2022年监理工程师之水利工程目标控制能力提升试卷A卷附答案

2022年监理工程师之水利工程目标控制能力提升试卷A卷附答案单选题（共100题）1、当双代号网络计划的计算工期大于合同工期时，满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为0C.总时差最小D.时间间隔【答案】C2、水利工程施工中，施工单位是否按照（）实施，将直接影响到工程产品的质量。A.质量标准B.进度计划C.预算指标D.安全规章制度【答案】A3、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A4、由多个相互关联的不同深度的进度计划组成的计划系统，不包括（）。A.施工总进度计划B.建设工程总施工进度计划C.建设工程子系统施工进度计划D.子系统的单项工程施工进度计划【答案】A5、碾压混凝土坝体迎水面()范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】A6、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B7、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A8、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利息B.利润C.收益D.现值【答案】A9、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间【答案】C10、全面质量管理的基本方法为四个阶段八个步骤，简称（）循环。A.P8B.TQC.WDCAD.PDCA【答案】D11、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A12、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C13、在建设项目决策阶段的投资控制中，如静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态投资10％以内时，需对工程变化内容和增加投资提出专题报告，报（）复审同意。A.项目法人B.质量监督机关C.原审批部门D.水利部【答案】C14、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D15、工程质量不是朝夕之间形成的，这体现了工程项目具有（）特点。A.时效性B.不可复制C.周期长D.与环境协调【答案】C16、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。A.投标报价B.出厂报告C.质量证明文件D.验收记录【答案】C17、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D18、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定，下列关于工程进度付款修正的说法中，正确的是（）。A.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，发包人有权予以修正B.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现重复项的，监理人无需修正C.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，应在下次进度付款中支付或扣除【答案】C19、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C20、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。A.编制基础单价B.编制建筑、安装工程单价C.计算概算工程量D.编制各分部工程概算【答案】C21、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B22、竣工验收主持单位可以根据竣工验收的需要，委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。所需费用由（）承担。A.竣工验收主持单位B.施工单位C.项目法人D.检测机构【答案】C23、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D24、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C25、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C26、水利基本建设项目竣工财务决算由（）或项目责任单位组织编制。A.设计单位B.施工总承包C.监理人D.项目法人【答案】D27、对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性的作用的分部工程称为（）。A.主要分部工程B.主体分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A28、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润800万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B29、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D30、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。A.水利部B.项目法人C.施工单位D.上级主管部门【答案】D31、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233—2008），项目法人应在开工报告批准后（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关备案。A.30B.40C.50D.60【答案】D32、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C33、控制合同进度计划的依据是（）。A.施工总进度计划B.合同总进度计划C.经过批准的施工总进度计划D.经过批准的合同总进度计划【答案】C34、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C35、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水【答案】D36、在水利工程建设中，()对参建各方具有监督的职能。A.项目发包人B.监理人C.政府质量监督部门D.承包人【答案】C37、分析要领的方法是（）。A.头脑风暴法B.专家会议法C.逻辑推理法D.独立分析法【答案】C38、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（）个档次。A.二B.三C.四D.五【答案】C39、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资等。A.临时工程B.独立费用C.基本预备费D.价差预备费【答案】C40、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A41、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B42、融资前分析的基础数据不包括()。A.建设投资B.营业收入C.建设期利息D.经营成本【答案】C43、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.14C.17D.21【答案】B44、财务内部收益率是指项目在（）内，财务净现值等于零时的折现率。A.整个计算期B.运行期C.寿命期D.建设期【答案】A45、水利工程质量评定的基本单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D46、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A47、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A48、计数型抽样检验中，衡量一批产品质量水平的重要指标是（）。A.拒收下界B.拒收概率C.批不合格百分率D.接受上界【答案】C49、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B50、（）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理单位【答案】A51、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B52、在工程网络计划中，已知某项工作的最早开始时间为第4天，允许最迟在第12天完成，该工作的持续时间为5天，工作总时差为3天。则该工作的最迟开始时间为第（）天。