2023年湖南二建法规试题精选

２023年二级建造师《工程建设法规及相关知识》试题精选一、单项选择题(每个备选项中，只有1个最符合题意)1、()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A,质量事故解决制度B,质量事故记录报告制度C，安全生产责任制度D,安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中,不涉及()。A,群防群治制度Ｂ,伤亡事故解决报告制度C,事故防止制度D,安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（)内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A,３０日B,6０日Ｃ,1５日Ｄ，９0日4、工程监理单位在实行监理过程中，发现存在安全事故隐患的,应当规定施工单位整改;情况严重的,应当规定施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不断止施工的,工程监理单位应当及时向()报告。Ａ,建设单位B,有关主管部门Ｃ,建设行政部门Ｄ,本地人民政府５、《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包协议中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（)。A,各自相应的责任B,连带责任Ｃ，按份责任D,补充责任６、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担()。A,所有责任Ｂ,次要责任C,重要责任D,同等责任7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由()承担,或者按照协议约定执行。A,施工单位B,责任方Ｃ,建设单位D,暂停决定方８、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设立，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合()。职工的膳食、饮水、休息场合等应当符合(）。本题前后括号的搭配为()A,安全性规定,卫生标准B,强制性标准,生活标准C,建设单位规定，规定标准D,安全标准,最低标准９、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定,施工单位对因建设工程施工也许导致损害的毗邻建筑物，构筑物和地下管线等，应当采用（)措施。A,特殊防护B,专项防护C，强制性保护D,法定保护10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（)支付。A，施工单位B,建设单位C,总承包单位D,用工单位11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至(）止。Ａ,施工结束B,竣工验收合格C,工程投入使用D，工程保修期结束12、《建设工程安全生产管理条例》第１6条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时，应当出具()。A,检测合格证明B,生产（制造）许可证明Ｃ,产品合格证明Ｄ,建筑机械使用许可证明1３、建设工程质量必须实行()监督管理。Ａ，建设单位B,建立单位C,工商行政管理部门D，政府14、政府对工程质量的监督管理重要以保证工程使用安全和环境质量为重要目的,以法律、法规和强制性标准为依据,以()为重要内容。A，工程建设各方主体的质量行为B，主体结构C,地基基础，主体结构，环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为D,环境质量１5、政府对工程质量的监督管理重要以()为重要手段。A,行政审批Ｂ,施工许可制度和竣工验收备案制度C,竣工验收D,质量考核与抽查16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的(）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15天B.３０天C.４5天D．60天17、《建设工程安全生产管理条例》第2１条规定,()依法对本单位的安全生产工作全面负责。Ａ.建设单位的负责人B．施工单位重要负责人C.施工单位的专职生产管理人员D.建设单位的专职生产管理人员１8、自工程竣工验收合格之日起(）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。A.10天B.15天C.２0天Ｄ．30天19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当()向本地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。Ａ．立即B.在12小时内C．在24小时内Ｄ.在48小时内2０、建设单位在()之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A．组织竣工验收B.工程建设完毕Ｃ.订立施工监理协议Ｄ.领取施工许可证或者开工报告2１、《建设工程质量管理条例》规定,对于涉及（)的装修工程,建设单位要有设计方案。A．变更工程竣工日期Ｂ.建筑主体和承重结构变动C.增长工程造价总额D.改变建筑工程一般结构2２、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,()应当在设计文献上签字，对设计文献负责。Ａ．单位负责人Ｂ．勘察人、设计人C.注册执业人员D.项目负责人23、《建设工程质量管理条例》规定，除()外，设计单位不得指定生产厂、供应商。A.有特殊规定的建筑材料、专用设备、工艺生产线等B.建设单位有特殊规定的C.建设单位申请使用的D．施工单位申请使用且质量合乎规定的２４、建设工程的保修期,自()起计算。A.工程竣工B.竣工验收合格之日C．投入使用D．协议约定２5、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对导致的损失承担补偿责任。对于保修费用,则由（)承担。Ａ.质量缺陷的责任方Ｂ.施工单位C.建设单位Ｄ.修理方2６、对于工程质量的监督管理，我国实行()统一监督管理。Ａ.国务院B.国家发改委C.国务院建设行政主管部门Ｄ．国务院质量技术监督部门27、下列不属于工程建设的强制性标准的是()。A．工程建设勘察、规划、设计、施工(涉及安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B．工程建设通用的有关安全,卫生和环境保护的标准Ｃ.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准２8、()对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说,是实行工程监理时一方面要进行监理的内容；对政府监督人员来说,是重要的,可操作的处罚依据。A.工程建设通用标准Ｂ.《工程建设标准强制性条文》C.《工程建设强制标准》Ｄ．《工程建设标准实用指南》29、按属性分类，工程建设标准不涉及（)。A.技术标准B．工作标准Ｃ.建设定额D．管理标准３0、对建设项目环境也许导致轻度环境影响的,应当编制(),对产生的环境影响进行分析或者专项评价。A.环境影响报告书B.环境影响报告单Ｃ.环境影响登记表Ｄ.环境影响报告表３1、涉及水土保持的建设项目除按规定编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水利行政主管部门审查批准的()。A．水土保持方案B.水土安全规划C.水运用方案Ｄ.水土运用标准32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得()颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作,并对评价结论负责。A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展与改革委员会C．省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门3３、建设项目环境影响评价文献自批准之日起满5年,方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文献应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文献之日起()内，将审核意见书面告知建设单位;逾期未告知的,视为审核批准。A.１0日B.15日C.３０日D．９0日３４、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起()内,向审批该建设项目环境影响报告书，环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。Ａ．一个月B．二个月C.三个月Ｄ.半年3５、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（)验收。A．分期B.最终一次性C.同时D.分阶段3６、环境保护行政主管部门应当自收到（)之日起3０日内,完毕验收。A.竣工结论B.环境保护设施竣工验收申请C.竣工验收申请D.建设项目竣工验收合格证书37、《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。ﻫA．法律B.行政法规C.地方性法规Ｄ.行政规定３8．在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。A.民法Ｂ.商法C.经济法Ｄ．诉讼法３9.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（)A.