A、甲材料供应商B、施工单位C、银行D、按生效判决先后确定答案：B解析：《合同法》286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定，人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。因此施工单位的受偿权优先于材料供应商和银行。综上所述，本题正确答案为B。25.《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。A、有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等B、建设单位有特殊要求的C、建设单位申请使用的D、施工单位申请使用且质量合乎要求的答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。综上所述，本题正确答案为A。26.关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A、注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B、不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C、注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D、由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示答案：C解析：2016年9月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。企业的信用档案信息按照有关规定向社会公开。取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。2016年9月经修改后发布的《注册建造师管理规定》也规定，违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。27.《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（）。A、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B、文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C、因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D、在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意答案：D解析：D项：在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。所以D项错误。A项：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。所以A项正确。B项：文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。所以B项正确。C项：因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。所以C项正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。28.某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）。A、甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B、乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C、乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D、两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。综上所述，本题正确答案为C。29.某建材购销合同实行政府指导价，则下列表述中正确的是()。A、供货商逾期交付标的物，遇价格上涨时，按照原价格执行B、供货商逾期交付标的物，遇价格下降时，按照原价格执行C、购买方逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行D、购买方逾期提取标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行答案：A解析：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。30.施工单位本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了甲单位的资质。2010年8月，施工单位所承建的工程竣工。但是，建设单位以施工单位违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A、所签的合同有效，建设单位必须支付工程款B、所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C、所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款D、所签的合同有效，建设单位必须支付工程款答案：C解析：建设工程无效施工合同的主要情形：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。无效合同工程款结算中规定，竣工验收合格的，应支付工程款。31.建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A、8B、6C、4D、3答案：B解析：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（一）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。（三）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。（四）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。综上所述，本题的正确答案为B。32.关于施工企业资质，下列说法错误的是（）。A、建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包、劳务分包三个序列B、建筑业企业的三个资质序列，可以划分为若干个资质类别C、各资质类别又可以划分为若干个级别D、房屋建筑工程施工总承包企业可以分为特级、一级、二级、三级四个级别答案：A解析：A项：《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。所以A项错误，当选。BC项：《建筑业企业资质管理规定》规定，施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。所以BC项正确，不选。D项：《建筑业企业资质等级标准》规定，房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。所以D项正确，不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。jin33.关于工程总承包的说法，正确的是（）。2017真题A、采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责A、工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务B、设计采购施工总承包（EPC、是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责D、交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成答案：A解析：本题考查的是建设工程总承包的规定。选项B，工程总承包不单独设立资质；选项C，EPC总包还需要承担采购的任务；选项D，符合可以进行专业分分包的分部工程，总包是可以进行分包的。34.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。2018真题A、当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章C、特殊情况下，法律法规可以违背宪法D、行政法规的法律地位仅次于宪法答案：B解析：本题考查的是法的效力层级。A选项错误，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；选项C错误，任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。选项D错误，行政法规的法律地位次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。35.《合同法》规定，撤销权的行使是有期限的，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内形式。A、6个月B、2年C、1年D、5年答案：C解析：《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。综上所述，本题正确答案为C。36.施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A、主体结构B、关键工程C、节能工程D、消防工程答案：A解析：根据《建筑法》的规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。综上所述，本题的正确答案为A。37.下列属于民事责任的是（）。A、继续履行B、记过C、撤职D、罚金答案：A解析：BC属于行政处分，D属于刑事责任。38.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()A、工程款支付担保B、抵押担保C、保证金D、预付款担保答案：A解析：013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。39.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。A、招标人协助投标人撤换文件，更改报价B、招标人在招标前事先内定中标人C、招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D、招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格答案：D解析：下列行为均属招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；（二）招标人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（四）招标人预先内定中标人；（五）其他串通投标行为。D项：不属于以上五种情形，不构成招标人与投标人串通投标。所以D项当选。A项：对应（一），所以A项不选。B项：对应（四），所以B项不选。C项：对应（三），所以C项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。40.某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。A、2007年7月2日B、2007年6月5日C、2007年6月8日D、2007年6月20日答案：B解析：装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发送者为准。41.