河北省高速交警指挥中心工程施工招标成套

河北省高速交警指挥中心工程施工招标招标文件工程编码：项目名称：河北省高速交警指挥中心工程招标人:河北省**项目建设管理中心（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）招标代理机构：河北省**招标有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期:2005年2月日总目录第一章：投标须知前附表及投标须知第二章：合同条款第三章：合同文件格式第四章：工程技术要求及建设标准第五章：图纸目录（图纸另册）第六章：工程量清单第七章：投标文件投标函部分格式第八章：投标文件商务部分格式第九章：投标文件技术部分格式第十章：补遗书及答疑纪要（待发）第一章投标须知前附表及投标须知目录一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标、评标和定标（六）合同的授予一、投标人须知前附表项号条款号内容说明及要求11.1工程名称河北省高速交警指指挥中心工程程21.1建设地点**市**路**号31.1建设规模建筑面积85133平方米,高23.4,框架结构，投投资额2800万元，地上6层，地下1层41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格，达到现行国国家验评标准准合格等级62.1招标范围设计图纸范围内的的建筑和安装装工程，主要要包括：建筑筑结构、采暖暖、给排水、电电气（照明）等等工程，不含含二次精装和和空调、防排排烟系统、电电梯、火灾报报警及联动控控制系统（暗暗配管除外）、综综合布线（暗暗配管除外）、卫卫星电视（暗暗配管除外）、保保安监控（暗暗配管除外）及及木门窗、铝铝合金门窗（含含玻璃幕）、高高低压配电柜柜的采购及安安装72.2工期要求2005年3月月6日开工工，20006年年1月18日竣竣工，施工总工期期：3177日历天83.1资金来源财政拔款94.1投标人资质等级要要求房屋建筑工程施工工总承包一级级及以上且通通过资格审查查104.2资格审查方式预审1113.1工程报价方式工程量清单1215.1投标有效期为60日历天（从投标截截止之日算起起）1316.1投标保证金人民币20万元元，投标保证金的形式式可为现金、支支票或汇票，汇汇款汇至：开户名称：河北北省**招标有限公公司开户行：**市商业银银行**支行帐号：***投标人须知前附表（续）项号条款号内容说明及要求145.1踏勘现场投标人根据情况自自行进行1517.1投标文件份数一份正本，四四份副本，电电子文件（不不可改写的光光盘）二份，电电子文件部分分至少应包括括“工程量清单单报价表”部分且该部部分的内容必必须与书面文文件完全一致致，否则其投投标文件按废废标处理。1620.1投标文件提交地点点及截止时间间地址：**市(省省直)建筑市场**北大街**号投标文件接收人：：河北省**招标有限公公司时间：20055年2月27日9时00分1725.1开标时间和地点开标时间：20005年2月27日9时00分地点：**市(省省直)建筑市场**北大街**号1831.4评标方法及标准详见本须知第311.4条1936.3履约担保金额投标人提供的履约约担保金额为为（合同价款款的10%）和预付款款担保金额为为（合同价款款的10%）招标人提供的支付付担保金额为为（合同价款款的10%）2031.3确定中标人方式及及发出中标通通知书评标委员会按照评评标方法及标标准，确定经经评审最低投投标价的投标标人为中标候候选人，评标标委员会提交交书面评标报报告后15日内发出中中标通知书2134.1中标公示在“河北建设工程信息息网”公示不少于3个工作日22监督机构河北省建设工程招招投标管理办办公室23实质性要求和条件件本招标文件凡是用用“黑体”字体标志的的内容，均属属于实质性要要求和条件。投标文件存在不符符合招标文件件规定的实质质性要求和条条件的情况的的，经评标委委员会评审、确确定后，按废废标处理。二、投标须知(一)总则1.工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、地方性法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。2.招标范围及工期2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。3.资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。目前已有人民币1000万元落实。4.合格的投标人4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。4.2投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告及资格预审文件。参加投标的投标人必须具有独立的法人资格和相应的施工资质。4.3本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。4.4由两个以上的施工企业组成一个联合体以一个投标人身份共同投标时，除符合第4.1、4.2款的要求外，还应符合下列要求：4.4.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力；4.4.2联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；4.4.3联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；4.4.4联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；4.4.5联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；4.4.6联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；4.4.7除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各方。5.踏勘现场5.1招标人将按本须知前附表第14项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6.投标费用6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。(二)招标文件7.招标文件的组成7.1招标文件包括下列内容：第一章投标须知及投标须知前附表第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程技术要求及建设标准第五章图纸第六章工程量清单(本文件所提供工程量清单中“分部分项工程量清单”中工作内容以“项目名称部分”给定的工程内容为准)第七章投标文件投标函格式第八章投标文件商务部分格式第九章投标文件技术部分格式7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，如有残缺等问题应在获取招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将可能被拒绝。投标人不得对招标人给定的工程量清单进行修改，否则该投标文件将被拒绝。8.招标文件的澄清8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前18内日以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至或传真至河北省**招标有限公司,**市**南大街37号,**。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式子以澄清，同时将书面澄清文件向所有获得招标文件的投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应在当日内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.