民事法律行为可以分为要式法律行为和不要试法律行为Ｂ.订立建设工程协议应当采用要式法律行为Ｃ．建设单位向商业银行的贷款行为属于不要式法律行为D.自然人之间的借款行为属于不要式法律行为４0.引起债权债务关系发生的最重要、最普遍的根据是()。A．协议B．扶养Ｃ.不妥得利Ｄ.无因管理41.根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。Ａ.在建工程可以作抵押物B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权42．根据《物权法》规定,一般情况不动产物权的转让，自()起发生效力。Ａ．买卖协议生效B.转移登记C．交付D．买方占有４３.某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程协议价的()。Ａ.２0％Ｂ.3０％Ｃ.50%D．８0%44.建筑施工公司拟定后，在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A.建设用地规划证可证Ｂ.建设工程规划许可证C.施工许可证Ｄ.安全生产许可证45．按照建筑法的规定，以下对的的说法是（)A．建筑公司集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑公司可以在其资质等级之上承揽工程Ｃ.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工公司不允许将承包的所有建筑工程转包给别人46.关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是(）A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B.未经发包方批准且无协议约定，承包方不得对专业工程进行分包Ｃ.联合体各成员对承包协议的履行承包连带责任D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位47.甲乙两建筑公司给成一个联合体去投标,在共同投标协议中约定：假如在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的5０％.后来甲建筑公司施工部门出现质量问题,建设单位索赔20万元，则下列说法对的的是（)A.由于是甲公司的因素导致,故而建设单位只能向甲公司主张权利B．因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担10万元的补偿责任Ｃ.假如建设单位向乙公司主张,则乙公司应先对2０万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任48.按照《招标投标法》及相关规定,必须进行施工招标的工程项目是（）。Ａ.施工公司在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于运用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工重要技术采用特定的专利或者有技术的工程D．经济合用住房工程49．根据《招标投标法》规定,投标联合体(）。A．可以牵头人的名义提交投标保证金B．必须由相同专业的不同单位组成C.各方应在中标后签订共同投标协议D.是各方合并后组建的投标实体50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向()的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。A.移入地B.移出地C．途经地D．接受地51、《固体废物污染环境防治法》规定,收集、储存、运送、处置危险废物的场合,设施设备和容器,包装物和其他物品转作他用时,必须通过()解决方可使用。Ａ.无害化Ｂ.减轻污染的C.再生运用D．消除污染的5２、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程也许产生噪声污染,施工单位须在开工()以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采用的环境噪声污染防治情况。A.10天B.１5天C.20天D.3０天5３、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照《国家工程建筑消防技术标准》进行设计,()应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。A.设计单位B.建设单位C.施工公司Ｄ.承包单位54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不对的的是()。A.发包方可以将整个建设工程的勘察，设计发包给一个勘察，设计单位;也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位B.建设工程勘察,设计单位不得将所承揽的建设工程勘察，设计转包．但经发包方书面批准,可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察,设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察,设计单位.Ｃ.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通,水利等有关部门应当对施工图设计文献中涉及公共利益，公众安全,工程建设强制性标准的内容进行审查.D.国务院对全国的建设工程勘察,设计活动实行统一监督管理.5５、合作公司的利润和亏损,由合作人依照合作协议约定的比例分派和分担.合作协议未约定利润分派和亏损分担比例的，由各合作人（）分派和分担。A.按照出资比例B．重新协议C．请求法院D.平均５6、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过（)。A.１个月B.３个月C.6个月D.12个月５7、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A．作出Ｂ.送达双方当事人C.双方当事人签收Ｄ．双方当事人批准执行５8、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时()。Ａ.仲裁委员会可以强制执行Ｂ.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁Ｃ.另一方当事人可以向法院提起诉讼Ｄ．另一方当事人可以向法院申请强制执行５9、某国有施工公司甲公司将其资质证书借给某乡镇施工公司乙公司，承揽了A集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团导致了损失。那么，补偿责任应当由(）承担。Ａ.甲公司B.乙公司Ｃ．甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按资产比例60．投标人以别人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的，也许构成()。A.串通投标罪Ｂ．协议诈骗罪C.侵犯商业秘密罪D.受贿罪61.按照建筑法及相关规定，投标人之间（)不属于串通投标的行为。A．互相约定抬高或者减少投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.互相探听对方投标报价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参与投标6２.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为(）。A.公开招标Ｂ.邀请招标C．议标Ｄ.定向招标６3.招标人采用招标公告的方式对某工程进行施工招标,于2０23年3月3日开始发售招标文献，３月6日停售;招标文献规定投标保证金为１00万元;3月2２日招标人对已发出的招标文献作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有()处。A．1Ｂ.2Ｃ.3D.４６４.根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任的岗位是()。A.施工公司的总经理Ｂ.施工项目负责人Ｃ.施工公司的技术负责人D．施工公司的董事65.施工单位违反施工的程序，导致一幢１３层在建楼房倒塌,致使一名工人死亡，直接经济损失达70０0余万元人民币,根据《生产安全事故报告和调查解决条例》规定，该事件属于()事故。A.特别重大B．重大C.较大D.一般66.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查解决条例》规定，该级事故应由()负责调查。A.国务院B．省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府６7.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有也许滑塌,存在安全事故隐患,则监理工程师应当()。A.规定施工单位整改B．规定施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告Ｄ．向建设工程质量监督机构报告68．甲公司是某项目的总承包单位,乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终导致安全生产事故，则（)A．甲公司负重要责任B．乙公司负重要责任Ｃ.乙公司负所有责任D.监理公司负重要责任69.安全生产许可证的有效期为(）年。A．2B.３Ｃ.4Ｄ.570．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中,错误的是（）。ﻫA．建设单位不得将建设工程肢解发包