A.4B.5C.3D.7【答案】D53、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C54、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D55、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A56、水利分类分项工程量清单编码第四级7~9位表示的是（）。A.水利工程顺序码B.专业工程顺序码C.分类工程顺序码D.分项工程顺序码【答案】D57、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B58、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）m疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50B.50～100C.200～500D.300～600【答案】C59、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D60、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C61、某工程有4个施工段，分为甲、乙、丙3个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过36天，则各施工过程之间的最大流水步距为（）天。A.4B.6C.7D.9【答案】B62、全面质量管理的基本核心是（）。A.使用价值工程技术B.提高人的素质C.用户至上D.明确领导责任【答案】B63、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】D64、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A65、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向所规定的单位写出书面报告。A.4B.12C.24D.48【答案】D66、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C67、下列选项中暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担的是（）。A.承包人擅自暂停施工B.发包人违约引起的暂停施工C.不可抗力引起的暂停施工D.其他由发包人原因引起的暂停施工【答案】A68、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B69、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】B70、施工进度计划的调整涉及的总工期目标改变时，监理机构应提出审查意见报（）批准。A.承包人B.发包人C.施工项目部D.工程质量监督机构【答案】B71、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B72、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C73、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】D74、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。A.见证点B.紧急放行点C.待检点D.例行检查点【答案】C75、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.10C.20D.30【答案】D76、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B77、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B78、下列不属于设备及工器具购置费组成部分的是（）。A.设备原价B.设备运杂费C.工具器具及生产家具购置费D.施工机具使用费【答案】D79、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B80、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B81、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C82、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A83、定义项目日期中，必须完成（）。A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】D84、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的人员不宜少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】C85、对于围垦工程，外坡保护工程量一般按高程（）m以下实际保护面积计算。A.3.2B.4.0C.4.5D.5.0【答案】B86、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。A.发包人B.监理机构C.供货方D.承包人【答案】D87、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B88、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B89、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.监测D.协调【答案】B90、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A91、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D92、网络计划时间参数中，作为实施目标的工期是指（）A.计算工期B.合同工期C.要求工期D.计划工期【答案】D93、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B94、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B95、工期优化．资源优化和工期一费用优化属于（）的内容。A.进度计划优化B.控制计划优化C.网络计划优化D.管理计划优化【答案】C96、在施工过程中，对承包人已完成的工程量的测量和计算，称为（）。A.工程计量B.工程统计C.工程算量D.工程量【答案】A97、某项目建设期2年，第一年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1000万元、600万元，价格上涨率为5%；第二年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1200万元、700万元，价格上涨率为6%。则该项目的价差预备费为（）万元。A.234.84B.314.84C.2134.84D.3814.84【答案】B98、下列关于工作分解结构分解原则说法正确的是（）。A.上一层是下一层次的百分百分解，没有遗漏，保持系统的完整性B.分解后的任务应该是可管理的，可定性检查的，可分配任务的C.项目的分解应考虑组织管理的需要D.WBS结构编码原则是上层向下层多位编排，每项工作有一个的编码【答案】C99、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B100、在危险源评价的方法中，作业条件危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D多选题（共50题）1、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.核实质量检测人员的资质E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC2、以下工程应当编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.抹灰工程C.土方和石方开挖工程D.脚手架工程E.幕墙工程【答案】ACD3、对某水工建筑单位工程外观质量进行评定，下列项目中，评为三级的有（）。A.A项目合格率82%B.B项目合格率77%C.C项目合格率92%D.D项目合格率69%E.E项目合格率88%【答案】AB4、2011年10月，某医院的干部奢华病房被嚷光后，该医院被推上风口浪尖。然而，豪华病房实际在多地的公立医院早已存在。某专家直言，干部用比较低的费用，获得最好的医疗服务，这就是一种权力变现。下列对此事件的说法中正确的是哪些选项？()A.干部奢华病房侵占和挪用了公共资源，造成医疗资源的极大浪费；同时，助长了特权和腐败，有违社会公平正义，不利于和谐社会的构建B.医院建奢华病房，是顺应患者需要、市场需要、加快发展的市场决策，是符合社会主义市场经济发展理念的C.在我国医疗资源并不富有的情况下，一些公立医院无视百姓疾苦，只求利益和领导欢心设置豪华干部病房，或者违反相关规定超标、超规格开展特需服务，显然会加重看病难和看病贵。这些不公正的状况，显然违背了公共制度必须体现公平正义的基本伦理精神D.