招标文件的修改9.1招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交招标文件的截止时间、具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。(三)投标文件的编制10.投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11.投标文件的组成11.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。11.2投标函部分主要包括下列内容：11.2.1法定代表人身份证明书；11.2.2投标文件签署授权委托书；11.2.3投标函；11.2.4投标函附录；11.2.5投标担保银行保函、投标担保书或投标保证金（收据）；11.2.6资格证书、营业执照、投标企业信用手册11.2.7招标文件要求投标人提交的其它投标资料。11.3商务部分主要包括下列内容：采用工程量清单报价形式：11.3.1投标报价说明；11.3.2投标报价汇总表；11.3.3分部分项工程量清单报价表；11.3.4措施项目清单报价表；11.3.5其它项目清单报价表；11.3.6零星工作项目计价表；11.3.7分部分项工程量清单综合单价分析表；项目措施费分析表；11.3.9投标报价需要的其它资料。11.4技术部分主要包括下列内容：11.4.1企业概况11.4.2施工组织设计或施工方案(1)各分部分项工程的主要施工方法；(2)工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；(3)劳动力安排计划；(4)确保工程质量的技术织织措施：(5)确保安全生产的技术组织措施；(6)确保文明施工的技术组织措施；(7)确保工期的技术组织措施；(8)施工总平面图；(9)有必要说明的其它内容。11.4.3项目管理机构配备(1)项目管理机构配备情况表；(2)项目经理简历表；(3)项目技术负责人简历表；(4)其它辅助说明资料。(5)拟分包项目名称和分包人情况：投标人在递交投标文件的同时须提供投标文件电子文档二份（必须与书面投标文件一致，工程量清单报价部分须为“河北省电子标书制作系统”要求格式）投标人的报价中“分部分项综合单价”或“措施项目费用”明显低于社会平均成本或2003年《河北省建筑工程预算综合基价》的，应在投标文件中附报价的依据、证明材料及说明。开标时携带原件以备评标委员会质询。无相关有效证明不能做出合理解释的，评标委员会有可能认定该报价低于成本价。12.投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。13.投标报价、投标最高限价13.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式。13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。13.4采用工程量清单综合单价报价形式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。13.5本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.6除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。综合单价中风险费用比例或幅度须在单价分析中说明，综合单价中不含风险费用的视为低于成本价竞标。综合单价中考虑了合同工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、材料二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差、土石方类别变化等其他各种因素造成的工程费用的增加。中标单位应对自主填报的综合单价承担风险责任。投标时应充分考虑相关风险，合理确定投标报价，除工程实施中发生的设计变更及招标时暂定价部分外，其它部分的综合单价一律不作调整。单项工程每次签证若费用不足3500元，不予支付。风险已在报价中自行考虑。土建施工总包单位收取的因交叉施工影响施工效率的经济补偿及配合费包含在投标报价中，投标人发生的以下费用，亦由投标人自行负担，招标人不另行考虑：①超高费；②因抢工期而发生的技术措施费、抢工费以及安全措施费；③施工期间的水、电脚手架、临时设施、垂直运输机械使用费及成品的保护费；④投标人认为可能发生的其他费用。13.7投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。13.8投标报价中的劳动保险费；税金；应缴纳的各种规费，应严格执行有关费用标准如实进行填报，不得降低标准。综合单价中不包括上述费用。13.9安全作业环境及安全生产措施费和意外伤害保险应当在投标报价中单独列明。14.投标货币14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。15.投标有效期15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。16.投标保保证金16.1投标人人应在提交投投标文件的同同时，按有关关规定提交本本须知前附表表第13项所规定数数额的投标保保证金，并作作为其投标文文件的一部分分。16.2投标人应应按要求提交交投标保证金金，投标保证证金的形式可可为现金、支支票或汇票，汇汇款汇至：开户名称：河北北省**招标有限公公司开户行：**市商业银银行**支行帐号：***16.3对于未未能按要求提提交投标保证证金的投标，招招标人将视为为不响应招标标文件而予以以拒绝。16.4未中标的的投标人的投投标保证金将将在与中标人人签订合同后后5个工作日内内予以退还((不计利息)：16.5中标人的的投标保证金金，在中标人人按本须知第第35条规定签订订合同后5日内予以退退还(不计利息)。16.6如投标人人发生下列情情况之一时，投投标保证金将将被没收：16.6.1投标标人拒绝按本本须知第30条规定修正正投标报价；；16.6.2中标标人未能在规规定期限内提提交履约担保保或签订合同同协议。17.投标文件件的份数和签签署17.1投标人人应按本须知知前附表第15项规定的份份数提交投标标文件。否则则视为实质上上未响应招标标文件的投标标。17.2投标文件件的正本和副副本均需打印印或使用不褪褪色的蓝、黑黑墨水笔书写写，字迹应清清晰易于辨认认，并应在投投标文件封面面的右上角清清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副副本如有不一一致之处，以以正本为准。17.3投标文文件封面或扉扉页、投标函函均应加盖投投标人印章并并经法定代表表人或其委托托代理人签字字或盖章。由由委托代理人人签字或盖章章的投标文件件中须同时提提交投标文件件签署授权委委托书。投标标文件签署授授权委托书格格式、签字、盖盖章及内容均均应符合要求求，否则投标标文件签署授授权委托书无无效。17.4全套投标标文件应无涂涂改或行间插插字和增删。如如有修改，修修改处应由投投标人加盖投投标人的印章章或由投标文文件签字人签签字或盖章。(四)投标文件的提交18.投标文件件的装订、密密封和标记18.1投标文件件的装订要求求：投标文件件应装订成册册。18.2投标人应应将所有投标标文件密封，并并在密封袋上上清楚地标明明“正本”或“副本”。18.3在密封袋袋上应：18.3.1写明明招标人、招招标代理单位位名称和地址址；18.3.2注明明下列识别标标志：(1)招标工程项目目编号；(2)工程名称；(3)2005年2月27日9时00分开标，此此时间以前不不得开封。18.4所有投标标文件的密封封袋的封口处处应加盖密封封章（投标人人单位公章）。