B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标ﻫC.建设单位不得任意压缩协议工期ﻫD.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案7１.根据相关司法解释的规定,建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（)工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。ﻫA．主体结构B.电气C.装饰D.暖通72.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。ﻫA．应当依法取得相应等级的资质证书ﻫB．不得转让工程监理业务ﻫＣ．可以是建设单位的子公司ﻫD．应与监理分包单位共同向建设承担责任73.施工单位于６月1日提交竣工验收报告,建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月８日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；1０月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（)起计算。ﻫA.６月１日B.8月3０日

Ｃ．１0月8日D.10月２０日７4.《建设工程质量管理条例》中拟定的建设工程质量监督管理制度，其重要手段不涉及（)。ﻫA．工程质量保修制度

Ｂ.施工许可制度

C．竣工验收备案制度

D．工程质量事故报告制度75．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起()日内,将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文献或者准许使用文献报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

Ａ．1０B．1５C.30D．6076.按照我国《产品质量法》规定,建设工程不合用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。ﻫA.购买的电气材料B．购买的塔吊设备

Ｃ．现场制作的预制板D.商品混凝土７7.根据《产品标记与标注规定》，对所有产品或者包装上的标记均规定(）。ﻫA．必须有产品质量检查合格证明B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址ﻫＣ．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期ﻫD.应当有警示标志或者中英文警示说明７８.某建筑公司实行了以下行为,其中符合我国环境污染防治法律规范的是（

)。

A.将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里ﻫB．对已受污染的潜水和承压水混合开采来源:HYPEＲＬINＫ"＂考试大

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D.直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训7９．下列关于民用建筑节能的表述对的的是（

)。

A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证

Ｂ．对既有建筑实行节能改造,优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施ﻫC．国家规定在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源运用系统ﻫＤ.公司可以制定高于国家、行业能耗标准的公司节能标准８0.某建筑公司在工地采用的下列消防安全措施中，对的的是(）。ﻫＡ.责令安顿在仓库里居住的员工尽量不使用明火ﻫＢ．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里ﻫC.严禁仓库保管员晚上在仓库里居住

Ｄ．为防丢失,将消防器材锁在铁柜里81.根据《劳动争议调解仲裁法》的规定,劳动争议申请仲裁的时效期限为(），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月ﻫＢ.6个月

C.１年ﻫＤ.２年82.李某今年5１岁,自19９5年起就一直在某公司做临时工，担任厂区门卫。现公司初次与所有员工签订劳动协议。李某提出自己乐意长期在本单位工作，也应与单位签订协议，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动协议法》规定,公司()。ﻫA.应当与其签订固定期限劳动协议ﻫB．应当与其签订无固定期限的劳动协议ﻫＣ.应当与其签订以完毕一定工作任务为期限的劳动协议

D．可以不与之签订劳动协议,因其是临时工83.某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动协议,按照劳动协议法的规定，王先生的试用期不得超过(）个月。ﻫA．1

B.2ﻫC．３ﻫD．684．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行,用人单位决定解除与李某的劳动协议。考虑到李某在单位工作数年，决定向其多支付一个月的额外工资,随后书面告知了李某。这种劳动协议解除的方式称为(）。

Ａ.随时解除ﻫB.预告解除

C.经济性裁人

D.刑事性裁人85.按照劳动协议的规定，公司的集体协议由()与公司订立。'

Ａ．公司工会代表公司职工

Ｂ.公司每一名职工

C.公司10名以上职工

D.公司绝大部分职工８6．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完毕。

Ａ.1

B．2ﻫC.３

D．4８7.根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的(）的滞纳金。ﻫA．０.1‰ﻫＢ.０.５‰

C．1‰ﻫD．５‰８8.下列属于行政处罚的是()。

A．没收财产ﻫB.罚金ﻫC．撤职

D．责令停产停业89．施工单位偷工减料，减少工程质量标准，导致整栋建筑倒塌,1２名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。ﻫA.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪９0．下列属于我国《协议法》调整的法律关系是(）。ﻫA.收养关系

B．劳动协议ﻫC．税款代扣协议ﻫＤ．赠与协议９1．下列关于《协议法》中格式协议的表述,错误的是(）。ﻫA.合适协议由提供方事先拟定，可以反复使用

B．提供格式条款的一方免去对方的责任、加重自己责任的,该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释

Ｄ．对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于格式条款提供方的解释92.要约是希望和别人订立协议的意思表达,涉及(）。ﻫＡ．寄送的价目表

B.投标书ﻫC．拍卖公告ﻫD.招股说明书93.甲公司于２月1日向乙公司发出签订协议的信函。2月５日乙公司收到了该信函，第二天又收到了告知该信函作废的传真，甲公司发出传真，告知信函作废的行为属于要约()的行为。

Ａ．发出ﻫB.撤回

C.撤消ﻫD．变更9４.某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目,开工在即，建设单位得知真相,遂主张协议无效，规定建筑公司承担()。ﻫA.违约责任ﻫＢ．侵权责任

Ｃ.缔约过失责任ﻫD．行政责任９5.某建筑材料买卖协议被认定为无效协议，则其民事法律后果不也许是（）。

A．返还财产

B．补偿损失ﻫC.罚金ﻫD．折价补偿96.根据《协议法》规定,对效力待定协议的理解对的的是()。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表达,协议即可生效ﻫB．效力待定协议的善意相对人有撤消的权利，撤消期限自行为作出之日起一年ﻫＣ.表见代理实质上属于无权代理,却产生有效代理的后果

D.超越代理权签签订的协议,若未经被代理追认,则必然属于效力待定协议97.某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁协议,其中约定租赁期限至施工协议约定的工程竣工之日,则该协议是（）。ﻫA.附条件协议,条件成就协议解除ﻫB.附条件协议,条件成就协议生效ﻫC．附期限协议,期限届满协议解除

Ｄ.附期限协议,期限届满协议生效9８．甲公司向乙公司购买钢材，双方协议中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由(