国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前发给建设单位施工许可证的关键是()。A、是否资金到位B、工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意C、建设单位是否提交申请D、该项工程是否符合法定的开工条件答案：D解析：工许可制度是由国务院授权有关建设行政主管部门，在建设工程开工前对其是否符合法定的开工条件进行审核，对符合条件的建设工程允许其开工建设的法定制度。42.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用答案：D解析：建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。因此建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。43.根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的答案：B解析：2011年建设工程法规真题第36题本题考查的是建造师的注册。根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（一）不具有完全民事行为能力的；（二）申请在两个或者两个以上单位注册的；（三）未达到注册建造师继续教育要求的；（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（八）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（十）年龄超过65周岁的；（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。因此，B项：符合上述不予注册的第（7）种情形。A项：上述不予注册的规定第（2）条要求同时申请在两个或以上单位注册，”同时受聘“两个单位，不属于该情形。因此，A项错误。C项：因执业活动受刑事处罚执行完毕已满5年，应予注册，不符合上述第（5）种情形。故C项错误。D项：年龄超过60，若未超过65的，应与注册，不符合不予注册的规定。故D项错误。综上所述，本题的正确答案为B。jin44.建设单位和施工单位就工程款利息支付进行仲裁，后自行达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。但建设单位未按和解协议履行其义务，则甲公司()。A、可以根据原仲裁协议重新申请仲裁B、只能向人民法院提起诉讼C、双方只能自己解决D、可以向仲裁委员会申请继续原仲裁程序答案：A解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。若撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议再申请仲裁。故A选项正确。45.关于仲裁的说法，正确的是（）。（2016）A、仲裁委员会隶属行政机关B、仲裁以公开审理为原则C、仲裁委员会由当事人协商确定D、仲裁裁决作出后可以上诉答案：C解析：选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系；选项B，仲裁以不公开审理为原则；选项D，仲裁裁决不能上诉。46.根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可以将合同分为（）。A、双务合同与单务合同B、有偿合同与无偿合同C、要式合同与不要式合同D、权利合同与义务合同答案：C解析：C项：根据法律对合同的形式是否有特定要求，可将合同分为要式合同与不要式合同。所以C项正确。A项：根据合同当事人对否互相负有给付义务，可将合同分为双务合同与单务合同。所以A项错误。B项：根据合同当事人之间的权利义务是否存在对价关系，可以将合同分为有偿合同与无偿合同。所以B项错误。D项：权利合同与义务合同不是合同的分类。绝大部分的合同都是权利义务并存的。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为C。47.勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。48.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。2017A、超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B、工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D、将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为答案：D解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项A属于资质不良；选项B属于工程质量不良；选项C属于工程安全不良。49.根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）。A、在试用期间被证明不符合录用条件的B、严重违反用人单位规章制度的C、患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D、被依法追究刑事责任的答案：C解析：2013年建设工程法规真题第31题本题考查的知识点是劳动合同的解除和终止。为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条，第41条的规定解除劳动合同：（1）从事解除职业病危害作业的劳动者未进行岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期间内；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距离法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。C项：C项符合（3），故C项正确。ABD项：根据第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。故ABD项可以解除劳动合同。综上所述，C项正确。50.新颖性是授予发明和实用新型专利权的必备条件之一,在申请日前六个月内,下列情形下丧失新颖性的有()。A、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的B、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的C、他人未经申请人同意而泄露其内容的D、已有单位就同样发明或实用新型在申请日之前向专利行政主管部门提出申请答案：D解析：是，申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；③他人未经申请人同意而泄露其内容的。51.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。A、100B、200C、600D、1000答案：C解析：《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。本题中，建设工期为18个月，超过1年，到位的资金不得少于2000×30%=600万元。综上所述，本题正确答案为C。52.按照《建设工程质量管理条例》规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。53.人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当()。A、判决被告在一定期限内履行B、判决撤销或者部分撤销行政行为C、判决确认无效D、判决被告履行给付义务答案：D解析：人民法院经过审理，查明被告依法负有给付义务的，判决被告履行给付义务。54.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2017A、不同类型的建设工程，质量保修范围不同B、合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C、工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D、建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日答案：A解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围是有所不同的；B选项，合同约定的保修期限不能低于法定保修期限，可以高于；C选项，工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限有关（地基基础与主体结构）；D选项，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。55.当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。A、2B、3C、5D、7答案：C解析：当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。56.债权人转让权利的，应当通知（）。A、债务人B、债权人C、第三人D、债权人和债务人答案：A解析：2005年建设工程法规真题第13题根据《中华人民共和国合同法》第80条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。综上所述，本题正确答案是A。57.关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。2017A、《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B、《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C、《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》D、《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》答案：A解析：本题考查的是法的效力等级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。《招标投标法实施条例》是行政法规，《招标公告发布暂行办法》属于部门规章。所以选项A是正确的。58.《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。A、安全生产法B、宪法C、建筑法D、建设工程安全生产管理条例答案：A解析：2011年建设工程法规真题第42题本题考查的是法的效力层级。根据《安全生产许可证条例》的规定，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。综上所述，本题的正确答案为A。jin59.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向()申请执行。A、申请人所在地的中级人民法院B、被执行人所在地的基层人民法院C、被执行财产所在地的中级人民法院D、被执行人所在地的高级人民法院答案：C解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。60.根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（）。A、发明B、实用新型C、外观设计D、设计方案答案：B解析：2013年建设工程法规真题第23题本题考查的知识点是专利权。B项：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。它和发明相似，都是一种新的技术方案，但发明专利的创造性水平要高于实用新型，因此，实用新型也被称为“小发明”。