目前医疗改革仍没有完全触动公权力的利益，作为公共政策的医疗改革，必须打破附着在医改上的身份区分，公务员、领导干部的医疗待遇应该向所有百姓看齐，从而实现医卫资源的公平设置【答案】ACD5、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()A.乙国通过发表声明，表示承认甲国B.乙国和甲国締结和平友好条约C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC6、安全生产管理制度应至少包含（）。A.工作内容B.安全考核体系C.责任人（部门）的职责与权限D.进度计划E.基本工作程序及标准【答案】AC7、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表国家行使司法权的专门机关，其他任何国凌机关、社会组织和个人都不傳从事这项工作B.司法具有国家强制性，司法机关依法所作的决定，所有当事者都必须执行，不得违抗C.司法活动具有主动性,司法机关可以主动去实施法律D.司法必须有表明法的适用的法律文书，如判决书、裁定书和决定书等【答案】ABD8、工程单价中基本直接费包括（）。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.管理费E.现场经费【答案】ABC9、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？（）A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着广泛代表性的国家机关B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预箅，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政治协商的内容C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政【答案】AB10、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634—2012）适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC11、下列投资方案经济效果评价指标中，不属于盈利能力分析指标的有（）A.财务净现值B.投资收益率C.流动比率D.资产负债率E.借款偿还期【答案】CD12、根据宪法和法律，全国人大有权罢免下列选项中的哪一职务的人员？（）A.最高人民法院副院长B.国务院秘书长C.最高人民检察院副检察长D.省人大常委会主任【答案】B13、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC14、设计概算审查的方法主要有（）。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】ABC15、中国甲公司与外国乙公司签订了出口一批水果的合同,双方约定货到验收以后付款。货到买方验收时发现水果总重少10%,且抽样检査每个水果的重量也低于合同规定,乙公司于是拒绝付款也拒绝收货。后来水果全部腐烂，并且乙公司所属国海关还要求支付仓储费和处理水果的费用5万元。请问依1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,本案中水果腐烂的损失以及仓储费和处理水果的费用应由谁承担？（）A.乙公司，因为乙公司有义务减轻由于违约引起的损失B.甲公司，因为甲公司所交的货物与合同不符C.承运人,因为承运人没有适当地保管货物D.甲公司和乙公司各承担一半【答案】A16、全数检验的适用条件为（）。A.总体的数量较少B.检测项目比较重要C.检测方法会对产品产生破坏D.质量十分不稳定的工序E.检测用时较长【答案】BD17、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是正确的？（）A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达人送达D.在任何情况下均可适用留置送达的方式【答案】BC18、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）A.从一国境内直接向其他国境内提供服务B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务C.外国实体在另一国境内设立附厲公司或分支机构并提供服务D.—国的服务提供商通过自然人到其他国境内提供服务【答案】ABCD19、根据《水利水电工程标准文件》，承包人提交的完工付款申请单应包括的内容有（）。A.完工结算合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应返还的履约保证金E.应支付的完工付款金额【答案】ABC20、按制定原理抽样方案可分为（）方案。A.标准型B.挑选型C.简化型D.调整型E.计算型【答案】ABD21、关键工作的判别依据是（）。A.自由时差最小的工作是关键工作B.总时差最小的工作是关键工作C.工作历时最长的工作是关键工作D.关键路线上的工作是关键工作E.有时限的工作是关键工作【答案】BD22、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）A.专属经济区的法律问题B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C23、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包法人/监理单位的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD24、下列属于实际费用法特点的是（）。A.比总费用法复简单，宜实施B.反映实际情况，合理科学C.不能很好的划分双方责任D.应用面较窄E.在逻辑上容易接受【答案】B25、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC26、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。A.不合格设施不使用，，B.不合格过程不通过C.不安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】ABC27、评价的内容大体上可以分为全过程评价和阶段性评价或专项评价两类。下列各项中，属于全过程评价内容的有（）。A.过程评价B.经济后评价C.生产经营评价D.水土保持评价E.社会影响评价【答案】AD28、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）A.项目难易程度不一B.形成过程的复杂性C.影响因素多D.波动性大E.质量隐蔽性【答案】BCD29、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD30、工程建设进展到（）阶段，监理机构应核查承包人的阶段验收准备工作，具备验收条件的，提请发包人安排阶段验收工作。A.水库下闸蓄水B.水电站（泵站）首（末）台机组启动C.引（调）排水工程通水D.加固工程通水E.枢纽工程导（截）流【答案】ABC31、关于法的要素，下列表述正确的是哪些选项？（）A.德沃金认为，法就是“依照一批在司法和行政过程中使用的权威性律令来实施的高度专门形式的社会控制”B.庞德提出“律令一技术一理想”模式论C.哈特所代表的新分析法学派提出规则模式论D.奥斯汀认为法是由规则、政策和原则构成的【答案】BC32、以下属于监理单位应当建立的安全生产管理制度的有（）。A.安全生产责任制度B.安全生产费用、措施、方案审查制度C.安全目标管理制度D.例会制度及安全生产档案管理制度E.重大危险源和危险物品管理制度【答案】ABD33、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()A.乙国通过发表声明，表示承认甲国B.乙国和甲国締结和平友好条约C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC34、下列说法正确的有哪些？（）A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC35、《水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准——堤防工程》适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC36、一般可以采用全数检验的情况有（）。A.批量大B.破坏性检验C.检查费用低D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合E.质量标准高【答案】CD37、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）A.总理、副总理B.国务委员、各部长C.各委员会主任、审计长D.秘书长、各部副部长【答案】ABC38、下列各项中，将资金用于（），属于间接投资。A.购买股票B.购买债券C.购买厂房D.购买期货E.购买设备【答案】ABD39、张某经营一家小饭馆，经常用地沟油炒菜，被法院以生产、销售有毒有害食品罪判处5年有期徒刑，法院可以根据张某的犯罪情况和预防再犯罪的需要，同时决定张某在刑罚执行完毕一定期限内禁止从事