)承担违约责任。

A．甲公司向乙公司ﻫB．乙公司自己

C．丙公司向乙公司

D.甲公司和丙公司共同向乙公司99．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，协议签订时价格为4000元/吨,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货,８月下旬,国家调整价格为340０元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法对的的是（

）。ﻫA.应按协议约定的价格４000元／吨结算ﻫB．应按国家拟定的最新价格3400元/吨结算ﻫC．应当按新旧价格的平均值结算ﻫＤ．双方协商拟定,协商不成的应当解除协议1０0．甲公司欠刘某１00万元，丙公司欠甲公司150万元,均已届清偿期。甲公司一直迟延不行使对丙公司的债权,致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法对的的是(）。

Ａ.刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求ﻫB.刘某可以通过仲裁方式行使代位权ﻫC．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担

Ｄ.代位权顺利行使后,丙公司对甲公司所负债务消灭1０1．下列情形中,可以导致施工单位免去违约责任的是()。ﻫＡ.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误ﻫB.因迟延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

Ｃ.地震导致已竣工程被爆破拆除重建,导致建设单位费用增长

D．由于为工人投保意外伤害险,因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付１02.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。ﻫA.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B.双方签收的仲裁调解书

C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书103.民事诉讼的证据不涉及(）。

A．书证

B.物证

Ｃ.视听资料

Ｄ.科学实验１0４．根据《民事诉讼法》规定,(）可以作为民事诉讼证人。ﻫA．本案审判员

B.涉及本案的鉴定人员ﻫC.本案原告诉讼代理人

D．本案被告的亲属１05.对民事诉讼的基本特性表述对的的是（)。ﻫA．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权ﻫB．除简易程序外均采用合议庭制ﻫC.所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开ﻫＤ.一个案件须由两级人民法院审理才告终结1０6.下列关于诉讼管辖的表述对的的是（)。ﻫA．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖ﻫB.建设工程施工协议纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

Ｃ.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的,可继续移送有管辖权的人民法院ﻫD.房屋买卖纠纷实行"原告就被告"原则107．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明"全权代理"。则张律师有权代为（)。ﻫＡ．陈述事实、参与辩论ﻫＢ.认可、放弃、变更诉讼请求ﻫＣ.进行和解ﻫD．提起反诉或上诉10８．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述对的的是（)。

A.仲裁委员会由当事人自主选定

B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C.仲裁审理以公开审理为原则

Ｄ．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤消109．根据施工协议,甲建设单位应于20２3年9月3０日支付乙建筑公司工程款。2０2３年6月１日,乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（)

Ａ．中断

Ｂ.中止ﻫC.终止ﻫD．届满１１０.二级注册建造师注册证书有效期为（)年。

A．1ﻫＢ．2ﻫC.３ﻫD.４１１1．下列规范性文献中,效力最高的是(）。ﻫA．行政法规

Ｂ．司法解释ﻫC．地方性法规

D．行政规章112.没有法定或者约定义务，为避免别人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（)之债。

A．协议ﻫB.侵权ﻫC．不妥得利

D．无因管理113.根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。ﻫA.协议签订

B.备案ﻫC.交付ﻫD．登记114.下列选项中,不属于我国建造师注册类型的是(）。ﻫＡ．初始注册ﻫB．年检注册ﻫC.变更注册

Ｄ.增项注册115.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程协议价的（）%。ﻫＡ.2０ﻫB.30

C．40

D.5011６.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是(）。ﻫＡ.正在建造的航空器ﻫB.土地所有权

C.生产原材料

D.荒地承包经营权11７.我国建筑业公司资质分为()三个序列。ﻫＡ.工程总承包,施工总承包和专业承包

B.工程总承包,专业分包和劳务分包

C．施工总承包，专业分包和劳务分包

D.施工总承包,专业承包和劳务分包１１8.根据工程承包相关法律规定,建筑业公司()承揽工程。ﻫA.可以超越本公司资质等级许可的业务范围

B.可以另一个建筑施工公司的名义

C.只能在本公司资质等级许可的业务范围内ﻫD.可允许其他单位或者个人使用本公司的资质证书１19．根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文献规定提交投标文献的截止时间前，投标人（)。

A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文献,并书面告知招标人ﻫB．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文献ﻫC.须通过招标人的批准才可以补充、修改、替代已经提交的投标文献ﻫD.撤回已经提交的投标文献的,其投标保证金将被没收１2０．根据《招标投标法》规定,在工程建设招标投标过程中,开标的时间应在招标文献规定的(）公开进行。ﻫA.任意时间ﻫB.投标有效期内ﻫC.提交投标文献截止时间的同一时间

D.提交投标文献截止时间之后三日内12１．下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（)。ﻫA．审查投标人资格ﻫB．编制标底ﻫＣ.组织开标

D.进行评标122.根据《安全生产法》规定,生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（）。ﻫA．组织保障措施

Ｂ．管理保障措施

C．经济保障措施

Ｄ.技术保障措施123.书面评标报告作出后,中标人应由(）拟定。

A．评标委员会

B．招标人ﻫC．招标代理机构ﻫD．招标投标管理机构1２4.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（）标准。

A．建设单位规定合用的

Ｂ.监理单位制定的ﻫC．工程建设推荐的ﻫＤ．工程建设行业125．工程实行总承包的,分包单位作业人员的意外伤害保险费由（)支付。ﻫA．建设单位ﻫB.总承包单位

C.分包单位

D.总承包和分包单位共同126．在施工现场安装、拆卸施工起重机械,整体提高脚手架,模板等自升式架设设施,必须由(）承担。

A.总承包单位ﻫＢ.使用设备的分包单位

Ｃ.具有相应资质的单位ﻫD.设备出租单位127.下列选项中，属于建筑施工公司取得安全生产许可证应当具有的安全生产条件是(）。

Ａ．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证ﻫB.依法参与工伤保险,依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费