故B项正确。A项：发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。故A项错误。C项：外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的的富有美感并适于工业应用的新设计。故C项错误。D项：设计方案不属于专利权保护的对象。故D项错误。综上所述，本题正确答案为B项。61.2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题A、乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B、甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C、甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D、乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力答案：D解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。债权人转让权利应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。62.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于专职安全生产人员责任的说法,正确的是()。A、施工单位应当设立安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员B、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查C、发现安全事故隐患,应当及时向安全生产领导小组报告D、对违章指挥、违章操作的,应当报告项目负责人答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检査。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。63.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机关B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：B解析：施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；64.根据《物权法》建设用地使用权自（）时设立。A、划拨B、登记C、支付出让金D、转让答案：B解析：本题考查的是土地所有权、建设用地使用权。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。65.房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的净资产应当为()以上。A、1亿元B、6000万元C、5000万元D、3000万元答案：A解析：建筑工程施工总承包企业为例，《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上；二级企业净资产4000万元以上；三级企业净资产800万元以上。66.按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A、劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B、劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C、劳动者被依法追究刑事责任的D、劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的答案：D解析：《劳动合同法》第40条輝定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。67.拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（）签订国有土地使用权出让合同。A、省人民政府B、市人民政府C、市土地管理部门D、拍卖公司答案：C解析：2007年建设工程法规真题第27题根据《土地管理法》和《城市房地产管理法》等有关规定，土地使用权出让，应当由政府土地管理部门与土地使用者签订书面出让合同。综上所述，本题正确答案为C。68.当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是()。A、书证原件遗失不可以提交副本B、物证应当提交原物C、物证原物遗失不可以用复制品代替D、提交外文书证，不必附有中文译本答案：B解析：在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件或者原物”的原则。《民事诉讼法》规定，“书证应带提交原件。物证应当提交原物。提交原件或原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”。需要说明的是，根据2008年12月经修正后发布的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《民事诉讼证据规定》）的有关规定，当事人“如需自己保存证据原原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品”。但是，无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能单独作为认定案件事实的依据。。但是，无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能单独作为认定案件事实的依据。69.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记答案：D解析：本题考核的是抵押权的设立。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)正在建造的建筑物。70.（2019年真题）某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保,损失发生后,被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。A、投保时先后B、投保金额小C、协商结果D、约定比例答案：D解析：P39-40保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失,应当按照部分损失进行保险索赔。但是,财产虽然没有全部毁损或者灭失,但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的,也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保,则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索要求。多选题1.下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（）（2013）A、赔礼道歉B、支付违约金C、赔偿损失D、采取补救措施E、罚金答案：BCD解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。【教材】1412.根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A、裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B、依据伪造的证据作出的裁决C、双方当事人均对裁决不服D、重大案件适用了独任庭审理E、没有仲裁协议答案：ABE解析：根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；4)裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。3.下列行为属于投标人与招标人串通的违法行为的有()。A、招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B、招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便E、同一投标人委托不同单位或个人办理投标事宜答案：ABD解析：招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；招标人授意投标人撤换、修改投标文件；招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。4.根据《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释》规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（）。A、作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B、案外人对执行标的提出确有理由异议的C、申请人撤销申请的D、作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E、追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的答案：CDE解析：本题考核的是执行终结的情形。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：（1）申请人撤销申请的；（2）据以执行的法律文书被撤销的；（3）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（4）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（5）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（6）人民法院认为应当终结执行的其他情形。5.根据《民事诉讼法》，下列符合诉讼条件的有（）。A、原告可以是与本案无关的公民B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求、事实和理由D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖E、合同中有具体仲裁协议答案：BCD解析：起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。6.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()（2012）A、分部、分项工程全体施工人员名单B、竣工验收报告C、设计变更通知单D、隐蔽验收记录及施工日志E、竣工图答案：BCDE解析：工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，主要包括以下档案和资料：(1)工程项目竣工验收报告；(2)分项、分部工程和单位工程技术人员名单；(3)图纸会审和技术交底记录；(4)设计变更通知单，技术变更核实单；(5)工程质餐事故发生后调查和处理资料；(6)隐蔽验收记录及施工日志；(7)竣工图；(8)质量检验评定资料等；(9)合同约定的其他资料。11。7.