18.5如果投标标文件没有按按本投标须知知第18.1款、第18.2款和第18.3款规定装订订和加写标记记及密封，招招标人将不承承担投标文件件提前开封的的责任。未按按要求密封的的投标文件招招标人将予以以拒绝，并退退还给投标人人。19.投标文文件的提交19.1投标人人应按本须知知前附表第116项所规定定的地点，于于截止时间前前提交投标文文件。未送达达本招标文件件规定地点的的投标文件招招标人将拒绝绝受理。20.投标文文件提交的截截止时间20.1投标文文件的截止时时间见本须知知前附表第16项规定。20.2招标人可可按本须知第第9条规定以修修改补充通知知的方式，酌酌情延长提交交投标文件的的截止时间。在在此情况下，投投标人的所有有权利和义务务以及投标人人受制约的截截止时间，均均以延长后新新的投标截止止时间为准。20.3到投标截截止时间止，招招标人收到的的投标文件少少于3个的，招标标人将依法重重新组织招标标。21.迟交的的投标文件21.1招标人在在本须知第220条规定的投投标截止时间间以后收到的的投标文件，将将被拒绝并退退回给投标人人。22.投标文文件的补充、修修改与撤回22.1投标人在在提交投标文文件以后，在在规定的投标标截止时间之之前，可以以以书面形式补补充修改或撤撤回已提交的的投标文件，并并以书面形式式通知招标人人。补充、修修改的内容为为投标文件的的组成部分。22.2投标人对对投标文件的的补充、修改改，应按本须须知第18条有关规定定密封、标记记和提交，并并在密封袋上上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。22.3在投标标截止时间之之后，投标人人不得补充、修修改投标文件件。22.4在投标标截止时间至至投标有效期期满之前，投投标人不得撤撤回其投标文文件，否则其其投标保证金金将被没收。22.5资格预预审合格的投投标申请人在在参与投标时时，若组织机机构人员发生生重大变化时时，必须告知知招标人，以以证明其仍满满足资格评审审评标标准合合格条件并经经招标人书面面确认，否则则其投标文件件将被拒绝。(五)开标23.开标23.1招标人人按本须知前前附表第17项所规定的的时间和地点点公开开标，所所有投标人应应按时参加。23.2按规定定提交合格的的撤回通知的的投标文件不不予开封，并并退回给投标标人；按本须须知第24条规定确定定为无效的投投标文件，不不予评审。23.3开标程序序：23.3.1开标标由招标代理理机构主持；；23.3.2由投投标人或其推推选的代表检检查投标文件件的密封情况况；23.3.3经招招标代理机构构确认无误后后，由有关工工作人员当众众拆封，宣读读投标人名称称、投标价格格、承诺和投标文文件的其它主主要内容。23.4招标人人在招标文件件要求提交投投标文件的截截止时间前收收到的投标文文件，开标时时都将当众予予以拆封、宣宣读。23.5招标人人对开标过程程进行记录，并并存档备查。23.6开标时时投标人法定定代表人持本本人身份证（原原件）和营业业执照（原件件）或法人代代表授权人持持授权书（原原件）和本人人身份证（原原件）同时携携带企业卡或或身份认证锁锁及项目经理理卡并刷卡（或或读锁），否否则废标；24.投标文文件的有效性性24.1开标时时，投标文件件出现下列情情形之一的，由由评标委员会会评审后作为为无效投标文文件处理；24.1.1投标标文件未按照照招标文件要要求密封的；；24.1.2本须须知第ll条规定的的投标文件有有关内容未按按本须知第117.3款规定加盖盖投标人印章章或未经法定定代表人或其其委托代理人人签字或盖章章的，由委托托代理人签字字或盖章的，但但未随投标文文件一起提交交有效的“授权委托书”原件的；24.1.3投标标文件的内容容不全或者关关键内容字迹迹模糊、无法法辨认的；24.1.4投标标人未按照招招标文件的要要求提供投标标保证金或者者投标保函的的；24.1.5组成成联合体投标标的，投标文文件未附联合合体各方共同同投标协议的的；投标人递交两份或或多份内容不不同的投标文文件，或在一一份投标文件件中对同一招招标项目报有有两个或多个个报价，且未未声明哪一个个有效，按招招标文件规定定提交备选投投标方案的除除外；24.1.7投投标人名称或或组织结构、主主要人员（项项目经理和技技术负责人）与资格预审时不一致的；24.1.8投投标文件载明明的招标项目目完成期限超超过招标文件件规定的期限限；24.1.9投投标文件附有有招标人不能能接受的条件件；24.1.10投标报价超超出本招标文文件规定的最最高限价（拦拦标价）的；；24.1.11不不符合招标文文件中规定的的其他实质性性要求，存在在重大偏差的的。24.2有效投标标文件，由评评标委员会进进行详细评审审、比较。(六)评标25.评标委员员会与评标25.1评标委员员会由招标人人依法组建，负负责评标活动动。向招标人人推荐中标候候选人或者根根据招标人的的授权直接确确定中标人。25.2开标结束束后，开始评评标，评标采采用保密方式式进行。评标标委员会成员员名单一般应应于开标前确确定。评标委委员会成员名名单在中标结结果确定前应应当保密。25.3评标委员员会由招标人人的代表22名，以及及有关技术、经经济等方面的的专家5名组成。评标委员会设负责责人的，评标标委员会负责责人由评标委委员会成员推推举产生或者者由招标人确确定。评标委委员会负责人人与评标委员员会的其他成成员有同等的的表决权。25.4评标委委员会的专家家成员从专家家名册或者招招标代理机构构的专家库内内的相关专家家名单中随机机抽取确定。25.5评标委员员会成员应当当客观、公正正地履行职责责，遵守职业业道德，对所所提出的评审审意见承担个个人责任。评标委员会成员不不得与任何投投标人或者与与招标结果有有利害关系的的人进行私下下接触，不得得收受投标人人、中介人、其其他利害关系系人的财物或或者其他好处处。25.6评标委委员会应当根根据招标文件件规定的评标标标准和方法法，对投标文文件进行系统统地评审和比比较。招标文文件中没有规规定的标准和和方法不得作作为评标的依依据。25.7在评标标过程中，评评标委员会发发现投标人以以他人的名义义投标、串通通投标、以行行贿手段谋取取中标或者以以其他弄虚作作假方式投标标的，该投标标人的投标应应作废标处理理。26.评标过过程的保密26.1开标后，直直至授予中标标人合同为止止，凡属于对对投标文件的的审查、澄清清、评价和比比较有关的资资料、中标候候选人的推荐荐情况以及与与评标有关的的其他任何情情况评标委员员会成员和与与评标活动有有关的工作人人员不得对任任何单位和个个人透露。26.2在投标文文件的评审和和比较、中标标候选人推荐荐以及授予合合同的过程中中，投标人向向招标人和评评标委员会施施加影响的任任何行为，都都将会导致其其投标被拒绝绝。26.3中标人确确定后，招标标人不对未中中标人就评标标过程以及未未能中标原因因做出任何解解释。未中标标人不得向评评标委员会组组成人员或其其他有关人员员索问评标过过程的情况和和材料。27.投标文文件的澄清27.1为有助助于投标文件件的审查、评评价和比较，评评标委员会可可以以书面形形式要求投标标人对投标文文件含义不明明确的内容作作必要的澄清清或说明，投投标人应采用用书面形式进进行澄清或说说明，但不得得超出投标文文件的范围或或改变投标文文件的实质性性内容。根据据本须知第31条规定，凡凡属于评标委委员会在评标标中发现的计计算错误并进进行核实的修修改不在此列列。投标人拒不按照要要求对投标文文件进行澄清清、说明或者者补正的，评评标委员会可可以否决其投投标。28.投标文文件的初步评评审28.1开标后，招招标人或者其其委托的招标标代理机构向向评标委员会会提供书面开开标记录以及及评标所需的的重要信息和和数据。28.2评标时时，评标委员员会将首先评评定每份投标标文件是否对对招标文件提提出的所有实实质性要求和和条件做出响响应。所谓实实质上响应，是是指投标文件件应与招标文文件的所有实实质性条款、条条件和要求相相符，无显著著差异或保留留。28.3如果投投标文件未能能在实质上响响应招标文件件的各项要求求，评标委员员会将作废标标处理。并且且不允许投标标人通过修改改或撤消其不不符合要求的的差异或保留留，使之成为为具有响应性性的投标。