C．施工场地已基本具有施工条件，需要拆迁的,其拆迁进度符合施工规定

Ｄ.有保证工程质量和安全的具体措施128.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（)年。

Ａ．1

B．2ﻫＣ.3ﻫD.4１２９.某工地发生了安全事故，导致3人死亡,按照生产安全事故报告和调查解决条例的规定，该事故属于（)。ﻫA.特别重大

B.重大ﻫC.较大ﻫD.一些130．依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在（）时,应当向建设单位出具质量保修书。ﻫＡ.工程价款结算完毕ﻫB．施工完毕

Ｃ.提交工程竣工验收报告ﻫD.竣工验收合格13１．某工程设计文献需要作重大修改，则()。

A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

Ｂ．设计单位可直接进行修改ﻫC.应由建设单位报原审批机关批准ﻫD.须开专家论证会后，设计单位方可修改１3２.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（)组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A.建设单位

Ｂ．施工单位

C.监理单位ﻫＤ．设计单位133.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于(）。

A.国家标准

B．行业标准

Ｃ.地方标准ﻫD.公司标准134．在城市市区范围内,施工过程中使用机械设备，也许产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工（)日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A.１0ﻫＢ．１5ﻫC．20

D.3０１35．以下关于建筑节能的说法，错误的是(）。

A.公司可以制定严于国家标准的公司节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度ﻫC．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

Ｄ.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准13６.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核,未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证，建设单位不得开工。

A．建设行政主管部门ﻫＢ．公安消防机构ﻫＣ.安全生产监管部门ﻫD．规划行政主管部门13７.某建筑公司的劳动争议调解委员会应由（）组成。

Ａ.公司的法定代表人与劳动行政部门的代表ﻫB．公司的工会代表与劳动行政部门的代表ﻫＣ．公司的职工代表和公司代表

D．公司的职工代表,公司代表和劳动行政部门的代表138.甲某与某建筑施工公司签订了劳动协议，其劳动协议期限为6个月,则甲的试用期应在（)的期间范围内拟定。ﻫＡ．15日ﻫB.１个月

Ｃ.2个月

D.３个月１39.非全日制用工报酬结算支付周期最长为(）ﻫA.7天

B．15天

C．20天

D.３0天140.工程建设强制性标准由（）负责解释。

A.国家质量监督检查检疫总局ﻫB．国务院建设行政主管部门ﻫＣ.省级人民政府建设行政主管部门

D．工程建设标准批准部门14１.根据《税收征收管理法》规定,对不准时缴纳税款的,税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款(）的滞纳金。ﻫA.万分之五ﻫB．千分之五ﻫＣ．万分之三ﻫD.千分之三142.下列选项中,当事人应承担侵权责任的是(）

A．工地的塔吊倒塌导致临近的民房被砸塌ﻫB．某施工单位未按照协议约定工期竣工

C.因台风导致工程损害ﻫD.某工程存在质量问题14３.按照行政处罚法的规定,(）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。ﻫA．法律ﻫB．行政法规ﻫＣ．部门规章ﻫD．地方性法规14４．根据《协议法》规定，建设工程施工协议不属于（）。

Ａ.双务协议

B.有偿协议ﻫＣ．实践协议

D．要式协议1４5.从性质上讲，施工公司的投标行为属于(）。ﻫＡ．要约ﻫＢ.要约邀请ﻫC.承诺ﻫD.询价14６．下列选项中,没有发生承诺撤回效力的情形是（)。ﻫA.撤回承诺的告知在承诺告知到达要约人之前到达要约人ﻫB．撤回承诺的告知与承诺告知同时到达要约人

C．撤回承诺的告知在承诺告知到达要约人之后到达要约人

D.撤回承诺的告知于协议成立之前到达要约人１47.缔约过失责任与违约责任的区别重要表现为(）ﻫA．前者产生于订立协议阶段，后者产生于履行协议阶段

Ｂ.前者须主观故意,后者须主观过失

C.前者是侵权责任,后者是协议责任ﻫD.前者无须约定，后者须有约定１48.甲施工单位由于施工需要大量钢材,逐向乙供应商发出要约，规定其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表达一个月内可供货２０２3吨,甲未作表达，下列表述对的的是(）。

A.该供货协议成立ﻫＢ．该供货协议已生效ﻫC．该供货协议效力特定ﻫＤ.该供货协议未成立149.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板解决了，后租赁公司批准将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司解决该批模板的行为()ﻫA.无效

B．有效

C.效力特定

D．失效１50．甲乙采购协议约定,甲方交付２0%定金时，采购协议生效,该协议是（）

A.附生效时间的协议ﻫB．附生效条件的协议

C．附解除条件的协议ﻫD.附终止时间的协议151．在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购协议中约定，工程竣工验收后１个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料,规定先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使（）

Ａ．同时履行抗辩权

Ｂ．先履行抗辩权

C．不安抗辩权ﻫD.先诉抗辩权１５2.根据《协议法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤消事由之日起（)年内行使撤消权。

A．１

B．2ﻫC.5ﻫD．２0１53．根据《协议法》规定，当事人对协议变更的内容约定不明确的，推定为ﻫＡ．变更

B.重新协定

Ｃ.原则上变更ﻫD．未变更154.协议的权利义务终止，不影响协议中（)条款的效力。

Ａ．履行时间

B.履行地点

C．争议解决ﻫD.质量检查155.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时，对方(）条款。ﻫA.应当合用违约金

Ｂ．应当合用定金

Ｃ.可以选择合用违约金或者定金

Ｄ．可以同时合用违约金和定金１56.主债权债务协议无效，担保协议（），但法律另有规定的除外。ﻫＡ.仍然有效

B.无效ﻫC.在担保期间内有效

D．效力待定157.以下不属于民事纠纷解决方式的是()。A.当事人自行和解ﻫB．行政复议ﻫＣ.行政机关调解ﻫD．商事仲裁158.下列纠纷、争议中，合用于《仲裁法》调整的是（)。

A.财产继承纠纷

Ｂ.劳动争议

C．婚姻纠纷

D.工程款纠纷1５9.下列选项中,对调解的理解错误的是()ﻫA．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解生效后产生执行效力ﻫC．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D．法院在强制执行时不能制作调解书160．在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。ﻫA.请求实体权益