施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()（2013）A、在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D、使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E、未按照节能设计进行施工的答案：ABCD解析：施工单位工程安全不良行为包括：(1)在本单位发生重大生产安全事故时，主要负责人不立即组织抢救或在事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或拖延不报的;(2)对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的;(3)不设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或特种作业人员，未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的;(5)未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的;(6)未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的;(7)未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的;(8)使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的;(9)违法挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的;(10)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(11)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(12)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(13)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(14)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的;(15)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的;(16)使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;(17)委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;(18)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施1二现场临时用电方案或专项施工方案的;(19)主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，或不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业的;(20)施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，或经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的;(21)取得安全生产许可证发生重大安全事故的;(22)未取得安全生产许可证擅自进行生产的;(23)安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，或逾期不办理延期手续，继续进行生产的;(24)转让安全生产许可证的，接受转让的，冒用或使用伪造的安全生产许可证的。8.建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是()。A、不公开审理B、当事人的自愿性C、仲裁庭独立进行仲裁D、不服仲裁裁决可以提出上诉E、仲裁员应当由仲裁委员会确定答案：ABC解析：仲裁的基本特点包括：自愿性；专业性；独立性；保密性；快捷性（指仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉）。9.对分包单位的连带责任，下列说法正确的是（）。A、有关工程总分包的连带责任，不属于法定连带责任B、联合承包的连带责任，属于法定连带责任C、二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D、实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿E、我国有关工程总承包、联合承包的连带责任，均属法定连带责任答案：BCDE解析：A错误，有关工程总分包的连带责任，属于法定连带责任。10.设计单位的安全责任包括()。（2014）A、按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B、提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C、对安全技术措施或专项施工方案进行审查D、依法对施工安全事故隐患进行处理E、对设计成果承担责任答案：ABE解析：设计单位的安全责任包括按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议；对设计成果承担责任。11.某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A、施工单位资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、拆迁安置补偿方案D、拆除施工组织方案E、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料答案：ABD解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（一）施工单位资质等级证明；（二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（三）拆除施工组织方案；（四）堆放、清除废弃物的措施。本题中，A项属于（一），B项属于（二），D项属于（三），CE不属于上述规定的内容。综上所述，本题的正确答案为ABD。12.某房地产开发企业委托本市一家招标代理机构办理工程施工招标事宜，在招标过程中发生的下列情形中，将导致该建设工程代理行为终止的有()。A、房地产公司的法定代表人死亡B、招标代理机构辞去招标代理委托C、房地产开发企业取消招标代理委托D、房地产开发企业因经营困难而破产E、招标代理机构的法人终止答案：BCDE解析：一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期间届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。13.（2019年真题）关于违约金的说法，正确的有（）A、支付违约金是一种民事责任的承担方式B、约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C、违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行D、当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款E、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少答案：ABCE解析：P152《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害；(2)排除妨碍;(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行;(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。14.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员答案：ABD解析：2007年建设工程法规真题第92题有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。A项：泥石流属于（一）中的不可抗力，所以A项可以解除合同，当选。B项：属于（二）明确表示不履行。所以B项可以解除合同，当选。D项：属于（四）的情形，所以D项可以解除合同，当选。C项：经催告后，已经提供了担保，合同不能解除，只能继续履行，所以C项不可以解除合同，不选。E项：更换现场人员不是法定解除合同的理由。所以E项不选。综上所述，本题正确答案为ABD。15.根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）。A、遵守安全操作规程B、支付安全培训费用C、提高安全生产技能D、购买劳保用品E、报告事故隐患答案：ACE解析：2006年建设工程法规真题第77题ACE项：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。所以ACE项当选。BD项：支付费用与购买劳保产品属于施工单位的义务。所以BD项不选。综上所述，本题正确答案为ACE。16.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法。正确的有（）（2013）A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B、丙的保证方式为连带责任保证C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D、甲在保证期间内未经丙书面同意将主债务转让给丁.丙不再承担保证责任E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任.则丙免除保证责任答案：BE解析：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。17.（2019年真题）某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有()。A、仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证B、仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业C、仓储中心应当根据施工企业的要求，同意其定期检查建筑材料的保管情况D、仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担E、仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业答案：BCDE解析：P189-190仓单是提取仓储物的凭证。保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收。保管人验收时发现入库仓储物与约定不符合的，应当及时通知存货人。保管人根据存货人或者仓单持有人的要求，应当同意其检查仓储物或者提取样品。储存期间，因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿责任。保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏，危及其他仓储物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以作出必要的处置，但事后应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。18.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意答案：ABCD解析：2011年建设工程法规真题第85题本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。AD项：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。因此，AD项正确。BCE项：根据《建设工程施工合同