28.4评标委委员会对投标标报价按下列列程序进行评评审：28.4.1审审核投标报价价。对投标报价的填报报是否齐全，项项目内容是否否明确，价格格构成是否合合理等方面进进行审核，判判定其是否实实质上响应了了招标文件的的要求；对实质上响应招标标文件要求的的投标报价进进行校核和算算术修正；28.4.3询问问。评标委员员会对在投标标报价审核中中发现的含义义不明确的内内容，应当书书面向投标人人提出询问。投投标人应当以以书面形式做做出澄清、说说明或者补正正，并由法定定代表人或其其委托代理人人签字；28.4.4评估估和判断。评标委员会通过对对投标报价的的审核、询问问，在投标人人的答复、澄澄清和解释基基础上，对其其投标是否实实质性响应招招标文件，投投标报价是否否合理，是否否低于其成本本进行评估判判断。28.5评标委员员会成员对有有效投标报价价进行评审和和比较分析，并并按下列原则则做出评判：：投标人在投标报价价中降低本招招标文件13.8所列费用的的标准，视为为以低于成本本报价竞标，应应当否决其投投标；28.5.2评标标委员发现投投标人的报价价明显低于其其他投标人的的投标报价的的，应当要求求该投标人做做出书面说明明并提供相关关证明材料。投投标人不能合合理说明或者者不能提供相相关证明材料料的，评标委委员会认定该该投标人以低低于成本报价价竞标的，将将否决其投标标。28.5.3投标标人填报的工工程主要材料料单价显著低低于同期市场场或其他投标标人的价格，且且投标人提供供的证明资料料不能说明其其降价合理理理由的；或有有其它弄虚作作假行为的，将将否决其投标标。28.5.4任何何费用出现负负报价的，评评标委员会认认定该投标人人以低于成本本报价竞标，将将否决其投标标。28.6评标委员员会对投标人人投标报价的的合理性、可可靠性以及是是否否决其投投标等的认定定出现异议时时，按少数服服从多数的原原则表决确定定。29．资格后审（不采采用）根据招标公告或投投标邀请书的的要求采取资资格后审的，在在评标前对投投标人进行资资格审查，审审查其是否有有能力和条件件有效地履行行合同义务，如如投标人未达达到招标文件件规定的能力力和条件，其其投标将被拒拒绝，不进行行评审。30.投标文文件计算错误误的修正30.1评标委委员会将对确确定为实质上上响应招标文文件要求的投投标文件进行行校核，看其其是否有计算算或表达上的的错误,修正错误的的原则如下:30.1.1如果果数字表示的的数额和用文文字表示的数数额不一致时时，以文字表表示的数额为为准；单价与工程量的乘乘积与合价不不一致时，以以单价为准。除除非评标委员员会认为单价价有明显的小小数点错位，此此时应以标出出的合价为准准，并修改单单价。30.2按上述修修正错误的原原则及方法调调整或修正投投标文件中的的投标报价，投投标人同意后后，调整后的的投标报价对对投标人起约约束作用。如如果投标人不不接受修正后后的报价，则则其投标将被被拒绝并且其其投标保证金金或投标担保保也将被没收收，并不影响响评标工作。31.投标文文件的评审、比比较和确定中中标人31.1评标委委员会将对按按照本须知第第31条规定，仅仅对实质上响响应招标文件件要求的投标标文件进行评评估和比较。31.2在评审审过程中，评评标委员会可可以以书面形形式要求投标标人就投标文文件中含义不不明确的内容容进行书面说说明并提供相相关材料。31.3评标委委员会依据本本须知前附表表第18项规定的评评标标准和方方法，对投标标文件进行评评审和比较，向向招标人提出出书面报告，并并推荐一名合合格的中标候候选人。评标标报告由全体体评标委员会会全体成员签签字。招标人根据评标委委员会提出的的书面评标报报告和推荐的的中标候选人人确定中标人人。招标人将在评标委委员会提出书书面评标报告告后15日内确定中中标人，最迟迟在投标有效效期结束日30个工作日前前确定。31.4具体评标标办法和标准准附后。31.5评标委委员会经评审审，认为所有有投标都不符符合招标文件件要求的，可可以否决所有有投标。所有有投标被否决决后，招标人人将依法重新新组织招标。31.6向招招标人提交书书面评标报告告后，评标委委员会即告解解散。评标过过程中使用的的文件、表格格以及其他资资料应当即时时归还招标人人。(七)合同的授予32.合同授授予标准32.1本招标工程程的施工合同同将授予按本本须知第31.3款所确定的的中标人。33.招标人拒绝绝投标的权力力33.1招标人不不承诺将合同同授予报价最最低的投标人人。招标人在在发出中标通通知书前，有有权依据评标标委员会的评评标报告拒绝绝不合格的投投标。34.中标通知书书34.1中标人确确定后，招标标人将在“河北省建设设工程信息网网”将中标结果果公示3个工作日后后，向中标人人发出中标通通知书。34.2招标人将将在发出中标标通知书的同同时，将中标标结果以书面面形式通知所所有未中标的的投标人。未中标的投标人对对中标结果持持有异议的，可可以自接到中中标结果通知知书之日起五五日内，向河河北省建设工工程招投标管管理办公室提出出书面核查申申请。34.3中标通知书书对招标人和和中标人具有有法律效力。中中标通知书发发出后，招标标人改变中标标结果的，或或者中标人放放弃中标项目目的，应当依依法承担法律律责任。34.4招标人人将于中标人人确定后155日内，向河河北省建设工工程招投标管管理办公室提提交施工招标标情况的书面面报告。35.合同协协议书的签订订35.1招标人与与中标人将于于中标通知书书发出之日起起30日内，按按照招标文件件和中标人的的投标文件订订立书面工程程施工合同，招招标人和中标标人不得再行行订立背离合合同实质性内内容的其它协协议。35.2中标人如不不按本投标须须知第35.1款的规定与与招标人订立立合同，则招招标人将废除除授标，投标标担保不予退退还，给招标标人造成的损损失超过投标标担保数额的的，还应当对对超过部分子子以赔偿，同同时依法承担担相应的法律律责任。招标人确定的中标标人放弃中标标、因不可抗抗力提出不能能履行合同或或由于36.2的原因被废废除授标，招招标人将确定定排名第二的的中标候选人人为中标人。排排名第二的中中标候选人因因上述的同样样原因不能签签订合同的，招招标人可以确确定排名第三三的中标候选选人为中标人人。所有中标候选人或或招标人授权权评标委员会会确定的中标标人由于上述述原因不能履履行合同的，招招标人将依法法重新组织招招标。35.3中标人应当当按照合同约约定履行义务务，完成中标标项目施工，不不得将中标项项目施工转让让(转包)给他人。36.履约担保保、工程款支支付担保及预预付款担保36.1最迟在在合同协议书书签署后55天内，中中标人应按本本须知前附表表第19项规定的金金额向招标人人提交履约担担保，履约担担保可使用本本招标文件第第三章中提供供的格式。36.2若中标标人不能按本本须知第36.1款的规定执执行，招标人人将视为中标标人放弃中标标项目；已订订立合同的，招招标人有充分分的理由解除除合同，并没没收其投标保保证金，给招招标人造成的的损失超过投投标担保数额额的，还应当当对超过部分分子以赔偿。36.3招标标人要求中标标人提交履约约担保时，招招标人也将在在中标人提交交履约担保的的同时，按本本须知前附表表第19项规定的金金额向中标人人提供同等数数额的工程款款支付担保。支支付担保须使使用本招标文文件第三章中中提供的格式式。36.4在招标人人支付预付款款前五个工作作日，承包人人应按本须知知前附表第19项规定的金金额向招标人人提交预付款款担保。预付付款担保的有有效期截止时时间为付款截截止日之后的的180天。承包商商不能按照合合同约定及时时支付分包商商、材料设备备供应商、工工人工资等各各项费用和价价款的，由担担保人按照担担保函或保证证合同的约定定承担担保责责任。第二章合同条条款使用建设部、国家家工商行政管管理局引发的《建设工程程施工合同（示示范文本）》（GF-1999-0201）第一部分合同协协议书发包人（全称）：：承包人（全称）：：依照《中华人人民共和国合合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项协商一致，订订立本合同。一、工程概况况工程名称：河北省省高速交警指指挥中心工程程工程地点：**市市**路**号