B．免去自己法律责任ﻫC．主张程序违法ﻫD.对方认可1６1．根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）ﻫA．保证ﻫB．抵押ﻫＣ．留置ﻫD.定金162.民事诉讼是解决建设工程协议纠纷的重要方式,其中不属于民事诉讼参与人的有（）。

A.当事人代表

B.第三人ﻫC.鉴定人ﻫＤ．代理律师１63.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（)人民法院提出书面异议ﻫＡ.原审

B.负责执行的ﻫC．原告所在地

D.被告所在地１64.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的,由（)ﻫＡ．仲裁委员会决定ﻫＢ.协议履行地中级人民法院裁定ﻫC.被告所在地中级人民法院裁定

Ｄ.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定1６5.在下列选项中,不属于要式协议的是(）ﻫＡ.建设工程设计协议

Ｂ.公司与银行之间的借款协议

C.法人之间签订的保证协议ﻫＤ.自然人之间签订的借款协议166.当事人申请撤消仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起(）内提出ﻫA．三个月ﻫB.半年

Ｃ．一年

D.二年１６７．在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理协议，其单项协议估算价最低金额在（）万元人民币以上的,必须进行招标。ﻫA.50

B．1０0

C.1５０ﻫD．200168．在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()

Ａ.建筑材料进场

B．建筑设备安装

C.隐蔽工程验收

D．工程竣工验收１69、根据我国《协议法》的规定,希望和别人订立协议的意思表达是(）。A.要约邀请Ｂ.要约Ｃ.新要约D.承诺１70、根据我国《协议法》的规定，希望别人向自己发出要约的意思表达是()。Ａ.要约邀请B.反要约Ｃ.新要约D.承诺171、下列关于联合体投标的说法，错误的是（)。A．联合体各方均应当具有承担招标项目的相应能力B．由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位拟定资质等级Ｃ．联合体内部各方应当订立共同投标协议,但该协议由于不属于投标文献，因此不必提交招标人D．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订协议，就中标项目向招标人承担连带责任１72、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（）。A.法定代理B.指定代理C.委托代理D．表见代理173、某公司在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的规定安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文献；③编制招标文献和标底；④发布招标公告。下列排列顺序对的的是（）。Ａ.①、②、③、④B．①、②、④、③C．①、④、③、②D．①、③、④、②1７4、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文献有效的是(）。A．甲公司投标文献的关键内容笔迹模糊、无法辨认B.乙公司投标文献中的投标函未加盖公司及法定代表人印章C.丙公司和丁公司组成了一个联合体,并在投标文献中附了联合体投标协议D．戊公司未按招标文献的规定提供投标保函1７5、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。A．有损害事实发生B.违反职业道德C．存在违法或损害行为D．违法行为与损害事实有因果关系176、下列各项,属于刑事责任的承担方式是()。Ａ．有期徒刑B．警告Ｃ．没收违法所得D．拘留177、当事人双方既约定违约金，又约定定金的协议，一方当事人违约时，对违约行为的补偿解决原则是()。A.只能采用违约金Ｂ.由违约一方选择采用违约金或定金C．由非违约一方选择采用违约金或定金D．同时采用违约金和定金１78、按照《担保法》的规定,出质人可以提供(）办理质押担保。Ａ．个人房产B．国有公司厂房C．依法可以转让的股票D．土地179、下列选项,属债权协议的是()。Ａ．监护协议B.买卖协议C．行政协议D.劳动协议１8０、依据《协议法》的违约责任承担原则,发包人可以不补偿承包人损失的情况是()。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B．发包人改变项目建设方案的工程停建C．传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误二、多项选择题(每题的备选项中,有２个或2个以上符合题意,至少有１个错项.错选，本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分.)1、建造师的执业范围涉及（)。A．担任建设工程项目施工的项目经理B．从事其他施工活动的管理工作C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务Ｄ.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标E.开展建设项目施工管理的培训工作2．根据我国法律规定,委托代理关系因下列因素中的（)终止。A.代理事项完毕B.被代理人取消委托C.被代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.代理人辞去委托3、工程建设法律关系的构成要素是指（)。A．主体B.形式C.客体D．内容E．目的4、下列法律事实中,不属于无因管理的是()。A．船工张某冒险救人而损坏了船浆B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾C．警察钱某勇往直前,生擒了小偷Ｄ.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿E.台风将至,市民李某拿自家物料加固朋友的房屋５、著作权的主体涉及()。A．作者B.著作权人C.职务作品的著作权人D.作者工作的辅助人E．出版社6、专利权的客体涉及(）。A.技术秘密B.计算机软件Ｃ.发明D．实用新型E.外观设计7、发明和实用新型取得专利权的条件是()。Ａ.具有经济价值Ｂ.发明性C．实用性D.新奇性E.先进性8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采用下列措施()。A.规定被检查的单位提供有关工程质量的文献和资料Ｂ．进入被检查单位的施工现场进行检查C．发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.发现质量问题时，查封被检查单位的文献和资料Ｅ.对发现质量问题的现场进行查封检查9、有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动协议,但是应当提前30日以书面形式告知劳动者本人(）。A.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的B．劳动者不能胜任工作,通过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的Ｃ.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的D.劳动协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动协议无法履行,经当事人协商不能就变更劳动协议达成协议的Ｅ.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益导致重大损害的10、下列选项中，属于可变更、可撤消民事行为的是()。A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买B．甲公司入户推销笔记本电脑,不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2０23元的笔记本电脑C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表,甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说，此表是外国名牌，价值千元以上,乙误信丙的话为真,购买了３块D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况,财务状况后,在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份500０股,但第二天乙公司的股票却跌至每股１0元以下E.甲公司与乙建筑公司签订了一份施工协议，由乙公司承建其一栋办公楼。但履行过程中,建筑材料价格大幅下降１1、限制民事行为能力人订立的以下协议是有效的（)。A．买卖协议B．无偿协议C.通过法定代理人追认的协议D.纯获利益的协议E.与其年龄,智力,精神健康状况相适应而订立的协议12、建设工程纠纷发生后,当事人申请仲裁应当符合下列条件()。A.有仲裁协议B．有和解协议C．有具体的仲裁请求事实和理由D．属于仲裁委员会的受理范围E.得到法院的许可13、下列情形中,可以视为撤回仲裁申请的是（)。Ａ.仲裁申请人经书面告知,无合法理由拒不到庭B．被申请人与申请人达成调解协议C.仲裁申请人未经仲裁庭许可半途退庭D.被申请人与申请人自行和解E.申请人无理取闹,扰乱仲裁秩序的14、人民法院审理民事案件,除(）以外,应当公开进行。A.离婚案件B.涉及国家秘密的案件C．涉及个人隐私的案件D.当事人申请再审的案件Ｅ.涉及商业秘密的案件１５、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定、认为有错误的,(）。Ａ.只能向原审法院申请再审B.只能向上一级法院申请再审C.可以向原审法院申请再审Ｄ.可以向上一级法院申请再审Ｅ.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审1６、有下列情形中()的，法院应当裁定中止执行。A.申请人表达可以延期执行B．申请人撤消申请的C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的Ｅ.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未拟定权利义务承受人的17、建设工程中常见的施工协议主体纠纷一般涉及(）。A，因承包商资质不够导致的纠纷B,因无权代理与表见代理导致的纠纷C,因联合体承包导致的纠纷D,因"挂靠"问题而产生的纠纷Ｅ,因履约范围不清而产生的纠纷18、下列行为中,导致中标无效的有（)。A，招标代理机构与招标人、投标人串通Ｂ,招标人限制投标人之间的竞争C,以别人名义进行投标,骗取中标的D,对于依法必须进行招标的项目,招标人与投标人进行实质性谈判E,在评标委员会依法推荐的中标候选人以外拟定中标人１9、未经注册,擅自以注册建设工程勘察,设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，().Ａ，责令停止违法行为Ｂ，没收违法所得C,处违法所得2倍以上5倍以下罚款D,给别人导致损失的,依法承担补偿责任E，追究刑事责任２0、申请建造师注册人员必须同时具有下列条件()。A,取得建造师执业资格证书B,无犯罪记录C，无行政处罚记录Ｄ,身体健康,能坚持在建造师岗位上工作E,经所在单位考核合格２1.根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有(）。ﻫA.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B．人民法院对保全财产予以查封ﻫC．监察机关给予机关工作人员降级处分

D．建设行政主管部门对建设工程协议争议进行的调解ﻫE．行政拘留22.根据我国宪法规定，公民的宪法权利涉及（）。

A．在法律面前一律平等ﻫB．有言论、出版、游行和示威的自由ﻫC．有宗教信仰的自由

D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权ﻫE.有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利23．下列各选项中,属于民事法律关系客体的是（)。

A.建设工程施工协议中的工程价款

B.建设工程施工协议中的建筑物

C.建材买卖协议中的建筑材料

D.建设工程勘察协议中的勘察行为

Ｅ.建设工程设计协议中的施工图纸2４．国有建设用地使用权的用益物权，可以采用()方式设立。

A.出租

B.出让

C.划拨ﻫD．抵押ﻫE．转让25．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。ﻫＡ.北京故宫修缮工程ﻫB．长江汛期抢险工程ﻫC.工地上的工人宿舍ﻫＤ.某私人投资工程

E．部队导弹发射塔26.在工程建设项目招标过程中,招标人可以在招标文献中规定投标人提交投标保证金。投标保证金可以是()。

A．银行保函ﻫB．银行承兑汇票

C.公司连带责任保证

D.钞票ﻫE.实物27．按照《招标投标法》及相关规定,在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标解决的情形是（)。ﻫA.联合体共同投标，投标文献中没有附共同投标协议

B.交纳投标保证金超过规定数额ﻫC.投标人是响应招标、参与投标竞争的个人ﻫＤ．投标人在开标后修改补充投标文献ﻫE.投标人未对招标文献的实质内容和条件作出响应２8．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证,并对由于安全生产所需的资金投入局限性导致的后果承担责任。ﻫＡ.公司董事会ﻫＢ.公司法定代表ﻫＣ．个人经营的投资人

Ｄ.公司股东

E．公司工会2９．施工单位的项目负责人的安全生产责任重要涉及(

)。ﻫA．制定安全生产规章制度和操作规程ﻫB.保证安全生产费用的有效使用

C.组织制定安全施工措施

D．消除安全事故隐患ﻫE.及时、如实报告生产安全事故30.下列选项中,对施工单位的质量责任和义务表述对的的是（

）。

A.总承包单位不得将主体工程对外分包ﻫB.分包单位应当按照分包协议的约定对建设单位负责

C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任ﻫD.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工

Ｅ.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务３1．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程(）。ﻫA．同时规划ﻫB.同时设计

C.同时施工ﻫD.同时竣工验收ﻫE.同时投产使用3２.下列属于承担民事责任的方式是(）。

A．补偿损失ﻫB.返还财产

Ｃ.支付利息ﻫD.支付违约金

E.支付定金３3.下列关于承诺的表述中，对的的有()。ﻫA．受要约人发出承诺，表达价格再降一成即可成交

B.承诺超期的后果是承诺不也许发生法律效力ﻫＣ．承诺一经送达要约人即发生法律效力

D．撤消承诺的告知应当在双方签订书面协议前到达要约人．ﻫE.承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出34．对于可撤消协议，具有撤消权的当事人(）,撤消权消灭。