工程内容：：建筑面积8513平方米，高23.4米，框架结结构

群体工工程应附承包包人承揽工程程项目一览表表（附件1）工程立项批准准文号：冀发改投资资（2004）1143号资金来源：：财政拔款二、工程承包包范围承包范围：设计图图纸范围内的的建筑和安装装工程，主要要包括：建筑筑结构、采暖暖、给排水、电电气（照明）等等工程，不含含二次精装和和空调、防排排烟系统、电电梯、火灾报报警及联动控控制系统（暗暗配管除外）、综综合布线（暗暗配管除外）、卫卫星电视（暗暗配管除外）、保保安监控（暗暗配管除外）及及木门窗、铝铝合金门窗（含含玻璃幕）、高高低压配电柜柜的采购及安安装三、合同工期：开工日期：22005年3月6日竣工日期：22006年1月18日

合同同工期总日历历天数3177天

四、质质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元元（人民币）￥：元

六、组成合同的的文件组成本合同的的文件包括：：１、本合同协议书书

２、中中标通知书

３、投标标书及其附件件

４、本本合同专用条条款

５、本本合同通用条条款

６、标标准、规范及及有关技术文文件

７、图图纸

８、工工程量清单

９、工程程报价单或预预算书10、招标文件双方有关工程程的洽商、变变更等书面协协议或文件视视为本合同的的组成部分。七、本协议书书中有关词语语含义本合同同第二部分《通通用条款》中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向向发包人承诺诺按照合同约约定进行施工工、竣工并在在质量保修期期内承担工程程质量保修责责任。九、发包人向向承包人承诺诺按照合同约约定的期限和和方式支付合合同价款及其其他应当支付付的款项。十、合同生效效合同订立时间：年年

月

日

合同订订立地点：本合同双方约定承承包人提交履履约保证金，业业主提供工程程支付担，承承包人在发包包人支付预付付款前向发包包人提交预审审款担保后生效。

发包人：（公公章）承包包人：（公章章）

住所所：住所所：

法定定代表人：法定定代表人：

委托代表表人：委托代表表人：

电电话：电电话：

传传真：传传真：

开开户银行：开开户银行：

账号：账号：

邮政编码码：邮政编码码：

第二部分通用用条款见《建设工程施工合合同（示范文文本）》（GF-19999-02201）第三部分专用用条款1、词语定义及合同同文件

２２、合同文件件及解释顺序序

合同文文件组成及解解释顺序：（1）招标文件件；（2）本合同协协议书；（3）中标通知知书；（4）投标书及及其附件；（5）本合同专专用条款；（6）本合同通通用条款；（7）标准、规规范及有关技技术文件；（8）图纸；（9）工程量清清单；（10）工程量清清单报价表；；

３、语语言文字和适适用法律、标标准及规范

3.1本合同除使使用汉语外，还还使用语言文字。

3.2适用法律和和法规需要明明示的法律、行行政法规：执行“通用条款”3.3适用标准、规规范

适用用标准、规范范的名称：现行国家、行行业、地方标标准、规范。工工程计量采用用《建设工程程工程量清单单计价规范》（GB50500-2003）。发包人提供标准、规规范的时间：：承包人自备国内没有相应标准准、规范时的的约定：无

４４、图纸

4.1发包人向承承包人提供图图纸日期和套套数：签订施工合合同后5日，提供8套图纸（含含提供发包人人的3套竣工图）。发包人对图纸的保保密要求：执行“通用条款”使用国外图纸的要要求及费用承承担：无二、双方一般权利利和义务

５、工程师师

5.2监理单位委委派的工程师师

姓名：：职务：

发包人委委托的职权：：质量、进度度、造价控制制、信息管理理、合同管理理、协调各方方关系。需要取得发包人批批准才能行使使的职权：开工令、停停工令、复工工令5.3发包人派驻驻的工程师

姓名：职职务：

职职权：执行“通用条款”5.6不实行监理理的，工程师师的职权：不不采用７、项目经理

姓名：职务务：

８、发发包人工作

8.1发包人应按按约定的时间间和要求完成成以下工作：：

（1）施工场地地具备施工条条件的要求及及完成的时间间：已具备（2）将施工所所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：已接入入（3）施工场地与公共共道路的通道道开通时间和和要求：已开开通（4）工程地质和地下下管线资料的的提供时间：：同施工图纸纸提供时间（5）由发包人办理的的施工所需证证件、批件的的名称和完成成时间：工程程师签发开工工令前完成。（6）水准点与座标控控制点交验要要求：（7）图纸会审和设计计交底时间：：签订合同时时商定（8）协调处理施工场场地周围地下下管线和邻近近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作：除文物物外，其它由由承包人负责责并承担相应应费用。（9）双方约定发包人人应做的其他他工作：无8.2发包人委托托承包人办理理的工作：88.1(2))由承包人自自行解决，费费用包括在报报价中９、承包人工作