Ａ.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤消权的

B.自知道或者应当知道撤消事由之日起半年内没有行使撤消权的

C.自知道或者应当知道撤消事由之司起一年内没有行使撤消权的

D．知道撤消事由后明确表达放弃撤消权的

Ｅ．知道撤消事由后以自己的行为放弃撤消权的35．致使承包人单位行使建设工程施工协议解除权的情形涉及（)。

A．发包人严重拖欠工程价款

B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决规定工程设计变更

D.项目经理与总监理工程师积怨太深

E．规定承担保修责任期限过长36．某建设工程施工协议履行期间,建设单位规定变更为国家新推荐的施工工艺,在其后的施工中予以采用,则下列说法对的的是(）。ﻫA．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B.施工单位可就采用新工艺增长的费用向建设单位索赔

Ｃ.由此延误的工期由施工单位承担违约责任

Ｄ.只要双方协商一致且不违反区强制性标准,可以变更施工工艺

Ｅ．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于协议主体的变更37.6月1日,甲乙双方签订建材买卖协议,总价款为1００万元，约定由买方支付定金３0万元。由于资金周转困难,买方于6月１0日交付了25万元，买方予以签收。下列说法对的的是（)。ﻫA.买卖协议是主协议，定金协议是从协议

B.买卖协议自6月１0日成立ﻫＣ．买卖协议自6月1日成立

D．若卖方不能交付货品，应返还50万元

E.若买方不履行购买义务，仍可以规定卖方返还5万元38.根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（)。

A.太阳自东方升起，自西方落下ﻫB．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C.人所共知的某公司偷工减料

D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实

E．已被人民法院生效裁判所确认的事实3９．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形涉及()。ﻫA.约定的仲裁协议无效ﻫＣ.合用法律确有错误

E．申请人死亡对国内仲裁而言,人民法院不予执行仲裁裁决B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

D.原仲裁机构被撤消40．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。ﻫA.只有注册以后才干执业

Ｂ.一次注册终生有效ﻫＣ.均需接受继续教育ﻫD．不得同时注册于两家不同的单位

E．均有各自的职业范围4１.根据协议中的规定,建筑施工协议中约定出现因(）时免去自己责任的条款，该免责条款无效。Ａ．协议履行结果只有对方受益ﻫＢ．不可抗力导致对方财产损失

C.履行协议导致对方人身伤害ﻫD.对方不履行协议义务导致损失

E．故意或重大过失导致对方财产损失42.建设工程竣工验收应当具有()等条件ﻫA.完整的技术档案资料和施工管理资料ﻫB.工程所用的重要建筑材料,建筑构配件和设备等进场实验报告ﻫC．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文献ﻫD.已付清所有款项ﻫE．有施工单位签署的工程保修书43.建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时（)

A.立项ﻫB．审批

C.设计ﻫD．施工ﻫE．投产使用44.根据《劳动协议法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动协议的情形是

A．在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的ﻫB．在本单位连续工作２023,且距法定退休年龄局限性5年的ﻫＣ.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的ﻫD.女职工在产期的

E.因工负伤被确认丧失劳动能力的４5.下列属于投标人之间串通投标的行为是（）。A．招标人在开标前启动投标文献,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人ﻫB.投标人之间互相约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．投标人在投标时递交虚假业绩证明ﻫＤ.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿

E.投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参与投标４6.发包人具有下列（)情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工协议的，人民法院应予支持。

A.未按约定支付工程价款的

Ｂ．提供的重要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的ﻫC．施工现场安装摄像设备全程监控ﻫD.施工现场安排大量人员ﻫE.不履行协议约定的协助义务的４７.按照协议法的规定，债权人转让权利应当告知债务人，债权人转让权利的告知（）ﻫA．不得自行撤消ﻫB．有权自行撤消ﻫC.经受让人批准可以撤消ﻫD.经债务人批准可以撤消E．定金４８．当事人一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的。在协议对违约责任没有具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有()ﻫＡ．继续履行

B.采用补救措施ﻫC.补偿损失ﻫD．支付违约金

E．定金49．当事人提交给法院的以下材料中,不属于民事诉讼证据的有（）ﻫA．建筑工程法规ﻫＢ．建筑材料检查报告ﻫC．工程竣工验收现场录像

D．双方往来的电子邮件ﻫＥ.代理意见５0.某律师接受当事人委托参与民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的因素有(）

A.诉讼终结ﻫB．当事人解除委托ﻫC．代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

Ｅ．委托代理人有过错51．商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行ﻫA．作出裁决的仲裁委员会ﻫB．申请人依据地的中级人民法院ﻫＣ.被执行人住所地的中级人民法院

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

E．被执行财产所在地的中级人民法院５2.人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是()

Ａ．审判员独任

B.审判员、书记员

C.审判员三人以上单数ﻫＤ．审判员、陪审员三人以上单数

E.陪审员三人以上单数5３．根据《物权法》的相关规定，将（）作为抵押物的,其抵押权自登记时设立。

A．交通运送工程ﻫB．正在施工建筑物

C.生产设备、原材料ﻫD．正在加工的工程模板

Ｅ.建设用地使用权5４.建设单位的安全责任涉及（）ﻫA．向施工单位提供地下管线资料

Ｂ．依法履行协议

C．提供安全生产费用ﻫD.不推销劣质材料设备ﻫＥ．对分包单位安全生产全面负责55.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）

A.总承包单位单独向建设单位承担责任ﻫB.分包单位单独向建设单位承担责任

C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任ﻫＥ．分包单位向总承包单位承担责任56.下列违约责任承担方式可以并用的有（)。ﻫＡ．补偿损失与继续履行

B．实际发行与解除协议

C．定金与支付违约金

Ｄ.补偿损失与修理、重作、更换

E.违约金与解除协议57．为保证案件的公正解决，民事诉讼规定了回避制度,下列人员中(）若与审理的案件有利害关系,应当回避

A．法院的书记员

B．勘验人ﻫＣ．鉴定人ﻫD．出庭的证人

E．被告方的诉讼代理人58.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以ﻫA．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书ﻫB．请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书

C.撤回仲裁申请书

D．请求强制执行ﻫE．请求法院判决５9.可以提起行政复议的事项涉及()

A.行政处罚

B．行政强制措施ﻫC．行政处分

D．行政机关对民事纠纷作出的调解