9.1承包人应按按约定时间和和要求，完成成以下工作：：

（1）需由设计计资质等级和和业务范围允允许的承包人人完成的设计计文件提交时时间：无（2）应提供计划、报报表的名称及及完成时间：：每月27日提供已完完成工程的工工程量报告和和下月计划。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包单位承担（4）向发包人提供的的办公和生活活房屋及设施施的要求：向发包人提提供临时办公公用房150平方米，费费用由承包人人承担。（5）需承包人办理的的有关施工场场地交通、环环卫和施工噪噪音管理等手手续：承包人人办理与此工工程有关的交交通、环卫、施施工噪声的所所有手续并承承担费用。（6）已完工程成品保保护的特殊要要求及费用承承担：承包人人承担。（7）施工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护要要求及费用承承担：除文物物外，其它由由承包人负责责并承担相应应费用。（8）施工场清洁卫生生的要求：达达到省级文明明工地，并满满足《**市建设工程程施工现场防防治扬尘污染染管理暂行规规定》的要求求，费用由承承包人承担。（9）双方约定承包人人应做的其他他工作：本工工程实施中承承包范围内所所有检测、试试验费用由承承包人承担。场场地范围内的的障碍物、地地下管线的资资料搜集、相相关建筑物和和地下管线的的保护及其他他财产及人员员安全由承包包人负责并承承担相关费用用。协助发包包人办理各种种手续。三、施工组织设计计和工期

１０、进度度计划

10.1承包人提供供施工组织设设计（施工方方案）和进度度计划的时间间：开工前14日内。工程师确认的时间间：收到七日日内。10.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：无１３、工期延误

13.1双方约定工工期顺延的其其他情况：执执行“通用条款”四、质量与验收

１７、隐隐蔽工程和中中间验收

17.1双方约定中中间验收部位位：执行地方方建设行政主主管部门有关关规定或工程程师的指令。１９、工程试车

19.5试车费用的的承担:承包人承担担五、安全施工：执执行“通用条款”

六、合合同价款与支支付

２３３、合同价款款及调整

23.2本合同价款款采用固定价价格合同方式式确定。采用固定价格合同同，合同价款款中包括的风风险范围：本合同为固固定综合单价价合同，相关关风险已经包包括在合同单单价中，工程程量可据实调调整，合同单单价不做调整整。风险费用的计算方方法：风险范围以外合同同价款调整方方法：见招标文件件相关条款及及23.3条款采用可调价格合同同，合同价款款调整方法：：不采用采用成本加酬金合合同，有关成成本和酬金的的约定：不采采用23.3双方约定定合同价款的的其他调整因因素：设计变变更、现场签签证。设计变变更以及工程程量清单中漏漏项项目的综综合单价应不不超过按现行行河北省定额额计算的90%。工程量计计算在建设过过程中由甲方方、监理单位位、乙方共同同计算。本工工程的计量标标准为《建设设工程工程量量清单计价规规范》（GB505500-20003）２４.工程预付款款

发包人向承承包人预付工工程款的时间间和金额或占占合同价款总总额的比例：：工程师签发发开工令后七七日内支付合合同价款10%扣回工工程款的时间间、比例：支付到合同同价的55%（含预付款款）时开始扣扣回，分三次次连续平均扣扣完。２５.工程量确认认

25.1承包人向工工程师提交已已完工程量报报告的时间：：每月27日。２６.工程款（进进度款）支付付

双方约约定的工程款款（进度款）支支付的方式和和时间：工程程款支付方式式为每月甲方方代表、监理理工程师、乙乙方代表核定定工程款的70%支付，支付付至合同价的的80%时停止支付付，工程结算算完成后并扣扣除保修金后后一次性支付付余额。设计计变更与现场场签证经监理理工程师审核核单项价款2万元以下的的，在进度款款拔付时不予予支付，结算算时支付。月月完成工程不不足10万元的当月月不予支付，下下月一并支付付。工程款支支付时间：接接到监理工程程师签发的工工程款支付证证书后14日内支付。七、材料设备供应应

２７.发包人供应应

27.4发包人供应应的材料设备备与一览表不不符时，双方方约定发包人人承担责任如如下：

（1）材料设备备单价与一览览表不符：执行“通过条款”（2）材料设备的品种种、规格、型型号、质量等等级与一览表表不符：执行“通用条款”（3）承包人可代为调调剂串换的材材料：执行“通用条款”（4）到货地点与一览览表不符：执行“通用条款”（5）供应数量与一览览表不符：执执行“通用条款”（6）到货时间与一览览表不符：执执行“通用条款”27.6发包人供供应材料设备备的结算方法法：发包人与供供应商结算２８.承包人采购购材料设备

28.1承包人采购购材料设备的的约定：执行招标文文件和“通用条款”八、工程变更执行“通用条款”

九九、竣工验收收与结算

３２、竣工工验收

32.1承包人提供供竣工图的约约定：竣工验收前前提供三套32.6中间交工工工程的范围和和竣工时间：：无十、违约、索赔和和争议

３３５、违约

35.1本合同中关关于发包人违违约的具体责责任如下：

本合同通通用条款第24条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：执行“通用条款”本合同通用条款第第26.4款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：执行“通用条款”本合同通用条款第第33.3款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：执行“通用条款”双方约定的发包人人其他违约责责任：无35.2本合同中中关于承包人人违约的具体体责任如下：：

本合同同通用条款第第14.2款约定承包包人违约承担担的违约责任任：每逾期一天天，支付违约约金为合同价价的万分之一一。本项违约约金的最高限限额不超过合合同价的2%。如果超过过该限额承包包仍未完成承承包工作，发发包方有权加加倍索赔或安安排其他承包包商完成剩余余工作，一切切费用由原承承包商承担。本合同通用条款第第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：竣工预验收收整改后不合合格支付合同同价5‰的违约金；；再次验收不不合格支付合合同价1%的违约金。双方约定的承包人人其他违约责责任：按招标文件件执行３７.争议

337.1双方约定，在在履行合同过过程中产生争争议时：

（1）请建设行政政主管部门调调解调解；（2）调节不成的按下列列第一种方式式解决：第一种：提交***仲裁委员会会仲裁；第二种：依法向人人民法院起诉诉。十一、其他

３３８.工程分包

38.1本工程发包包人同意承包包人分包的工工程：无。分包施工单位为：：无３９.不可抗力

39.1双方关于不不可抗力的约约定：执行“通用条款４０、保险

440.6本工程双方方约定投保内内容如下：

（1）发包人投投保内容：无发包人委托承包人人办理的保险险事项：无（2）承包人投保内容容：执行“通用条款”４１.担保

441.3本工程双方方约定担保事事项如下：（1）发包人向承包人人提供履约担担保，担保方方式为：执行行通用条款担担保合同作为为本合同附件件。

（2）承包人向向发包人提供供履约担保，担担保方式为：：担保合同作作为本合同附附件。

（3）双方约定定的其他担保保事项：无４６.合同份数

46.1双方约定合合同副本份数数：共同12份47.补充条款款47.1承包要要求47.1.1主主体工程不允允许以任何形形式转包、分分包；其他工工程如果分包包给其他单位位，必须经过过建设单位同同意。如发现现未经建设单单位同意，分分包给其他单单位，建设单单位有权勒令令施工单位改改正直至解除除合同，并按按违约合同分分包价的5%收取违约金金。47.1.2本合合同承包人为为本工程项下下的总包单位位，相关专业业承包单位配配合管理费按按中标清单中中的金额支付付。47.2总包单单位配合管理理的责任包括括：47.2.1负负责对相关专专业承包单位位工程的质量量、进度进行行全面管理；；47.2.2负负责相关专业业承包单位工工程的中间验验收，并向发发包方、监理理报验资料；；47.2.3为为相关专业承承包单位提供供施工用水、用用电接点，按按量收取水电电费；47.2.4为为相关专业承承包单位提供供垂直运输机机构及脚手架架的使用；47.2.5负负责整个工地地的安全、文文明施工管理理；47.2.6负负责土建所有有预留孔洞及及正常开凿孔孔洞的修补；；47.2.7负负责协调各相相关专业承包包单位的关系系，对相关专专业承包单位位的临建及物物料场地进行行统一布置安安排；47.2.8负负责相关专业业承包工程建建筑垃圾的清清理外运；47.2.9负负责已完工相相关专业承包包工程的成品品保护；47.2.10负责整个工工程的竣工资资料的汇总整整理，并组织织工程验收。当总包单位不能履履行（或履行行不到位）上上述责任时，发发包人有权酌酌情扣减配合合管理费及履履约保证金。47.3本工程程的项目经理理、技术负责责人、专业工工程师、质检检员必须在现现场全职为本本项目服务。否否则，一经发发包人查实，承承包人须支付付1-10万元/次的违约金金，并限期改改正直解除合合同，由造成成的损失由承承包人承担。47.4质量量保修金47.4.1质质量保修金为为本工程结算算的3%。47.4.2在在工程保修阶阶段，如工程程质量出现问问题时，发包包人将通知承承包人进行保保修。在通知知发出后次日日起3日同内如不不进行保修，发发包人将另行行安排其它队队伍进行维修修，相关费用用从保修金中中扣除。如保保修金不足，不不足部分由承承包人承担。47.4.3经经确认无质量量问题后，在在竣工验收合合格之日起满满2年后20日内支付保保修金的80%，5年保修期满满经确认工程程无问题后，余余额一次付清清。保修金不不计利息。47.5甲供材材料设备47.5.1甲甲供材料设备备由承包方依依据施工图纸纸提前2个月提供材材料设备的供供货计划，包包括材料设备备名称、规格格、型号、技技术参数、数数量及到货时时间。发包方方依据此计划划准确供货，到到货后由承包包方验收保管管。47.6工程款款的使用47.6.1发包包方与承包方方建立双控帐帐号，做到专专款专用。47.7工程变变更47.7.1如如果出现工程程变更，则施施工单位应在在24小时内按照照变更提出变变更后的费用用调整情况的的书面报告，经经监理单位和和建设单位按按照本合同有有关条款审核核同意后方能能够实施。47.8单项工工程每次签证证若费用不足足3500元，不予支支付。风险已已在报价中自自行考虑。___________________________________________________________________________________________附件1：承包人承揽工程项项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设设备一览表一、土建部分序号材料名称规格单位数量备注1地砖踢脚板M2367.412地砖600*600M25361.73防滑地砖M2875.794防静电地板M248.245花岗岩地面M2490.26内墙瓷砖M21439.287内墙大理石M2181.698外墙面砖M22544.39外墙蘑菇石M2141.6510微机保护项111母线槽项1二、给排水序号材料名称规格单位数量备注1内外涂塑钢塑复合合管DN15m91.8002内外涂塑钢塑复合合管DN20m115.4503内外涂塑钢塑复合合管DN25m76.6004内外涂塑钢塑复合合管DN32m65.2005内外涂塑钢塑复合合管DN40m52.7606内外涂塑钢塑复合合管DN50m144.7307内外涂塑钢塑复合合管DN70m117.4708内外涂塑钢塑复合合管DN80m4.6009内外涂塑钢塑复合合管DN100m16.90010不锈钢地下室断流流水箱制作安安装V=8.8M32*2**2.5套1.00011水箱供水泵40FL9-122*4台2.00012二氧化氯发生器Q=50g/h台1.00013不锈钢地下室人防防水箱制作安安装2*2*2套1.00014不锈钢生活水箱制制作安装2*1.5*2..5套1.00015给水手摇泵CS-15Y台1.00016人防给水泵FLG25-1225台1.00017蹲便器脚踏阀套23.00018台式洗脸盆组47.00019壁挂式小便器套17.00020淋浴器组35.00021坐便器套35.00022电热水器台35.000三、序号材料名称规格单位数量备注1电力电缆YJV-4*1550+1*770m72.7002电力电缆YJV-4*955+1*500m143.8003电力电缆YJV-4*355+1*166m160.6004电力电缆YJV-4*255+1*166m92.9005电力电缆YJV-4*700+1*355m68.7006电力电缆YJV-5*166m226.8007电力电缆YJV-5*100m143.0008电力电缆YJV-5*6m4.0009电力电缆ZR-YJV-44*25+11*16m223.70010电力电缆ZR-YJV-55*10m344.80011电力电缆ZR-YJV-44*10m65.20012电力电缆ZR-YJV-33*10m30.00013电力电缆ZR-YJV-55*2.5m60.00014电力电缆ZR-YJV-44*2.5m67.80015电力电缆KVV-4*1..5m31.20016控制电缆ZR-KVV-22*1.5m40.40017控制电缆ZR-KVV-44*1.5m445.10018控制电缆ZR-KVV-66*1.5m88.90019配电箱APE01-1

GGML-B--13(改)600**2000**500台1.00020配电箱APE01-1

600*9900*2550台1.000非标21配电箱APE01-2~~35

6600*9000*3000台3.000

非标22配电箱APE01-4

GGLM1-AA-26(改)6000*20000*500台1.00023配电箱AL01-1

7000*10000*2500台1.000非标24配电箱AL01-2~33

PZ30CC-54/AA6台2.00025控制箱AC01-1~22

GML1--B-43((改)6000*20000*500台2.00026控制箱AC01-3556

5000*6000*250台3.000非标27控制箱AC01-4889100

4000*600**250台4.000

非标28控制箱AC01-7

3300*3000*2500台1.000非标29配电箱EPS

560*11400*2215台6.00030配电箱AL1~6-1

PPZ30C--54/A664199*600**130台6.00031配电箱AL7-1

5000*7000*250台1.000非标32配电箱AL2-2

PZ330C-300/A6台1.00033事故照明切换屏AL5-2~3

PPZ30300C-24//A6台2.00034配电箱ALE1-1~22AL33、5-1

6000*900**250台4.000标35配电箱AP1~2-1AP6-11

600**1200**300台3.000非标36配电箱AP4-1

6000*9000*300台1.000防雨型37配电箱AP7-1~2

GGML1-AA-22（改）600*22000*5500台2.00038配电箱插座箱AX

XXZZ301-66-20（改）376**204*1120台17.00039小电器按钮盒个2.00040小电器换气扇个35.00041通风机轴流风机120W3880V台3.00042小电器名称:门铃开关及指示

型型号:ZH866UL个35.00043小电器名称:钥匙开关

型号:ZZH86GJ个35.00044控制箱名称、型号:床头头柜控制板台35.00045小电器

防溅单联单控开关关

T31/11/2A+TT223V个13.00046小电器声控开关

CS011个51.00047小电器单联单控开关

T331/1/22A个84.00048小电器双联单控开关

T332/1/22A个134.00049小电器三联单控开关

T333/1/22A个5.00050小电器单联双控开关

T331/2/22A个109.00051小电器名称:侵水报警器个1.00052配电箱节能电箱

XXMJJ1-01--1B（改）190**240*1106台35.00053小电器二、三孔安全插座座

T426//10US个477.00054小电器防溅二、三孔安全全插座

2.TT426/110US+TT223DVV个47.00055小电器三孔安全插座

T4426/100S个1.00056小电器防溅三孔安全插座座

T426//10S+TTKKLV个35.000附件3：房屋建筑工程质量量保修书发包人(全称)::承包人(全称)::发包人、承包人根根据《中华人人民共和国建建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》。经经协商一致，对对河北省高速速交警指挥中中心工程签定定工程质量保保修书。一、工程程质量保修范范围和内容承包人在质量保修修期内，按照照有关法律、法法规、规章的的管理规定和和双方约定，承承担本工程质质量保修责任任。质量保修范围包括括地基基础工工程、主体结结构工程，屋屋面防水工程程、有防水要要求的卫生间间、房间和外外墙面的防渗渗漏，供热与与供冷系统，电电气管线、给给排水管道、设设备安装和装装修工程以及及双方约定的的其他项目。具具体保修的内内容，双方约约定如下：同同工程招标范范围。二、质量保修期双方根据《建设工工程质量管理理条例》及有有关规定，约约定本工程的的质量保修期期如下：1．地基基础工程和和主体结构工工程为设计文文件规定的该该工程合理使使用年限；2．屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗漏为为5年；3．装修工程为2年；；4．电气管线、给排排水管道、设设备安装工程程为22年；；5．供热与供冷系统统为22个采暖期期、供冷期；；6．给排水设施、道道路等配套工工程为22年；；7．其他项目保修期期限约定如下下：。质量保修期自工程程竣工验收合合格之日起计计算。三、质量保修责任任1．属于保修范围、内内容的项目，承承包人应当在在接到保修通通知之日起7天内派人保保修。承包人人不在约定期期限内派人保保修的，发包包人可以委托托他人修理。2．发生紧急抢修事事故的，承包包人在抢修事事故通知后，应应当立即到达达事故现场抢抢修。3．对于涉及结构安安全的质量问问题，应当按按照《房屋建建筑工程质量量保修办法》的的规定，立即即向当地建设设行政主管部部门报告，采采取安全防范范措施；由原原设计单位或或者具有相应应资质等级的的设计单位提提出保修方案案，承包人实实施保修。4．质量保修完成后后，由发包人人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质质量缺陷的责责任方承担。五、其他双方约定的其他工工程质量保修修事项：。本工程质量保修书书，由施工合合同发包人、承承包人双方在在竣工验收前前共同签署，作作为施工合同同附件，其有有效期限至保保修期满。发包人（公章）：：承包人（公章）：法定代表人（签字字）：法定代表人人（签定）：：年月日年月日第三章合同文文件格式目录一、合同协议书二、合同通用条款款三、合同专用条款款四、房屋建筑工程程质量保修书书五、承包人银行履履约保函六、承包人履约担担保书七、承包人预付款款银行保函八、发包人支付担担保银行保函函九、发包人支付担担保书一、合同协议书二、合同通用条款款三、合同专用条款款四、房屋建筑工程程质量保修书书（以上四部分使用用建设部、国国家工商行政政管理局引发发的《建设工工程施工合同同（示范文本本）》（GF-19999-02201），详见第二二章）五、承包人银行履履约保函(具体格式由担保银银行提供)六、承包人履约担担保书致：(发发包人名称)鉴于（承承包人名称）(以下简称“承包人”)已与（发包包人名称）(以下简称“发包人”)就（工程名名称）签订了了合同(下称“合同”)；鉴于你方方在合同中要要求承包人向向你方提交下下述金额的履履约担保，作作为承包人履履行本合同责责任的保证，本本担保人同意意为承包人出出具本担保书书。根据本担担保书，本担担保人向你方方承担支付（币种、金金额、单位）(大写)（小写）的责责任，并无条条件受本担保保书的约束。承包人在在合同履行过过程中，由于于资金、技术术、质量或其其他非不可抗抗力等原因给给你方造成经经济损失时，当当你方以书面面形式提出要要求得到上述述金额内的任任何付款时，本本担保人将根根据承包人违违约情况及监监理单位、项项目总监出具具的违约书面面确认书或质质量检测机构构出具的质量量检测报告，于于日内予以支支付。本担保人人不承担超过过本担保书金金额的责任。除你方以以外，任何人人都无权对本本担保书的责责任提出履行行要求。担保期限限至工程竣工工验收后28日内一直有有效。担保人：（盖章）法定代表人人或委托代理理人：(签字或盖章)日期：年月月日七、承包人预付款款银行保函八、发包人支付担担保银行保函函(具体格式由担保银银行提供)九、发包人支付担担保书致：(承包人名称)根据本担担保书，（发包人名名称）作为委委托人(以下简称“发包人”)和（担保人名名称）作为担保人(以下简称“担保人”)共同向债权权人（承包人名名称）(以下简称“承包人”)承担支付（币种、金金额、单位）（小写）的责任，发发包人和担保保人均受本支支付担保书的的约束。鉴于发包包人已于年月月日与承包人人为（工程合同同名称）的履行签订订了工程承发发包合同(下称合同)，我方愿为为发包人和你你方签署的工工程承发包合合同提供支付付担保(下文中的合合同包括合同同中规定的合合同协议书、合合同文件等)。本担保书书的条件是：：如果发包人人在履行上述述合同过程中中，由于资金金不足或非不不可抗力等原原因给承包人人造成经济损损失或不按合合同约定付款款时，当承包包人以书面提提出要求得到到上述金额内内的任何付款款时，担保人人将于日之内内予以支付。本担保人人不承担大于于本担保书限限额的责任。除了